2019-2025年一级造价师之建设工程计价模拟题库及答案下载.docx

2019-2025年一级造价师之建设工程计价模拟题库及答案下载

单选题（共600题）
1、某分部分项工程的清单编码为010203004005，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（　　）。
A. 01
B. 02
C. 004
D. 005

【答案】 D
2、根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是()。
A.保修范围
B.保修期限
C.保修责任
D.保修金额

【答案】 D
3、（2020年真题）干混地面砂浆DSM20贴600mm×600mm石材楼面，灰缝宽2mm，石材损耗率2%。每100平米需（　　）块
A.281.46
B.281.57
C.283.33
D.283.45

【答案】 A
4、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（ ）倍。
A.1.3
B.1.5
C.2.0
D.3.0

【答案】 D
5、根据我国相关规范规定，（ ）可以分解为一个或几个单项工程。
A.建设项目
B.单位工程
C.单元工程
D.分部工程

【答案】 A
6、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（　）。
A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高
B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济
C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价
D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低

【答案】 D
7、若完成 1m3墙体砌筑工作的基本工时为 0.5 工日，辅助工作时间占工序作业时间的 4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的 6%、3%和 12%，该工程时间定额为（ ）工日/m3。
A.0.581
B.0.608
C.0.629
D.0.659

【答案】 D
8、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。
A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用
B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰
C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费
D.应少占耕地，降低土地补偿费用

【答案】 D
9、某建设项目，经投资估算确定的工程费用为 2100 万元，工程建设其他费为 900 万元，项目建设期为2 年，每年各完成投资计划 50%。年均投资价格上涨率为 10%，基本预备费费率为 5%，项目建设前期 1年。该项目建设期的价差预备费为（　）万元。
A.350.67
B.396.86
C.443.88
D.665.83

【答案】 D
10、下列费用中属于企业管理费的是（ ）。
A.劳动保护费
B.医疗保险费
C.住房公积金
D.养老保险费

【答案】 A
11、在施工机械台班单价的组成中，对于安拆简单的轻型施工机械，安拆费及场外运费的运输距离应按（ ）km计算。
A.10
B.15
C.20
D.30

【答案】 D
12、下列关于保修的意义，说法错误的是（　　）。
A. 保修的经济责任应由有关责任方承担
B. 工程质量保修是一种售后服务方式
C. 是《建筑法》规定的承包人、发包人等的质量责任
D. 工程质量保修制度是国家所确定的重要法律制度

【答案】 C
13、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。
A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议
B.发生争议后，可提请争议评审组评审
C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁
D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼

【答案】 B
14、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（　）。
A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成
B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额
C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成
D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分

【答案】 C
15、已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是()万元人民币。
A.72.83
B.85.68
C.98.53
D.118.71

【答案】 C
16、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。
A.任何工作的质量或其他特性的改变
B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变
C.合同中任何工作的工程量的变化
D.实施工程的顺序或时间安排的改变

【答案】 C
17、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。
A.土地补偿费
B.育苗补偿费
C.拆迁补偿费
D.新菜地开发建设基金

【答案】 A
18、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（）。
A.不能获得补偿
B.工期延长，但很难得到费用补偿
C.工期延长及费用补偿
D.工期延长、费用补偿及利润补偿

【答案】 B
19、当不可抗力发生之后，应由承包人承担的损失包括（）。
A.承包人的施工机械设备损坏及停工损失
B.承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用
C.工程所需清理、修复费用
D.导致的工期延误

【答案】 A
20、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（ ） 。
A.清单内但是质检资料不全
B.合同外工程量
C.监理再次检验质量合格的挖土方工程
D.恶劣气候导致的临时措施加固

【答案】 C
21、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）。
A.专业工程暂估价
B.暂列金额
C.工程设备暂估价
D.计日工单价

【答案】 D
22、下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。
A.招标控制价必须由招标人编制
B.招标控制价只需公布总价
C.投标人不得对招标控制价提出异议
D.招标控制价不应上调或下浮

【答案】 D
23、拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（ ）方法。
A.概算指标法
B.类似工程预算法
C.分组计算审查法
D.标准预算审查法

【答案】 B
24、投资估算指标的内容因行业不同而各异，其一般可分为（ ）。
A.设备购置费用指标.设备安装费用指标.建筑安装工程费用指标
B.建设项目综合指标.单项工程指标.单位工程指标
C.建筑安装工程费用指标.设备及工器具费用指标.工程建设其他费用指标
D.人工消耗指标.材料消耗指标.机械消耗指标

【答案】 B
25、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（ ）。
A.工程接收证书
B.竣工结算支付书
C.缺陷责任期终止证书
D.最终支付证书

【答案】 D
26、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()
A.矩形→正方形→T形一L形
B.L形→T形→矩形→正方形
C.正方形→矩形→T形→L形
D.T形→L形→正方形→矩形

【答案】 C
27、 当采用综合评估法进行工程总承包评标时，初步评审标准通常不包括(　　)。
A.形式评审标准
B.技术评审标准
C.资格评审标准
D.响应性评审标准

【答案】 B
28、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%，年其他营业费用为600万元，应收账款年周转次数是6次，则应收账款估算额为（ ）万元。
A.100
B.200
C.400
D.500

【答案】 B
29、出料容量为 500L 的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断 时间分别为 120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为 30s。 机械正常利用系数为 0.8，则 500L 砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。
A.0.03
B.0.02
C.32.00
D.48.00

【答案】 A
30、砌筑1m
A.0.217
B.0.222
C.0.226
D.0.231

【答案】 D
31、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及住房和城乡建设部《招标文件示范文本》的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是()。
A.包工不包料工程预付款比例可适当降低
B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例
C.工期短的工程预付款比例可适当降低
D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款

【答案】 B
32、（2016年真题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。
A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算
B.研究试验费包括新产品试制费
C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费
D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费

【答案】 C
33、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是()。
A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济
B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数
C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性
D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性

【答案】 A
34、关于编制最高投标限价的规定，下列说法中正确的是（ ）。
A.招标控制价超过批准概算3%时，应报原概算审批部门审核
B.工程造价管理机构应当在受理投诉的5天内完成复查，特殊情况下可适当延长
C.当重新公布最高投标限价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足20天的应延长投标截止期
D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正

【答案】 D
35、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。
A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%
B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费
C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝
D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%

【答案】 B
36、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（　）。
A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标
B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定
C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级
D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金

【答案】 D
37、（2021年真题）关于应用概算定额法编制单位建筑工程概算，下列说法正确的是（ ）。
A.确定各分部分项工程费和措施项目费后，才能生成综合单价分析表
B.采用全费用综合单价时，单位工程概算造价只包括分部分项工程费、措施项目费和其他项目费
C.综合单价分析表中应包括管理费的计算
D.人材机和单价分析数据应采用定额数据

【答案】 C
38、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（　）测算。
A.典型工程法
B.数据统计法
C.比例分析法
D.汇总计算法

【答案】 A
39、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（ ）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标 人，但不能指明澄清问题的来源。
A.7
B.15
C.30
D.45

【答案】 B
40、（2021年真题）生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。
A.19000
B.20000
C.25000
D.20500

【答案】 B
41、（2014年真题）未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。
A.工程建设其他费
B.建设安装工程费
C.设备购置费
D.设备及安装工程费

【答案】 C
42、某工地商品混凝土的采购有关费用如下表所示，该商品混凝土的材料单价为()元／m
A.323.2
B.338.15
C.339.15
D.339.36

【答案】 D
43、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费580万元，工程建设其他费用240万元，基本预备费150万元，价差预备费50万元，建设期贷款500万元，建设期贷款利息80万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目建设投资为（）万元。
A. 2170
B. 2450
C. 2020
D. 2950

【答案】 C
44、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2 的类似工程预算成本为216 万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（ ）万元。
A.245.44
B.244.4
C.287.4
D.302.8

【答案】 B
45、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款的年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。
A.200
B.500
C.520
D.600

【答案】 C
46、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（ ）。
A.概算指标
B.概算定额
C.预算定额
D.施工定额

【答案】 B
47、某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为4%，以年利率方式收取的担保费和管理费率共计2%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是（ ）万元。
A.36.00
B.54.54
C.56.73
D.58.38

【答案】 C
48、根据《标准施工招标文件》，下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是（ ）。
A.施工中发现文物
B.发包人原因造成承包人人员工伤事故
C.施工中遇到不利物质条件
D.发包人在工程竣工前提前占用工程

【答案】 D
49、财务效益与财务费用估算所遵循的“有无对比”原则是指()。
A.现金流入与流出的界定对等
B.“有生产、全销售、无库存”状态
C.“有项目”和“无项目”状态
D.有无增值税对比一致状况

【答案】 C
50、其他项目清单中的计日工，在投标时（ ）。
A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中
B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中
C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中
D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中

【答案】 A
51、在建设项目经济费用和效益分析时，测定社会折现率应考虑的因素是()。
A.通货膨胀因素
B.社会成员的费用效益
C.投资效益水平
D.影子汇率

【答案】 C
52、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。
A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额
B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称
C.不同专业预留的暂列金额应分别列项
D.没有特殊要求一般不列暂列金额

【答案】 C
53、根据FIDIC施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（）。
A.颁发履约证书后
B.颁发工程接收证书后
C.提交履约保函后
D.缺陷通知期满后

【答案】 A
54、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（　）。
A.局部地基处理增加的费用
B.一般自然灾害处理费用
C.不可预见的地下障碍物处理的费用
D.超规超限设备运输增加的费用

【答案】 A
55、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（　）。
A.研究试验费
B.非专利技术使用费
C.引进技术和引进设备其他费
D.生产准备及开办费

【答案】 B
56、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单规范》（GB 50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结箄价格应分别为（）元/t。
A.2280, 2520
B.2310, 2690
C.2310，2480
D.2280，2480

【答案】 C
57、（2020年真题）关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（）。
A.第二级编码为分部工程顺序码
B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码
C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码
D.补充项目应采用6位编码

【答案】 D
58、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（　）的资金使用计划为基础来计算。
A.基准年静态投资
B.基准年动态投资
C.编制年静态投资
D.编制年动态投资

【答案】 A
59、发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的（）天内。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
60、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（ ）元。
A.29.69
B.31.25
C.39.58
D.41.67

【答案】 A
61、关于概算指标的组成内容和表现形式，下列表述中正确的是（）。
A.建筑工程的综合指标形式主要有“元／m3”、“元／m2” 和“元／m”
B.单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍
C.在安装工程中，工艺管道一般以“m”为计算单位
D.概算指标的内容一般分为总说明和分册说明两部分

【答案】 B
62、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。
A.按总贷款分年均衡发放考虑
B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和
C.按贷款在年中发放和支用考虑
D.按建设期内支付贷款利息考虑

【答案】 A
63、下列有关预付款担保的表述，正确的是（ ）。
A.预付款担保的担保金额通常不超过发包人预付款的10%
B.预付款担保的金额在预付款全部扣回之前一直保持金额不变
C.预付款担保可采用担保公司担保或抵押等担保形式
D.预付款担保的作用是保证承包人向发包人提供用以保障其履行合同义务的担保

【答案】 C
64、（2014年真题）关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。
A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用
B.规费包括社会保险费和住房公积金
C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准
D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用

【答案】 B
65、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（ ）。
A.分部分项工程费与措施费总额的10%~15%为参考
B.分部分项工程费的10%~15%为参考
C.分部分项工程费与措施费总额的15%~20%为参考
D.分部分项工程费的15%~20%为参考

【答案】 B
66、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》的规定，垂直运输费中包括行走式垂直运输机械的是（ ）。
A.固定装置费
B.基础制作费
C.轨道铺设费
D.安装费

【答案】 C
67、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。
A.因④合计为正，故项目具有财务生存能力
B.因第1年④不为负，故项目第1年具有财务生存能力
C.因第3年③大于②，故项目第3年具有财务生存能力
D.因第4年④为负，故项目第4年不具有财务生存能力

【答案】 A
68、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），在招标工程量清单中，关于其他项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
A.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.利润.规费和税金
B.暂估价中的材料.工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表
C.计日工表应列出项目名称和暂估数量即可
D.总承包服务费应列出服务项目.服务内容和费率金额等

【答案】 B
69、对于材料单价的计算，下列表述中正确的是（ ）。
A.当材料供货方是小规模纳税人时，购货方购买价格中包含的增值税是不能扣除的
B.对于进口材料，材料原价是指抵达买方边境、港口或车站并交纳完各种手续费、税费后形成的价格
C.当同种材料有几种原价时，应根据不同供应地点的需要量为权重计算加权平均综合单价
D.材料运杂费中包含装卸费、运输费和运输损耗等

【答案】 B
70、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（ ）。
A.第二级编码为分部工程顺序码
B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码
C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码
D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示

【答案】 B
71、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（ ）。
A.建设项目总投资
B.固定资产投资
C.工程造价
D.建设投资

【答案】 A
72、国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）。
A.市场价格+运杂费
B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费
C.市场价格+运杂费+采购保管费
D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】 D
73、项目规模效益赖以存在的基础是（）。
A.管理技术水平
B.经济水平
C.先进适用的生产技术及技术装备
D.环境条件

【答案】 C
74、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（ ）。
A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣
B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣
C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行
D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行

【答案】 C
75、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（ ）。
A.工程所需清理、修复费用　　
B.运至施工场地待安装设备的损失
C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失
D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用

【答案】 C
76、已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程的质量争议按( )执行。
A. 竣工结算暂缓办理办法
B. 工程保修合同
C. 委托有资质的检测鉴定机构进行检测办法
D. 工程质量监督机构的处理决定

【答案】 B
77、某建设项目工程费用为 7200 万元，工程建设其他费用为 1800 万元，基本预备费率为 5%。项目前期年限 1 年，建设期 2 年，各年完成静态投资额的比例分别为 60%与 40%，年均 投资价格上涨率为 6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。
A.564.54
B.592.77
C.464.74
D.589.63

【答案】 B
78、某工厂年度承办工程总价为2000 万元的工程，其中材料所占比例为50%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25 天，保险天数5 天，则按公式法计算的预付款金额为（　）万元。
A.68.49
B.69.44
C.82.19
D.83.33

【答案】 C
79、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和 社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。
A.1.3；2.5；3.5
B.1.5；2.5；3.5
C.1.3；2；3
D.1.5；2；3

【答案】 C
80、关于最终结清，下列说法不正确的是（ ）。
A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动
B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔
C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理

【答案】 A
81、施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础报价；④制定项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。
A.①④②③⑤
B.②③④①⑤
C.①②③④⑤
D.②①⑤④③

【答案】 D
82、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。
A.17400
B.19000
C.19400
D.23400

【答案】 A
83、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10％，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则该工程的主要材料占工程承包价款总额的比例为（　　）。
A. 65％
B. 50％
C. 55％
D. 75％

【答案】 A
84、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和 社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。
A.1.3；2.5；3.5
B.1.5；2.5；3.5
C.1.3；2；3
D.1.5；2；3

【答案】 C
85、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为 30万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万，包装费率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（ ）万元。
A.3.366
B.3.370
C.3.376
D.3.876

【答案】 C
86、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（ ）。
A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次　　
B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资
C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性
D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面

【答案】 C
87、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（　）元。
A.1500
B.2500
C.4500
D.5500

【答案】 C
88、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（　）。
A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税
B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%
C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

【答案】 D
89、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（ ）。
A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定
B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定
C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定
D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定

【答案】 D
90、下列不属于新增固定资产价值的内容的是（ ）。
A.工程中的标准的设备
B.已投入生产或交付使用的安装工程造价
C.已投入生产或交付使用的建筑工程造价
D.增加固定资产价值的其他费用

【答案】 A
91、（2021年真题）某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（ ）。
A.1856
B.1932
C.2020
D.2320

【答案】 C
92、根据国际组织对项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（ ）。
A.服务性建筑费用
B.建筑保险和债券费
C.生产前费用
D.工艺建筑费

【答案】 C
93、非生产性建设项目总投资通常应包括（ ）。
A.固定资产投资和流动资产投资
B.建设投资和建设期利息
C.工程费用、工程建设其他费用和预备费
D.设备及工、器具购置费和建筑安装工程费

【答案】 B
94、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（ ）。
A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和
B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费
C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算
D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价

【答案】 B
95、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。
A.生产方法、工艺流程、功能分区
B.建设规模、标准和产品方案
C.工艺流程、功能分区、运输方式
D.工艺流程、原材料供应、运输方式

【答案】 B
96、建设工程造价综合指数的计算方法（ ）。
A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算
B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算
C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算
D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算

【答案】 D
97、（2018年真题）关于工程计价定额中的概算指标，下列说法正确的是（）。
A.概算指标通常以分部工程为对象
B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料
C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分
D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明

【答案】 B
98、在下列工人工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。
A.工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息时间
B.施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间
C.抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞所必需的时间
D.木作工程中磨凿子所必需的时间

【答案】 D
99、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（ ）。
A.时效性原则
B.有效性原则
C.高效处理原则
D.标准化原则

【答案】 B
100、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致　　
B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致
C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

【答案】 C
101、关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（　　）。
A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核
B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核
C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告
D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价咨询机构核对结论为准

【答案】 B
102、关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是（ ）。
A.概算指标通常以分部工程为对象
B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料
C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分
D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明

【答案】 B
103、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是()
A.评标报告由评标委员会全体成员签字
B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论
D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案

【答案】 B
104、已知某进口设备到岸价折合人民币为500万元，国际运费折合人民币40万元，运输保险费率为5‰，则该进口设备离岸价为（ ）万元。
A.542.7
B.457.5
C.346.5
D.347.4

【答案】 B
105、工程定额按定额的编制程序和用途分类，可分为（）。
A.施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、概算指标
B.建筑工程定额、安装工程定额
C.劳动消耗定额、机具消耗定额、材料消耗定额
D.全国统