2019-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分题库附答案.docx

2019-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分题库附精品答案

单选题（共600题）
1、严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修，签订了装修合同；合同履行过程中，装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法不正确的有（）。
A.A区法院对该案有管辖权
B.严某有权向B区法院起诉
C.B区法院的移送管辖是错误的
D.A区法院不接受移送，可以将案件退回B区法院

【答案】 D
2、关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的是（　　）。
A.建筑业企业资质证书有效期届满前6个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请
B.住建部对其负责审批的所有建筑企业资质实行告知承诺审批
C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质
D.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质

【答案】 D
3、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占有保护规划确定保留的道路
C.在核心保护范围内进行影视拍摄
D.在历史建筑上刻划

【答案】 C
4、建设用地使用权转让的，使用期限由（ ），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。
A.法律直接规定
B.当事人约定
C.出让人决定
D.受让人决定

【答案】 B
5、投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的(）。
A.60％
B.70％
C.80％
D.90％

【答案】 D
6、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（ ）。
A. 具有中级以上职称
B. 自然人
C. 热心人民调解工作
D. 具有大学本科学历

【答案】 C
7、关于评标规则的说法，正确的是（）。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定后公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序

【答案】 B
8、（2021年第1批真题）当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是( )。
A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日
B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期
C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

【答案】 A
9、关于承揽合同解除的说法，正确的是（ ）。
A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同。
B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同。
C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同。
D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失。

【答案】 A
10、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（　　）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.5
B.15
C.10
D.30

【答案】 B
11、关于投标报价的说法，正确的是（　　）。
A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价
B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价
C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标
D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

【答案】 C
12、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（　　）。
A.12月5日
B.12月10日
C.12月20日
D.12月30日

【答案】 A
13、关于投标人资格预审的说法，正确的是（　）。
A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布
B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异
C.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的资格预审公告，可以收取适当的成本费用

【答案】 C
14、在建设工程招标投标中，关于中标的说法，正确的是（）
A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标
C.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化的，取消其中标资格
D.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标

【答案】 A
15、甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。对此，下列说明中正确的是（ ）。
A.丙应对此承担全部责任
B.应由乙承担全部责任
C.乙和丙对此承担连带责任
D.甲直接要求丙赔偿损失

【答案】 B
16、下列关于民用建筑节能的表述正确的是（ ）。
A. 对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门可以颁发建设工程规划许可证
B. 对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施
C. 国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生能源利用系统
D. 企业应当制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

【答案】 B
17、场景：甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景，回答问题：下列不属于保证合同的内容是（　　）。
A.保证方式
B.保证期间
C.保证担保范围
D.被保证人的其他债权

【答案】 D
18、建造师有下列情形之一，申请注册时予以注册的是（ ）。
A.同时申请在两个单位注册的
B.执业活动以外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止满3年的
C.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的
D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

【答案】 B
19、关于合同形式的说法，正确的是（　　）。
A.书面形式是主要的合同形式
B.当事人的行为可以构成默示合同
C.书面形式合同是指纸质合同
D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效

【答案】 B
20、下列选项中，不记入注册建造师执业信用档案的是（　　）。
A.上班期间迟到早退的
B.未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的
C.使用不合格建筑材料
D.泄露商业秘密的

【答案】 A
21、施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（ ）承担。
A.建造师原注册单位
B.建设主管部门
C.施工企业
D.项目经理本人

【答案】 C
22、在保险合同履行过程中，按照约定承担赔偿或者给付保险金义务的人是（）。
A.受益人
B.投保人
C.被保险人
D.保险人

【答案】 D
23、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（ ）。
A.经招标人授权的招标代理机构
B.建设行政主管部门
C.经招标人授权的评标委员会
D.招标投标有形市场

【答案】 C
24、由于施工单位项目经理指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（　　）。
A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】 C
25、根据《注册建造师管理规定》的规定，在下列情形中，不予注册的情形不包括()
A.甲在两个单位申请注册
B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
C.丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故
D.丁现年已61年周岁

【答案】 D
26、小王拥有市政和公路两个专业，则每一注册有效期内，应当参加继续教育的学时不少于（　　）。
A.120
B.150
C.180
D.200

【答案】 C
27、项目经理部行为的法律后果承担者是( )。
A.项目经理
B.企业法人
C.企业法定代表人
D.项目经理部与企业法人分担

【答案】 B
28、人力资源和社会保障部《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规[2017]16号）规定，用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资“黑名单”，下列情形中，不属于拖欠工资“黑名单”的是（　　）。
A.无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的
B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件造成严重不良社会影响的
C.因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成严重不良社会影响的
D.因农民工无故罢工而拖欠农民工工资

【答案】 D
29、（2020年真题）（教材已修改）关于土地所有权的说法，正确的是( )。
A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有
B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有
C.宅基地属于农民家庭所有
D.自留山属于农民集体所有

【答案】 D
30、（2021年11月贵州真题）甲施工企业在某条公路的施工过程中，需要购买一批水泥。甲施工企业的采购员张某持介绍信到乙建材公司要求购买一批B强度等级的水泥，介绍信上明确购买B强度等级的水泥。由于双方有长期的业务关系，未签订书面的水泥买卖合同，乙建材公司很快就发货了。但乙建材公司发货后，甲施工企业拒绝支付货款。甲施工企业提出的理由是，公司让张某购买的水泥是A强度等级而非B强度等级。说法正确的有（ ）
A.水泥买卖合同无效
B.张某的行为构成表见代理
C.张某超越了代理权限
D.甲企业应支付水泥价款

【答案】 D
31、甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。
A.变化的联合体消弱了竞争
B.丙公司是资格预审后变更的成员，投标无效
C.新联合体组成的时间过晚
D.新联合体的资质低于规定的标准

【答案】 B
32、关于安全生产重大事故隐患排除，说法正确的是（　　）。
A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开
B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告
C.企业及工程项目的主要 负责人对重大隐患排查治理工作全面负责
D.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理

【答案】 C
33、根据《建筑工程施工许可管理办法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。
A.建筑工程按照规定的权限和程序已获得批准开工报告
B.已办理该建筑工程用地批准手续
C.有保证工程质量和安全的具体措施
D.已经确定建筑施工企业

【答案】 A
34、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（　）。
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B.工程建设中采用新技术.新工艺.新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制
C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制

【答案】 C
35、承揽合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（　　）支付报酬。
A.合同生效后
B.交付工作成果时
C.完成工作成果50%时
D.完成全部工作成果前

【答案】 B
36、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。
A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认
B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意
C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效
D.丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

【答案】 D
37、（2015年真题）根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立( )以上的固定期限劳动合同。
A.5年
B.3年
C.2年
D.1年

【答案】 C
38、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人与中标人签订合同后()内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。
A.5个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.20个工作日

【答案】 A
39、（2019年真题）关于委托合同法律特征的说法，正确的是( )。
A.应当是有偿合同
B.委托事务只能是法律行为
C.受托人不得转委托
D.是一种典型的提供劳务的合同

【答案】 D
40、施工企业主要负责人对安全生产的责任括（ ）。
A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本企业安全生产投入的有效实施

【答案】 D
41、关于注册建造师的基本权利，下列说法错误的是()。
A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章
B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章
C.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章
D.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效

【答案】 A
42、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。
A.应当由建设单位统一投保
B.保险期限自开工之日起算
C.费用由作业人员负担
D.保险期限至缺陷责任期届满之日止

【答案】 B
43、关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（　）。
A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案
B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案
C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案
D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见

【答案】 A
44、（2021年第2批真题）用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付( )倍的工资。
A.2
B.1
C.3
D.5

【答案】 A
45、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（ ）。(2017)
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元

【答案】 C
46、（2015年真题）下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（　　）。
A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁
B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁
C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼
D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

【答案】 B
47、某公司拟新建总部办公大楼，该公司于2012年10月15日领取施工许可证后因故不能按期开工，遂向发证机关申请第一次延期，但此次延期届满时仍不能开工，不得不申请第二次延期。根据《建筑法》的规定，该工程施工许可证经过两次延期后，其有效期最迟将于（）截止。
A.2013年2月14日
B.2013年4月14日
C.2013年7月14日
D.2013年7月15日

【答案】 C
48、根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是（　 ）。
A.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助
B.调解书的效力低于判决书
C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书
D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解

【答案】 A
49、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。
A.对该诉讼请求全部予以支持
B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
C.对该诉讼请求全部不予支持
D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】 B
50、以下关于保证的说法中正确的是（　　）。
A.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为连带责任保证
B.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担保证责任
C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任
D.当事人对保证担保的方式没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

【答案】 C
51、2010年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在()前进行。
A.2010年3月1日
B.2010年4月1日
C.2010年5月1日
D.2010年8月1日

【答案】 C
52、注册机关履行监督检查职责时， 下列做法正确的是 ( ) 。
A.注册建造师执业违法， 被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书
B.注册建造师异地执业违法， 被当地省政府主管部门撤销了注册证书
C.要求注册建造师公布个人信息
D.要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档

【答案】 D
53、下列关于法律效力等级排序正确的是（　　）。
A.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章
C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章
D.国际条约>宪法>地方性法规>司法解释

【答案】 A
54、（2021年第1批真题）关于建设工程合同变更说法正确的是( )。
A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定
B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容
C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行
D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定

【答案】 B
55、企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前（　　）个月。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 C
56、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向提供商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ ）。
A.乙的行为属于法定代理
B.甲有权拒绝接受这批普通水泥
C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务
D.甲承担付款义务

【答案】 D
57、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形的除外（　　）。
A.债务人下落不明，但有财产可供执行
B.人民法院已经受理债务人破产案件
C.债务人表示自己无力履行全部债务
D.债务人表示自己丧失履行债务能力

【答案】 B
58、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（ ）。(2017)
A.边界
B.中心
C.毗邻建筑物
D.周边50米

【答案】 A
59、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有()。
A.承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日
D.没有约定垫资利息的，可以要求支付利息

【答案】 A
60、关于规划、消防、节能、环保等验收的规定，说法正确的是（　　）。
A.建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料
B.国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府申请消防验收
C.对于不需要申请消防验收的工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门可以进行抽查
D.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当在所有项目完工后一并验收

【答案】 A
61、根据《劳动合同法》，下列选项中，用人单位可以解除劳动合同的情形是（ ）。
A.职工患病，在规定的医疗期内的?
B.职工非因工负伤医疗期满后不能胜任原工作和调整后的工作的?
C.女职工在孕期、产期、哺乳期的?
D.职工因工负伤被确认部分丧失劳动能力的

【答案】 B
62、为了保护劳动者的权益，劳动者有下列情形的，用人单位不得和劳动者解除劳动合同的是（　　）。
A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的
B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
C.与本单位订立无固定期限劳动合同的
D.被依法追究刑事责任的

【答案】 B
63、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。
A.警告
B.吊销许可证
C.责令停产停业
D.停止侵害

【答案】 D
64、下列污水处理的方法中，不属于物理处理方法的是（　　）。
A.筛滤截留
B.重力分离
C.离心分离
D.污水土地处理法

【答案】 D
65、下列责任中，属于设计单位安全责任的是（　　）。
A.确定安全施工措施所有费用
B.对施工安全技术措施进行审查
C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见

【答案】 D
66、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（ ）。
A.部门规章
B.行政法规
C.法律
D.地方性法规

【答案】 C
67、根据我国《建筑法》的规定，（）建筑工程在施工前必须办理施工许可证。
A.投资200万元的古建筑修缮
B.造价为600万元的抢险救灾
C.总投资5000万元的军用房屋
D.建筑面积为8000m2的市政广场建设

【答案】 D
68、（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（　　）。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

【答案】 D
69、有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（　　）。
A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时
B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训
C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训
D.高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗

【答案】 C
70、（2020年真题）根据《安全生产法》，生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中，可能处以15日以下拘留的是( )。
A.不立即组织抢救
B.在事故调查处理期间擅离职守
C.逃逸
D.谎报、瞒报事故

【答案】 C
71、关于评标的说法，正确的是()。
A.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
B.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】 B
72、在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的应当由（ ）组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定
A. 拟采用单位提请建设单位
B. 施工单位
C. 监理单位
D. 设计单位

【答案】 A
73、某起生产安全事故造成10人死亡，49人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（ ）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故

【答案】 B
74、（2021年真题第1批）根据《绿色施工导则》使用效率的说法，正确的是（　　）。 .
A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水
B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置
C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核
D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理

【答案】 C
75、甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500m3细砂发给了丙路桥公司，二天后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是( )。
A.合同之债
B.侵权之债
C.不当得利之债
D.无因管理之债

【答案】 C
76、某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应()。
A.按中标无效处理
B.视为放弃投标
C.按废标处理
D.取消其中标资格

【答案】 D
77、以下关于带班制度的说法中正确的是（　　）。
A.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的80%
B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%
C.项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向施工企业请假，经批准后方可离开
D.施工企业负责人必须在危大工程施工期间现场带班

【答案】 B
78、关于两阶段招标的说法，正确的是（　 ）
A.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标
B.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
C.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议
D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件

【答案】 A
79、下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是（ ）。
A.使用通过受让或者的租赁的方式获取的资质证书投标
B.使用伪造、变造的许可证件投标
C.提供虚假的财务状况或者业绩投标
D.提供虚假的信用状况投标

【答案】 A
80、甲乙双方就工程款支付问题发生合同争议。 此案以下解决途径不适用的是( ) 。
A.行政机关调解
B.行政复议
C.民商事仲裁
D.民事诉讼

【答案】 B
81、（2021年第1批真题）关于建设单位安全责任的说法，正确的是( )。
A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用
B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施
C.工程开工前，负责项目的安全技术交底
D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议

【答案】 A
82、（2017年真题）关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从( )之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满

【答案】 B
83、行政机关作出()决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。
A.警告
B.开除
C.责令停产停业
D.撤职处分

【答案】 C
84、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（　　）。
A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼
B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼
C.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请
D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议

【答案】 C
85、关于建筑节能的说法，正确的是（　　）。
A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用
B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备
C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统
D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

【答案】 D
86、（2020年真题）下列主体中，具有保证人资格的是( )。
A.公益事业单位
B.建筑行业协会
C.清算中的法人
D.国有金融机构

【答案】 D
87、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定 利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（ ）分配和分担。
A.按照出资比例
B.重新协议
C.请求法院
D.平均

【答案】 D
88、在建设工程活动中，以下不得代理的是（　　）。
A.工程招标
B.材料采购
C.诉讼
D.承包

【答案】 D
89、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的方法，正确的是（ ）
A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款
B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款
C.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据
D.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款

【答案】 D
90、劳务派遣单位与被派遣者的劳动者签订的劳动合同的法定最低期限为（　）。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.5年

【答案】 C
91、下列选项中，属于移送管辖的是（　　）。
A.某不动产案件由不动产所在地法院管辖
B.人民法院发现受理的某案件不属于本院管辖，移送至有管辖权的法院
C.合同当事人在合同中约定争议由合同履行地法院管辖
D.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖

【答案】 B
92、（2016年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法正确的是（　　）。
A.造成5人死亡的事故是一般事故
B.造成45人重伤的事故是重大事故
C.造成15人死亡的事故是特别重大事故
D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故

【答案】 D
93、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关 于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人
C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人
D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】 C
94、（2015年真题）建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（　　）。
A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任
B.甲、乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任
D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

【答案】 B
95、投标人中标某建设工程项目，合同金额6850万元，则以下适宜的履约保证金额为( )。
A.650万元
B.700万元
C.750万元
D.800万元

【答案】 A
96、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。
A.使用权
B.收益权
C.地役权
D.抵押权

【答案】 D
97、关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。
A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布
B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异
D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用

【答案】 B
98、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（　　）的质量管理。
A.咨询单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 B
99、（2016年真题）建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是( )。
A.给予警告
B.撤销注册证书
C.处1万元以上3万元以下罚款
D.取消继续教育记录

【答案】 D
100、根