2019-2025年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附答案.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()
A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效
B.合同需要重新登记备案后继续有效
C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效
D.合同的效力不受影响

【答案】 D
2、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】 C
3、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。
A.索赔的合同依据
B.索赔的目的
C.索赔事件的性质
D.索赔的起因

【答案】 C
4、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（ ）。
A.暂估价的内容包括计日工
B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格
C.暂估价内的专业工程不一定实施
D.暂估价是签约合同价的组成部分

【答案】 D
5、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（　　）。
A.建设工程设计施工总承包合同
B.施工承包合同
C.施工分包合同
D.建设工程施工合同

【答案】 A
6、出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（　　）负担，但当事人另有约定的除外。
A.出卖人
B.买受人
C.承运人
D.委托人

【答案】 B
7、合同法律关系害体的智力成果指的是( )。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备

【答案】 C
8、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。
A.开始进行竣工检验日
B.发包人组织竣工验收日
C.验收组通过竣工验收日
D.承包人提交竣工验收报告日

【答案】 D
9、 如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件( )，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内

【答案】 D
10、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（ ）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定

【答案】 A
11、关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（ ）。
A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易
B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间
C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买
D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

【答案】 D
12、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（　　）。
A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人
B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意
C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人
D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

【答案】 C
13、 以下( )专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A.高大模板工程
B.浅基坑工程
C.大爆破工程
D.脚手架工程

【答案】 A
14、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.分包人
D.工程师与承包人共同

【答案】 C
15、招标采购和合同管理工作的关键是（　）。
A.合同参建各方合同界面管理
B.开展项目招标采购的总体策划
C.适合项目特点的合同计价方式
D.编制的招标文件和合同文件

【答案】 C
16、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包
B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包
C.工程勘察任务的承包人可以是自然人
D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】 B
17、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（　）。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】 D
18、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是( )。
A.砂石垫层
B.碎石垫层
C.灰土垫层
D.炉渣垫层

【答案】 C
19、(2016年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（ ）安排人员负责安全保卫工作。
A.发包人
B.勘察人
C.监理人
D.项目施工单位

【答案】 A
20、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】 D
21、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
A.对方当事人降低注册资金
B.对方当事人银行贷款数额激增
C.对方当事人的法定代表人变更
D.对方当事人经营状况严重恶化

【答案】 D
22、下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。
A.中标通知书
B.投标函
C.专用合同条款
D.承包人建议书

【答案】 A
23、下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。
A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标
B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标
C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标
D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库

【答案】 C
24、 建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（ ）。
A.只向监理人提交分包合同副本
B.只向发包人提交分包合同副本
C.应向发包人和监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】 C
25、工程总承包招标文件资料审查不包括对（ ）审查。
A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表
B.近年完成的类似施工项目情况表
C.近年完成的类似工程设计项目
D.勘察设计文件

【答案】 D
26、 某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当( )承担。
A.乙承包人
B.发包人
C.甲承包人
D.工程师

【答案】 B
27、根据《标准施工合同》，关于缺陷责任期说法正确的是（ ）。
A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，发包人负责修复
C.缺陷责任期内修复费用由承包人承担
D.发包人原因致使工程不能按原定目标使用时，承包人有权要求延长其缺陷责任期

【答案】 A
28、（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（　）。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】 C
29、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2 位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为1000 万元，评标价为1090 万元。乙的投标报价为1090 万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为（ ）。
A.甲，1000 万元
B.甲，1090 万元
C.乙，1000 万元
D.乙，1090 万元

【答案】 D
30、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（　　）转出。
A.一般账户
B.基本账户
C.综合账户
D.专项账户

【答案】 B
31、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（　　）
A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人
B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人
C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段
D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货

【答案】 C
32、根据 FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。
A.决定对争端双方不具有约束力
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

【答案】 B
33、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】 C
34、买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后28 日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的（　）。
A.90%
B.95%
C.97%
D.98%

【答案】 B
35、根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（　　）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 B
36、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括( )
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式

【答案】 C
37、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是（ ）
A.投标文件格式及主要合同条款
B.投标报价要求
C.评标标准和方法
D.技术经济指标要求

【答案】 D
38、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（　），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内

【答案】 D
39、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（ ） ．
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复
C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】 A
40、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（　）。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】 C
41、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.甲某
D.乙某

【答案】 B
42、因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（ ）。
A.由被代理人自行承担责任
B.由代理人自行承担责任
C.由第三人自行承担责任
D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】 A
43、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】 B
44、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的是（ ）。
A.受承包人委托对分包合同进行管理
B.居于施工合同履行管理中的核心地位
C.监理人给承包商的指示，承包商应经发包人确定后执行
D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利

【答案】 B
45、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包人缩短合同工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中

【答案】 C
46、银皮书规定，当原定进度计划与实际进度不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划，除非业主在收到进度计划后的（）天内向承包商发出通知，指出其不符合合同要求。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
47、适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）
A.详细评审
B.初步评审
C.综合评估法
D.最低评标价法

【答案】 D
48、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制

【答案】 A
49、主要选项条款中的（　　）适用于签订合同时价格已经确定的合同。
A.标价合同
B.目标合同
C.补偿合同
D.管理合同

【答案】 A
50、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，工程师在收到索赔报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 D
51、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。
A.工程照管责任移交
B.承包合同的全部义务已完成
C.缺陷通知期开始
D.可以办理竣工结算

【答案】 A
52、某工程竣工验收阶段，承包人于 4 月 6 日向监理人递交了竣工验收申请报告，监理人4 月 8 日收到报告后，经审查于 4 月 20 日认为具备竣工验收条件，并于 4 月 26 日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工日应为（ ）。
A.4月6日
B.4月8日
C.4月20日
D.4月26日

【答案】 A
53、NEC系列合同条件，（　　）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。
A.工程施工合同
B.裁决人合同
C.工程施工分包合同
D.专业服务合同

【答案】 D
54、下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是( )。
A.发包人未履行合同规定的义务
B.不可抗力
C.协调管理原因
D.季节性大雨引起的停工

【答案】 D
55、依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（ ）。
A.免于清偿
B.由债务人清偿
C.由债权人和债务人按比例分担
D.第三人清偿

【答案】 B
56、材料采购合同的质量验收方法中，通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求的是（　　）。
A.化学试验法
B.物理试验法
C.经验鉴别法
D.强化试验法

【答案】 C
57、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。
A.3人
B.4人
C.7人
D.8人

【答案】 C
58、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。
A.地方税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.施工作业导致停水2天
D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

【答案】 D
59、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。
A.担保发包人能够按期支付工程进度款
B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难
C.表明发包人与承包人合作的诚意
D.防止承包人擅自变更、终止施工合同

【答案】 B
60、关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（ ）。
A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任
D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失

【答案】 D
61、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（　）制度。
A.发包人签证
B.勘察人签证
C.监理人签证
D.监理人核查

【答案】 A
62、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见

【答案】 D
63、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的(　　)天内做出变更指示。
A.3
B.7
C.14
D.28

【答案】 C
64、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（　）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。
A.技术、价格、商务、服务
B.技术、价格、商务、服务
C.价格、技术、服务、商务
D.价格、技术、商务、服务

【答案】 C
65、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（　）。
A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划
B.发包人无权对设计文件进行审查
C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案
D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

【答案】 D
66、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（　　）。
A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用
B.施工设备或临时设施应当由承包人提供
C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险
D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责

【答案】 D
67、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，( )应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。
A.责任方
B.承包人
C.发包人
D.监理人

【答案】 B
68、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.投标人同意延长时，可以修改投标文件
B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变
C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审
D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金

【答案】 D
69、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（　）。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】 B
70、在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（ ）。
A.被保险人自意外伤害发生之日起180 日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金
B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金
C.被保险人自意外伤害事故发生之日起360 日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金
D.至第180 日治疗仍未结束的，保险人根据第180 日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金

【答案】 A
71、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔

【答案】 C
72、下列关于不利物质条件的说法正确的是（　　）。
A.不利物质条件属于承包人应承担的风险
B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人
C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担
D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】 B
73、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（　　）直接确定评标专家。
A.招投标监督机构
B.上级主管部门
C.招标代理机构
D.招标人

【答案】 D
74、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（　　）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。
A.第一阶段
B.第二阶段
C.第三阶段
D.三个阶段都需要

【答案】 C
75、下列有关无效合同的说法中，错误的是()
A.无效合同从订立时起就没有法律效力
B.建设主管部门有权确认合同无效
C.一方当事人无权确认合同无效
D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行

【答案】 B
76、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（ ）。
A.迟延发出开工通知
B.合同工期予以顺延
C.提前7 天向承包人发出开工通知
D.以开工条件具备的时间为开工日期

【答案】 C
77、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书
B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书
C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期
D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

【答案】 A
78、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()
A.500天
B.538天
C.865天
D.903天

【答案】 B
79、根据 NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。
A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件
B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿
C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件
D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

【答案】 C
80、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
81、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为 ()
A.工期顺延、给予经济补偿
B.工期不予顺延、给予经济补偿
C.工期顺延、不给经济补偿
D.工期不予顺延、不给经济补偿

【答案】 A
82、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的≤合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试

【答案】 A
83、根据 FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。
A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内
C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】 D
84、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()
A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任
B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任
C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负
D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

【答案】 D
85、下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（　　）。
A.法人资格
B.持有正规营业执照
C.联合体组织
D.持有正规的资质证书

【答案】 C
86、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（ ）。
A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求
B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书
C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书
D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书

【答案】 D
87、设计施工总承包合同的订立中，（ ）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。
A.通用条款
B.专用条款
C.合同协议书
D.中标通知书

【答案】 A
88、下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（　　）。
A.法人资格
B.持有正规营业执照
C.联合体组织
D.持有正规的资质证书

【答案】 C
89、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包
B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包
C.工程勘察任务的承包人可以是自然人
D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】 B
90、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。
A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止
B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔
C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任
D.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任

【答案】 D
91、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（　　）招标。
A.设计
B.施工
C.设备采购
D.材料采购

【答案】 A
92、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()
A.由招标人组织，费用也由招标人承担
B.由招标人组织，费用由投标人承担
C.由投标人组织，费用也由投标人承担
D.由投标人组织，费用由招标人承担

【答案】 B
93、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

【答案】 C
94、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。
A.建设单位
B.工程总承包单位
C.设计人
D.项目监督管理部门

【答案】 D
95、(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（　　）。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用
B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用
C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用
D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

【答案】 A
96、（　）以后承包人就失去索赔的权利。
A.工程颁发接收证书
B.竣工结算
C.颁发缺陷责任终止证书
D.颁发结清证书

【答案】 D
97、法人成立进行注册登记时，应当以()为住所。
A.主要办事机构所在地
B.主要经营场所所在地
C.主要合同履行地
D.董事长的户口所在地

【答案】 A
98、 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人使用的宅基地
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
99、资格预审方法是属于《标准资格预审文件》中的（）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格预审申请文件
D.资格预审文件澄清

【答案】 A
100、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（　　）。
A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算
B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额
C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金
D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务

【答案】 B
101、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应()
A.单独进行工程量计量，计量结果有效
B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间
C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果
D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效

【答案】 A
102、建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（　）。
A.减少设计变更
B.易获得最优设计方案
C.加强发包人对承包人的监督
D.减少承包人的风险

【答案】 A
103、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()
A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁
B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定
C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁
D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】 C
104、材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应（）。
A.采用固定价格合同
B.采用可变价格合同
C.通过补充协议确定合同价格
D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整

【答案】 D
105、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（ ）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C.发包人组织进行验收之日
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
106、（2018年真题）风险型CM合同的计价方式是（　）。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价

【答案】 B
107、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到( )为止。
A.合同签订之日
B.签发工程移交证书日
C.缺陷责任期止之日
D.保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

【答案】 D
108、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应( )。
A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行
B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行
C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行
D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】 C
109、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销

【答案】 C
110、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是()
A.工期索赔
B.工程变更索赔
C.合同中默示的索赔
D.意外风险索赔

【答案】 A
111、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。
A.行业协会指定
B.仲裁委员会指定
C.业主与承包商协商选定
D.工程师和承包商协商选定

【答案】 C
112、对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（　　）。
A.FOB价
B.FCA价
C.CIF价
D.CIP价

【答案】 A
113、法人是具有（　　），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
A.民事权利
B.法律权利和民事权利
C.民事行为能力
D.民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
114、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。
A.发色人与承包人
B.承包人与供货人
C.工程师与供货人
D.工程师与承包人

【答案】 D
115、依据《合同法》，下列有关承担违约责任的