2025年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷B卷含答案.docx

2025年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共600题）
1、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。
A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查
B.发包人应当组织专家会进行审查
C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意

【答案】 A
2、发包人应在合同签订后（　）内确定（　），并将相关信息书面通知勘察人。
A.7天，发包人代表
B.14天，发包人代表
C.7天，发包人项目负责人
D.14天，发包人项目负责人

【答案】 B
3、依据 FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。
A.应按工程量表中规定的方法计量
B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定
C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费
D.当地有惯例的，依照当地惯例计量

【答案】 C
4、下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（ ）。
A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21 天内完成核查
B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14 天内完成审核
C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内将应支付款支付给承包人
D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请

【答案】 A
5、(2009年真题)施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（　　）。
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】 A
6、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。
A.应当提请合同争议评审
B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼
C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择
D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

【答案】 B
7、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】 C
8、工程勘察设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（　）。
A.开标形式相同，评标原则不同
B.招标文件内容相同，评标原则相同
C.投标书的编制要求不同，开标形式相同
D.评标原则不同，招标条件不同

【答案】 D
9、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.一般民事行为

【答案】 C
10、建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。
A.审批人
B.建设行政主管部门
C.技术顾问
D.材料商

【答案】 C
11、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是( )。
A.污染物
B.不利于施工的气候条件
C.非自然的物质障碍
D.不可预见的自然物质条件

【答案】 B
12、刘某一天摄入的蛋白质为50.6 g，脂肪为65.0 g，碳水化合物为220.3 g，则刘某的全天总的能量摄入量为（　　）kcal。
A.1560
B.1669
C.1788
D.1789

【答案】 B
13、IPD 模式指的是（　）。
A.传统模式
B.设计一建造模式
C.CM 模式
D.集成项目交付模式

【答案】 D
14、某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A.60
B.80
C.100
D.300

【答案】 C
15、接受投标书阶段的工作不包括（　　）。
A.资格预审
B.接收投标书
C.宣布开标
D.招标文件的澄清

【答案】 C
16、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（　）天，应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】 C
17、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
18、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】 C
19、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()
A.颁发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.承包商提交结清单日
D.结清单生效日

【答案】 D
20、对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。
A.联合体全体成员的平均资质
B.联合体各成员的财务状况
C.联合体的业绩
D.联合体的信誉

【答案】 A
21、建筑设计投标文件有下列（）情况发生时不会被否决。
A.联合体参加方又以自己的名义单独投标
B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级
C.联合体参加方又参加其他联合体投标
D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议

【答案】 B
22、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（ ）。
A.以代理人的名义与对方谈判
B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款
C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志
D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

【答案】 C
23、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。
A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目
B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任
C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任
D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任

【答案】 B
24、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是( )。
A.只包括暂列金额，不包括暂估价
B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价
C.不包括暂列金额，只包括暂估价
D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】 D
25、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（ ），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
A.3 个月
B.6 个月
C.9 个月
D.12 个月

【答案】 B
26、根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（　）。
A.设计方案最优
B.减弱发包人对承包人的监督和检查
C.增加设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 B
27、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是( )。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意

【答案】 B
28、发包人在（　　），向承包人返还质量保证金。
A.申请竣工验收的同时
B.竣工验收合格后
C.保修期到期后
D.缺陷责任期到期后

【答案】 D
29、（2017年真题）根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（　）。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函

【答案】 D
30、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（　）。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】 D
31、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由( )补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 C
32、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（　）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场查勘

【答案】 C
33、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（ ）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.1个月
B.15日
C.5日
D.3日

【答案】 C
34、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（ ）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
35、限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。
A.所有的
B.与其年龄、智力相适应的
C.与其年龄、智力不相适应的
D.纯获利益的

【答案】 C
36、发包人在（　），向承包人返还质量保证金。
A.申请竣工验收的同时
B.竣工验收合格后
C.保修期到期后
D.缺陷责任期到期后

【答案】 D
37、标准资格预审文件的主要内容不包括（　　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查办法
D.评标办法

【答案】 D
38、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖

【答案】 B
39、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（ ）。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.在标的物交付之前由买受人承担
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

【答案】 A
40、 《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（ ）。
A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人
B.评审的综合评分，最接近标底的优先
C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

【答案】 B
41、监理人收到承包人变更报价书后的（　　）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 B
42、（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（　）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

【答案】 A
43、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（ ）。
A.技术性能指标应具有适当的广泛性
B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制
C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称
D.招标文件里可以表明原产地或者供应商

【答案】 A
44、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（　）。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险

【答案】 B
45、AIA 系列合同中的核心文件是（　）。
A.A201《施工合同通用条件》
B.《工程施工合同》
C.《专业服务合同》
D.《裁决人合同》

【答案】 A
46、下列描述中不属于资格评审的是（）。
A.资质要求
B.业绩要求
C.质量要求
D.信誉要求

【答案】 C
47、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（　）。
A.营业执照
B.安全生产许可证
C.业绩
D.法人资格

【答案】 D
48、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。
A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验
B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用
C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责
D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任

【答案】 C
49、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()
A.向工程师再次发出请求复工的通知
B.向发包人发出请求复工通知
C.继续等待工程师的复工指示
D.自行复工继续后续工程的施工

【答案】 D
50、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（　　）的计价方式。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 D
51、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（　　）
A.成本加固定酬金合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加可变酬金合同
D.固定总价合同

【答案】 D
52、某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()
A.按无效投标处理
B.要求投标人补交投标保函
C.进入评标程序后淘汰
D.要求投标人赔偿损失

【答案】 A
53、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（ ）。
A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件
B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿
C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件
D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

【答案】 C
54、建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（ ）办理工程保险和第三者责任保险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.由专用条款约定的一方

【答案】 A
55、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.办理出入施工现场的道路通行手续
B.建立施工现场质量管理体系
C.确定施工测量的基准点和基准线
D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】 B
56、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（　　）。
A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内
C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】 D
57、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和监理人共同
D.参与验收的各方共同

【答案】 A
58、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（ ）。
A.只有中标人的方案才能得到补偿
B.招标人将于中标通知书发出后30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费
C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿
D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

【答案】 A
59、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（　　）日向承包人发出开工通知。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 A
60、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（ ）。
A.监理工程师
B.发包人
C.设计单位
D.勘察单位

【答案】 B
61、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（　）。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险

【答案】 B
62、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖

【答案】 B
63、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。
A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用
B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失
C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换
D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失

【答案】 C
64、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.30
B.60
C.90
D.120

【答案】 C
65、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法正确的是（ ）。
A.承包商签订的分包合同不对业主公开
B.不允许承包商将全部施工任务进行分包
C.采用成本加酬金的计价方式
D.业主承担工程实际总费用超过GMP 的部分

【答案】 C
66、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是( )。
A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价
C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价

【答案】 C
67、(2018年真题)根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（　　）。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】 C
68、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人
B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失
C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据
D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

【答案】 D
69、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是( )。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.备专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性

【答案】 D
70、合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%

【答案】 B
71、某住宅采用砖缝贯通的空心玻璃砖隔断，隔断高为2m，宽为4m，则该空心玻璃砖隔断与相连砖墙的连接方式，下列哪一种正确？( )
A.木楔固定，M5水泥砂浆嵌固
B.与砖墙接缝宽为20mm，垂直布1根φ8mm钢筋，M5水泥砂浆嵌牢
C.用U形材卡牢，型材卡用膨胀螺栓与砖墙连接
D.每2层砖布2根φ8mm钢筋，伸人砖墙内240mm，伸入空心玻璃砖墙内500mm

【答案】 C
72、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（ ）日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.5
B.10
C.15
D.30

【答案】 D
73、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是( )。
A.施工合同
B.监理合同
C.勘察合同
D.仓储合同

【答案】 C
74、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（　　）
A.1020万元
B.1000万元
C.980万元
D.960万元

【答案】 C
75、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（　　）
A.成本加固定酬金合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加可变酬金合同
D.固定总价合同

【答案】 D
76、 投标保证金的有效期限从( )之日起计算。
A.招标文件出售
B.投标文件递交
C.投标截止
D.中标通知书发出

【答案】 C
77、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。
A.12个月
B.14个月
C.24个月
D.36个月

【答案】 A
78、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（　）。
A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体
B.被保险人的年龄在16～65周岁之间
C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人
D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】 D
79、发包人在收到承包人竣工验收申请报告（　　）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 D
80、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为 50 万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价 100 万元的合同，该合同的效力为（）
A.有效
B.无效
C.可撤销
D.待定

【答案】 A
81、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。
A.应遵守国家法律规定，以及相关规范和标准，并应符合发包人要求
B.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行
C.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作
D.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作

【答案】 A
82、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

【答案】 C
83、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（　）。
A.协议书中的签约合同价格
B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款
C.中标通知书中的中标价格
D.承包人的投标报价

【答案】 B
84、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（ ）。
A.被代理人自行承担全部责任
B.代理人自行承担全部责任
C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的
D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任

【答案】 C
85、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。
A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求
B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求
C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求
D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

【答案】 C
86、设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（　　）享有（专用合同条款另有约定除外〉
A.发包人
B.承包人
C.总承包单位
D.设计单位

【答案】 A
87、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
C.仍应无偿负责处理有关设计问题
D.不再负责处理有关设计问题

【答案】 B
88、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（　　）。
A.建筑材料
B.建筑设备
C.勘察设计
D.知识产权

【答案】 C
89、除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（　　）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.15
B.30
C.60
D.90

【答案】 D
90、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（　　）向承包人出具经（　　）签认的单位工程验收证书。
A.监理人、发包人
B.发包人、监理人
C.监理人、工程质量监督机构
D.发包人、工程质量监督机构

【答案】 A
91、下列描述中不属于资格评审的是（）。
A.资质要求
B.业绩要求
C.质量要求
D.信誉要求

【答案】 C
92、（2018年真题）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　）。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级

【答案】 C
93、根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（　　）。
A.建筑物
B.汽车
C.汇票
D.仓单

【答案】 A
94、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。
A.承包人应撤离施工场地
B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同
C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担
D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】 A
95、下列有关室内隔声标准中，哪一条不合规定？( )
A.有安静度要求的室内作吊顶时，应先将隔墙超过吊顶砌至楼板底
B.建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权声隔声量不应小于30dB
C.楼板的计权化撞击声压级不应大于75dB
D.居住建筑卧室的允许噪声级应为：白天为45dB.黑夜为37dB

【答案】 B
96、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()
A.指定分包商可以与雇主直接订立合同
B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作
C.承包商不能收取指定分包商的管理费
D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】 D
97、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延 10 周，则第 4 周迟延交付违约金的计收正确的是（）。
A.迟交合同设备价格×0.5%
B.迟交合同设备价格×1%
C.合同价格×0.5%
D.合同价格×1%

【答案】 A
98、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期
B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期
C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期
D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期

【答案】 A
99、根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中：1.投标函；2.商务和技术偏差表； 3.技术服务和质保期服务计划；4.中标设备技术性能指标的详细描述；5.分项报价表；6.供货要求。效力排序正确的是（　）。
A.1-6-2-4-5-3
B.1-6-2-5-4-3
C.1-2-6-5-4-3
D.1-2-5-6-3-5

【答案】 C
100、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（　）。
A.有利于招标人获得最优方案
B.比较公平公正
C.可能会出现投标人数过多的情况
D.节约招标成本

【答案】 D
101、在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是( )。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.分包工作需要征得发包人同意
C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包
D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】 C
102、根据《招标投标法》，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（　）。
A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保
C.书面同意从工程款中扣留履约保证金
D.按招标文件规定提交工程款支付担保

【答案】 B
103、FIDIC标准合同文本中的（　　），适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计一施工合同条件》
C.《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》
D.《简明合同格式》

【答案】 B
104、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元

【答案】 B
105、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。
A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

【答案】 C
106、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
107、买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后28 日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的（　）。
A.90%
B.95%
C.97%
D.98%

【答案】 B
108、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】 C
109、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。
A.通知委托人，建议下达停工指令
B.征得委托人同意后，下达停工指令
C.立即下达停工指令并尽快通知委托人
D.立即召开现场会议，讨论对策

【答案】 C
110、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（　　）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人

【答案】 C
111、采用设计施工总承包，工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()的日期。
A.承包人第一次提交竣工验收报告
B.承包人修改后再次提交竣工验收报告
C.最终验收合格
D.办理竣工验收手续

【答案】 B
112、施工招标采用综合评估法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（　　）。
A.以施工方案得分高的优先
B.以评标价低的优先
C.以投标报价低的优先
D.以综合得分高的优先

【答案】 D
113、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
114、以下有关民事责任的承担，正确的是（　）。
A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类
B.对于按份责任，平均承担责任
C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任
D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿

【答案】 C
115、下列合