2019-2025年监理工程师之交通工程目标控制题库与答案.docx

2019-2025年监理工程师之交通工程目标控制题库与答案

单选题（共600题）
1、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（ ）计列。
A.11%
B.5%
C.4%
D.3%

【答案】 A
2、根据《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019），下列不属于施工单位应进行路基填筑试验路段施工的路基是（）。
A.三级及三级以上公路路堤
B.填石路堤、土石路堤
C.特殊路基
D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基

【答案】 A
3、井下工作水泵的排水能力不应小于（ ）倍的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的70％。
A.1.2
B.1.5
C.1.8
D.2.0

【答案】 A
4、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。
A.A级沥青
B.B级沥青
C.C级沥青
D.D级沥青

【答案】 A
5、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（ ）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。
A.3　
B.5　
C.10　
D.15

【答案】 B
6、对于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比可以是（ ）。
A.1:1
B.1:10
C.1:8
D.1:12

【答案】 C
7、安全生产管理的原则描述错误的是（　　）
A.一岗一责
B.三管三必须
C.三同时
D.安全生产动态管理

【答案】 A
8、全面质量管理（TQM）基本原理就是强调在企业或组织最高管理者的质量方针指引下，实行（ ）的质量管理（即"三全"管理）。
A.全方位、全过程和全天候
B.全方位、全过程和全员参与
C.全面、全过程和全天候
D.全面、全过程和全员参与

【答案】 D
9、现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610）规定盐渍土路堤填料不得夹有草根、盐块及其他杂物，有机质含量宜不大于（ ）。
A.0.5%
B.1%
C.2%
D.3%

【答案】 B
10、关于先张法预应力筋张拉操作的说法，错误的是（ ）。
A.锚固横梁须有足够刚度，受力后挠度应不大于2mm　
B.螺纹钢筋放张后，可采用乙炔－氧气切割
C.同一构件内预应力钢铰线的断丝数量不得超过1％
D.预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于8mm

【答案】 D
11、以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（　　）
A.发生项目的不确定性
B.发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距
C.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定
D.它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作C选项错误，暂列金额中的项目具体由谁承担，事先并不确定，可能由承包人承担，也可能由特殊分包人或其他第三者承担。

【答案】 C
12、（ ）又称桥跨结构，是跨越河流、山谷或构筑物等障碍的主要结构，直接承受自重荷载、车辆、人员和其他活载等。
A.下部结构
B.支座
C.上部结构
D.附属构造物

【答案】 C
13、监理人收到进度付款申请单后的（ ）天内，发包人将进度应付款支付给承包人。不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
14、（　　）是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
A.合同价格
B.投标报价
C.招标控制价
D.签约合同价

【答案】 D
15、用扭矩法拧紧高强度螺栓连接时，初拧、复拧和终拧应在同一工作日内完成。初拧扭矩应由试验确定，一般为终拧扭矩的（ ）。
A.20%
B.30%
C.50%
D.60%

【答案】 C
16、某企业从设备租赁公司租借一台价格为100万元的设备，总租期和寿命期均为36个月，每月初支付租金，年名义利率为12％，则月租金为（ ）万元。
A.3.10
B.3.29
C.3.32
D.3.47

【答案】 B
17、在我国安全生产的方针中，（　　）是手段和基本途径。
A.“安全生产”
B.“安全第一”
C.“预防为主”
D.“综合治理”

【答案】 C
18、以下与桥梁布直和结构有关的主要尺寸和术语名称中描述错误的是（　　）
A.低水位指在枯水季节的最低水位
B.高水位指在洪峰季节河流中的最高水位
C.设计洪水位指桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的低水位
D.对于有支座的桥梁，计算跨径是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离A选项，低水位:枯水季节的最低水位。B选项，高水位:洪峰季节河流中的最高水位。C选项，设计洪水位:桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位。D选项，计算跨径:对于有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥，是两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离。

【答案】 C
19、安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。其中安全生产条件由（　　）组成。
A.2
B.3
C.4
D.1

【答案】 A
20、为发挥路面的功能，保证汽车安全和经济地行驶，即路面表面应具有和保持一定的（　　），使汽车在高速行驶中需要紧急制动时不致因路滑而产生侧向或超长的纵向滑移，乃至冲撞事故。
A.粗糙度
B.光滑度
C.坡度
D.强度

【答案】 A
21、路面基层施工时，石灰稳定材料或石灰粉煤灰稳定材料层宜在当天碾压完成，最长不应超过（ ）d。
A.3
B.4
C.5
D.6

【答案】 B
22、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。
A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
B.高温期施工应采用早强型水泥
C.低温期施工应采用普通型水泥
D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥

【答案】 A
23、网络计划中，（ ）是指在不影响任何一个紧后工作的最迟开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。
A.时间间隔
B.总时差
C.自由时差
D.时距

【答案】 B
24、下列属于工艺参数的有（ ）。
A.施工过程
B.施工段
C.流水步距
D.工作面

【答案】 A
25、进度控制的过程中，重点就是要掌握进度的实际值，定期与计划值进行比较找出偏差，并作出合理的进度计划调整。由于（ ）单位原因造成工程进度延误，且在监理机构签发监理指令后未有明显改进以及工程在合同工期内难以完成的，监理机构应及时向建设单位报告，并按合同约定处理。
A.施工
B.监理
C.建设
D.设计

【答案】 A
26、交通工程项目建设程序，说法正确的是（）。
A.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行审批制
B.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行核准制
C.政府投资交通建设项目实行审批制，企业投资交通建设项目实行核准制
D.政府投资交通建设项目实行核准制，企业投资交通建设项目实行备案制

【答案】 C
27、桥梁基础挖孔灌注桩的挖孔施工，孔口处应设置高出地面不小于（）mm的护圈，并应设置临时排水沟，防止地表水流入孔内。
A.100
B.200
C.300
D.600

【答案】 C
28、关于二次衬砌说法不正确的是（ ）。
A.使用拼装式模板做浇筑支架时，一次浇筑长度宜3.0～8.0m
B.洞身的拱、墙混凝土应一次连续浇筑
C.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mm
D.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于3m

【答案】 D
29、对环境有重大影响的规划实施后，（ ）应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将评价结果报告审批机关。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.编制机关

【答案】 D
30、施工单位、监理单位和建设单位应按（ ）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。
A.相同
B.不同
C.类似
D.部分相同

【答案】 A
31、关于加固土桩施工的说法不正确的是（ ）。
A.加固土桩的固化剂宜采用生石灰或水泥
B.生石灰应采用磨细I级生石灰
C.水泥宜采用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥
D.加固土桩施工前应进行成桩试验，桩数宜不少于3根

【答案】 D
32、现场应急处置方案由施工单位技术负责人组织编写，（ ）审核，（ ）审批。
A.驻地监理工程师、总监理工程师
B.总监理工程师、驻地监理工程师
C.驻地监理工程师、建设单位
D.总监理工程师、建设单位

【答案】 A
33、对于桥涵构造物的台背回填，其实测项目包括压实度和填土长度。分层压实厚度宜不大于（ ），压实度应不小于（ ），填筑长度应不小于设计值。
A.100mm，95%
B.100mm，96%
C.150mm，95%
D.150mm，96%

【答案】 D
34、净现金流量的表达正确的是（）。
A.CIt=CFt-COt
B.CIt=COt-CFt
C.CFt=CIt-COt
D.CFt=COt-CIt

【答案】 C
35、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。
A.原告举证
B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证
C.适用举证责任倒置
D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任

【答案】 B
36、在评价工程建设对生态的影响时，（ ）是生态保护措施落实的关键。
A.施工准备阶段
B.施工期
C.竣工验收与缺陷责任期
D.运营阶段

【答案】 B
37、承包人对总监授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监提出书面异议，总监应在（ ）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
A.12
B.24
C.36
D.48

【答案】 D
38、每批钢绞线应由同一批号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（ ）。
A.60t
B.80t
C.90t
D.100t

【答案】 A
39、沿海地区或冬季撒除冰盐的路面或桥面中可掺入或复配（ ）。
A.引气剂
B.高效减水剂
C.阻锈剂
D.引气高效减水剂

【答案】 C
40、监理抽检工作中，对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料，抽检频率按批次应不低于规定施工检验频率的（ ）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%

【答案】 B
41、按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备;2亿元以上的不少于（　　），且按专业配备。
A.3名
B.2名
C.4名
D.5名

【答案】 D
42、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（ ）是最重要的因素。
A.人的因素
B.组织因素
C.流程因素
D.职责安排因素

【答案】 A
43、下列有关公路工程（合同段）交工验收应具备条件的表述中，不正确的是（ ）。
A.合同约定的各项内容已全部完成
B.监理单位对工程质量评定合格
C.施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结报告
D.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理

【答案】 D
44、支付证书签署确认表是（ ）的联合用表。
A.监理单位和建设单位
B.监理单位和施工单位
C.施工单位和建设单位
D.施工单位和设计单位

【答案】 A
45、利润指施工企业完成所承包的工程获得的盈利，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的（ ）计算。
A.3.42%
B.5.42%
C.7.42%
D.9.42%

【答案】 C
46、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（）及以上。
A.60分
B.70分
C.75分
D.80分

【答案】 B
47、安全监理细则由（ ）负责审批，在安全监理实施细则报审表签署审批意见。
A.监理工程师
B.驻地监理工程师
C.总监理工程师
D.建设单位

【答案】 C
48、关于桥梁悬臂浇筑合龙的说法，不正确的是（ ）。
A.连续梁各跨的合龙，一般自两边跨向中跨进
B.在合龙段合龙时，合龙段的两端应予临时固定并施加必要的预应力
C.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定
D.合龙段的施工，在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完成，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行

【答案】 D
49、某工程合同价为2000万元，合同价的50％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长20％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（ ）万元。
A.2110
B.2100
C.2180
D.2200

【答案】 C
50、高速公路、一级公路的路面必须具备的功能不包括（ ）。
A.全天候地、稳定地供汽车行驶，即应保证路面良好的行车性能
B.路面应具有和保持较好的平整度
C.路面表面应具有和保持一定的粗糙度
D.即路面表面应较为光滑

【答案】 D
51、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是（ ）。
A.高强度钢的焊接裂纹
B.拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角
C.钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求
D.钢桥构件的腐蚀和锈蚀

【答案】 B
52、（ ）是在不考虑工程费用的情况下进行的。
A.工期优化
B.时间优化
C.费用优化
D.资源优化

【答案】 A
53、洞内导线，应布置成多边形导线环。导线边长在直线段不宜小于（ ），在曲线段不宜小于（ ）。
A.100m，50m　
B.100m，70m　
C.200m，50m　
D.200m，70m

【答案】 D
54、建设工程施工承包合同的类型按照计价方式的不同划分为总价合同、单价合同和（　　）三类。
A.可调总价合同
B.固定百分比酬金合同
C.成本加奖罚金合同
D.成本加酬金合同

【答案】 D
55、天然土石混合填料中，中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压实层厚的（ ）。
A.1/3
B.2/3
C.1/4
D.1倍

【答案】 B
56、某工程有5个施工过程，分4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。则流水施工工期为（）天。
A.12
B.14
C.16
D.18

【答案】 C
57、以下属于环保工程监理的主要任务的是（ ）。
A.对工程建设过程中，污染环境、破坏生态的行为进行监督管理
B.防止或减少施工过程污染物排放和生态破坏
C.实现污染物达标排放或符合生态保护要求
D.对工程的环保配套设施进行施工监理

【答案】 D
58、监理机构编制的支付证书，未经（ ）签字建设单位不得向施工单位支付工程款。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.驻地监理工程师
D.设计单位驻地代表

【答案】 B
59、沥青路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（ ）
A.0.1m
B.0.2m
C.0.5m
D.1m

【答案】 B
60、政府投资交通建设项目实行（ ），企业投资交通建设项目实行（ ）。
A.审批制、审核制
B.审核制、核准制
C.审批制、核准制
D.核准制、审批制

【答案】 C
61、某公司从银行借款5000万元，年复利率i=10%，试问5年后一次需支付本利和（　　）万元。
A.6052.56
B.7320.50
C.7551.65
D.8052.55

【答案】 D
62、钢绞线每一个检验批不超过（ ）t。
A.50
B.60
C.65
D.70

【答案】 B
63、水泥混凝土路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（ ）。
A.0.1m
B.0.2m
C.0.5m
D.1m

【答案】 D
64、对于路基地下排水工程，排水垫层的厚度宜不小子300mm ，垫层材料应采用天然砂砾或中粗砂，含泥量应不大于（ ）%。
A.2
B.3
C.5
D.6

【答案】 C
65、钻孔灌注桩水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的（ ）。
A.初凝时间
B.终凝时间
C.拌和时间
D.施工时间

【答案】 A
66、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（ ）承担。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.责任人

【答案】 D
67、某沥青路面出现龟裂，主要裂缝块度0.15m，平均裂缝宽度4mm，该龟裂属于（ ）。
A.轻度
B.中度
C.重度
D.极重度

【答案】 B
68、（ ）是指导施工最详细最直接的进度计划文件。
A.施工总进度计划
B.单位工程施工进度计划
C.分部分项工程作业进度计划
D.关键项目施工进度计划

【答案】 C
69、雨期开挖岩石路基，爆破的炮眼宜（）设置。
A.向上倾斜30°
B.向下倾斜30°
C.水平
D.垂直

【答案】 C
70、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（ ）。
A.＜12％
B.12%～13%
C.13％～14%
D.＞14％

【答案】 C
71、施工单位在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（ ）天内，向监理工程师发出延期意向通知书。
A.14
B.28
C.30
D.42

【答案】 B
72、在下列施工区域，应该按照冬期施工要求进行路基施工的是（）。
A.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续10d以上
B.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续7d以上
C.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续7d以上
D.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续10d以上

【答案】 D
73、当混凝土发生离析、泌水严重时，需进行二次搅拌。关于“二次搅拌”的说法，正确的是（ ）。
A.二次搅拌时不得加水
B.可同时加水、相应的胶凝材料和外加剂并保持其原水胶比不变
C.泌水较多时，添加减水剂搅拌
D.二次搅拌时，添加水泥与缓凝剂搅拌

【答案】 B
74、高速公路的路基应保持（ ）的状态，不得处于（ ）状态。
A.干燥；中湿
B.中湿；潮湿
C.潮湿；干燥
D.潮湿；中湿

【答案】 B
75、当桩长超过（ ）m桩基内宜布置声测管，一般布置3-4根。
A.20
B.30
C.40
D.50

【答案】 C
76、孔深大于（ ）或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施。
A.5m　
B.10m　
C.15m　
D.20m

【答案】 B
77、关于沥青路面材料的选择，下列说法错误的是（ ）。
A.道路石油沥青适用于各类沥青面层
B.粗集料可以采用碎石、破碎砾石和矿渣等
C.细集料可以采用天然砂、人工砂或石屑
D.沥青混合料中的矿粉可以采用一些亲水性石料经磨细得到。

【答案】 D
78、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。
A.40％
B.50％
C.75％
D.100％

【答案】 A
79、下列属于隧道浅埋段施工原则的是（ ）。
A.长开挖
B.晚封闭
C.速反馈
D.弱支护

【答案】 C
80、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（ ），横向宜（ ）进行。
A.从跨中向两端，从中线向两侧对称
B.从跨中向两端，从两侧向中线对称
C.从两端向跨中，从中线向两侧对称
D.从两端向跨中，从两侧向中线对称

【答案】 A
81、三辊轴整平机应按作业单元分段整平，作业单元长度宜为10～30m。振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的间隔时间不宜超过（ ）。
A.9min
B.12min
C.15min
D.18min

【答案】 C
82、国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制哪些规划应当进行环境评价，并编写有关环境影响的篇章或者说明的规划草案或者报告书，否则规划的审批机关不予审批？（）
A.土地利用的有关规划
B.区域、流域、海域的建设、开发利用规划
C.工业、农业、畜牧业、林业的有关专项规划
D.能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划

【答案】 A
83、路床底面有地下水时，可设置渗沟进行排导，渗沟应采用（ ）回填。
A.硬质碎石
B.砂土
C.湿黏土
D.灰土

【答案】 A
84、在合同工程正式开工前，（ ）应组织召开第一次工地会议。
A.总监办
B.总监理工程师
C.驻地办
D.驻地监理工程师

【答案】 A
85、按照交通运输部标准文件规定，下列内容能计量的是（ ）。
A.模板
B.弃土场排水沟
C.脚手架
D.弃土压实

【答案】 B
86、某工程某月完成工作应支付1000万元工程款，此期间材料费上涨30%，材料费占比为20%，该月应支付工程款为（ ）万元。
A.1000
B.1100
C.1060
D.1300

【答案】 C
87、费用监理工作的原则不包括（ ）。
A.遵法守规的原则
B.恪守公正的原则
C.坚持质量合格的原则
D.坚持费用最低的原则

【答案】 D
88、对于（ ），事故单位应按照职责分工立即组织整改，确保及时进行治理。
A.一般事故隐患
B.较大事故隐患
C.重大事故隐患
D.特大事故隐患

【答案】 A
89、混合料摊铺碾压成型后，可覆盖薄膜，薄膜厚度宜不小于（ ）。
A.1mm　
B.2mm　
C.3mm　
D.4mm

【答案】 A
90、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（ ）天内完成赔付。
A.21
B.28
C.35
D.42

【答案】 B
91、（ ）应当审查施工单位的竣工申请，并参加建设单位组织的工程竣工验收。
A.项目总监
B.驻地监理工程师
C.专业监理工程师
D.监理员

【答案】 A
92、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。
A.15d
B.30d
C.45d
D.60d

【答案】 D
93、高速公路的路基应保持（ ）的状态，不得处于（ ）状态。
A.干燥；中湿
B.中湿；潮湿
C.潮湿；干燥
D.潮湿；中湿

【答案】 B
94、监理工程师应常驻工地，对施工活动的环境保护工作实施动态管理，其工作方式以（ ）为主。
A.旁站
B.巡视
C.平行检验
D.见证取样

【答案】 B
95、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（ ）。
A.2mm
B.3mm
C.5mm
D.10mm

【答案】 B
96、当连续五昼夜实测地面沉降小于（ ），地基固结度已达到设计要求的80%时，经验收，即可终止抽真空。
A.0.5mm/d
B.0.3mm/d
C.0.2mm/d
D.0.1mm/d

【答案】 A
97、使用工程量清单计价的施工承包合同，一般采用（ ）的方式。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.总价+单价合同

【答案】 A
98、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（ ）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
99、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。
A.墩高110m的桥梁工程
B.跨径150m的梁桥
C.跨径990m的悬索桥
D.钢管混凝土拱桥

【答案】 C
100、下列选项属于专项费用的是（ ）。
A.行车干扰工程施工增加费
B.施工场地建设费
C.工地转移费
D.职工探亲路费

【答案】 B
101、顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少（ ）报监理工程师批准。
A.7d　
B.10d　
C.14d　
D.28d

【答案】 D
102、以下安全责任中，不属于监理单位的安全生产责任的是（ ）。
A.审查专项施工方案
B.向施工单位提供场地及地下管线资料
C.对建设工程安全生产承担监理责任
D.应按照法律法规、规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任

【答案】 B
103、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。
A.工程计量权
B.付款审批权
C.工程变更的单价确认权
D.工程扣款权

【答案】 C
104、（ ）作为开展监理工作的总目标，或称综合目标、终极目标、提升性目标。
A.建设平安百年品质工程
B.建设高品质工程
C.建设智能化工程
D.建设信息化工程

【答案】 A
105、某施工单位年度施工产值为2.5亿元，应配置（ ）名专职安全生产管理人员。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 D
106、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（ ）。
A.0.5～1.0m　
B.1.0～1.5m　
C.1.5～2.0m　
D.2.0～2.5m

【答案】 B
107、分项工程质量评定合格不必符合的是（ ）。
A.检验记录应完整
B.评定资料应完整
C.实测项目应合格
D.外观质量应满足要求

【答案】 B
108、费用监理工作的原则不包括（ ）。
A.遵法守规的原则
B.恪守公正的原则
C.坚持质量合格的原则
D.坚持费用最低的原则

【答案】 D
109、（ ）对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 D
110、某高速公路项目中发生了大桥主体结构坍塌，该事故属于（ ）事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般

【答案】 C
111、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（　　）次安全生产教育培训。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
112、监理人员实施的旁站属于（）。
A.事前监理
B.事中监理
C.事后监理
D.平行监理

【答案】 B
113、某高速公路项目中发生了大桥主体结构坍塌，该事故属于（ ）事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般

【答案】 C
114、地下水因素对围岩分级有一定的影响。遇有地下水时，根据围岩等级，一般采用（　　）。
A.升级处理
B.不做处理
C.降级处理
D.无法判断

【答案】 C
115、费用索赔月报表是（ ）共同使用的一个工程款支付流程表。
A.建设单位和施工单位
B.建设单位和监理单位
C.施工单位和监理单位
D.建设单位和设计单位

【答案】 C
116、沥青贯入式路面施工顺序是（ ）。
A.撒料→碾压→浇洒第一层沥青→撒布第一层嵌缝料→再碾压
B.撒料→碾压→浇洒第一层嵌缝料→撒布第一层沥青→再碾压
C.碾压→撒料→浇洒第一层嵌缝料→撒布第一层沥青→再碾压
D.撒料→浇洒第一层嵌缝料→碾压→撒布第一层沥青→再碾压

【答案】 A
117、支付证书签署确认表是（　　）的联合用表。
A.监理单位和建设单位
B.监理单位和施工单位
C.施工单位和建设单位
D.施工单位和设计单位

【答案】 A
118、对因施工原因而产生的质量缺陷的修补和加固，应先由（　　）提出修补方案及方法，经监理工程师批准后方可进行。
A.施工单位
B.发包单位
C.业主
D.项目经理

【答案】 A
119、下列关于安全生产双重预防机制说法错误的是（ ）。
A.是构筑防范生产安全事故的两道防火墙
B.第一道是管风险
C.第二道是控风险
D.安全风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的双重机制

【答案】 C
120、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（　　）。
A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工
B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意
C.建设单位项目负责人应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行重点监督检查
D.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，不得擅自修改

【答案】 C
121、（　　）是一种旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术。
A.价值工程
B.工程监理
C.价值监理
D.勘察工程

【答案】 A
122、桥台的台身砌筑砂浆或浇筑混凝土的强度达到设计强度的（ ）以上且背墙的防、排水满足设计要求。
A.75%
B.80%
C.85%
D.90%

【答案】 C
123、某预应力筋直径24mm，张拉切割后预应力筋的外露长度为（ ）。
A.24mm
B.30mm
C.36mm
D.45mm

【答案】 C
124、现场应急处置方案由施工单位技术负责人组织编写，（ ）审核，（ ）审批。
A.驻地监理工程师、总监理工程师
B.总监理工程师、驻地监理工程师
C.驻地监理工程师、建设单位
D.总监理工程师、建设单位

【答案】 A
125、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（ ），三级、四级公路，压实度应不小（ ）。
A.95%，90%
B.90%，85%
C.85%，80%
D.80%，75%

【答案】 B
126、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（ ）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。
A.10　
B.15　
C.20　
D.30

【答案】 D
127、某桥梁工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第18天、第16天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（ ）天。
A.11
B.14
C.15
D.17

【答案】 A
128、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。
A.1.5
B.2.5
C.5.0
D.7.5

【答案】 B
129、无机结合料稳定材料施工期的日最低气温应在（ ）以上。
A.0℃
B.3℃
C.5℃
D.10℃

【答案】 C
130、新建公路路基的干湿类型可用（ ）来判别。
A.分界相对含水率
B.分界稠度
C.路基临界高度
D.分界湿度

【答案】 C
131、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（ ）。
A.“直接凿除法”桩头处理工艺
B.钢筋闪光对焊工艺
C.基桩人工挖孔工艺
D.竹（木）脚手架工艺

【答案】 D
132、不属于工程计量的依据的是（）。
A.施工合同文件
B.工程量清单
C.质量合格资料
D.造价机构调价文件

【答案】 D
133、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（ ）。
A.60分
B.80分
C.100分
D.120分

【答案】 C
134、公路工程施工阶段监理时间范围是（ ）。
A.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日
B.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日
C.合同工程开工之日至工程交工验收之日
D.合同工程开工之日至工程竣工验收之日

【答案】 B
135、下列关于工程计量的内涵描述正确的是（ ）。
A.已标价工程量清单中的单价子目工程量为结算工程量
B.已标价工程量清单是承包人投标报价的依据
C.已标价工程量清单可以作为承包人应予完成的工程实际和确切的结算工程量
D.结算工程量的多少可以不通过计量确定

【答案】 B
136、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。
A.特大安全事故
B.重大安全事故
C.较大安全事故
D.一般安全事故

【答案】 B
137、某土方开挖设计量10万m3，单价60元/m3，