2025年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案.docx

2025年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案

单选题（共600题）
1、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】 A
2、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（　　）。
A.人员成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本

【答案】 A
3、监理人收到承包人变更报价书后的（　　）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 B
4、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（　）。相关知识点新教材已删除】
A.买受人占有材料时
B.合同订立时
C.合同生效时
D.买受人支付全部材料价款时

【答案】 A
5、（2018年真题）工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
6、下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（ ）。
A.发包人原因导致施工暂停
B.法规变化引起成本增加
C.不利的物质条件
D.异常恶劣的气候条件

【答案】 A
7、合同公证与鉴证的相同点是()。
A.目的、法律效力、原则
B.范围、性质、目的
C.目的、原则、内容
D.法律效力、目的、性质

【答案】 C
8、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（　　）。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人，并说明问题来源
D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

【答案】 D
9、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本，下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（ ）。
A.材料和工程设备
B.临时设施
C.施工控制网
D.交通运输

【答案】 C
10、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人

【答案】 B
11、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（　）的施工进度计划。
A.发包人审定
B.监理人批准
C.承包人投标文件提交
D.招标文件提出

【答案】 B
12、钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？( )
A.屈服强度
B.冲击韧性
C.耐腐蚀性
D.焊接能力

【答案】 A
13、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的（）
A.20%
B.30%
C.50%
D.60%

【答案】 D
14、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.发包人
D.发包人代表

【答案】 A
15、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每包装箱相邻的四面用( )做出装运标记。
A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样
B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样
C.不可擦除的油漆和明显的英语字样
D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

【答案】 C
16、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（　　）。
A.可给予工期补偿
B.可给予费用补偿
C.承包人应承担的风险责任
D.可以补偿工期、费用补偿

【答案】 A
17、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。
A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运
B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运
C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方
D.卖方自负风险和费用进行卸货

【答案】 B
18、9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括（　　）。
A.《合同条款》
B.《合同格式》
C.《合同内容及格式》
D.《合同条款及格式》

【答案】 D
19、公开招标在开标时，应当由（　）。
A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加
B.招标监督机构主持，投标人自愿参加
C.招标人主持，所有投标人均应参加
D.招标人主持，投标人自愿参加

【答案】 C
20、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（　　）。
A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡
B.不易用过多的糖和甜食
C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主
D.适量的膳食纤维

【答案】 C
21、接受投标书阶段的工作不包括（　　）。
A.资格预审
B.接收投标书
C.宣布开标
D.招标文件的澄清

【答案】 C
22、关于民事责任的说法错误的是（）
A.民事责任包括合同责任与侵权责任
B.合同责任包括违约责任与缔约过失责任
C.消除影响、恢复名誉属于承担民事责任的方式
D.法律责任中的行政责任和刑事责任，能基于法律规定，合同中也能进行约定

【答案】 D
23、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷责任期为20个月，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷责任期6个月，A单位工程缺陷责任期的终止时间应为()。
A.A单位工程竣工日后26个月
B.A单位工程竣工日后24个月
C.全部工程竣工日后26个月
D.全部工程竣工日后24个月

【答案】 B
24、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日

【答案】 B
25、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件

【答案】 C
26、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（　）。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的标价合同
C.带有分项工程表的目标合同
D.带有工程量清单的目标合同

【答案】 A
27、下列属于非营利法人的是（ ）。
A.有限责任公司
B.机关法人
C.事业单位
D.股份有限公司

【答案】 C
28、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】 D
29、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】 C
30、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()
A.无权对该工程主张任何权利
B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权
C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿
D.可以留置该工程

【答案】 C
31、（2019年真题）下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（　）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】 C
32、风险型CM合同的计价方式是（）。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价

【答案】 B
33、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（　　）。
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
34、关于工程设计管理的说法，正确的是（）。
A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务
B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商
C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务
D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

【答案】 B
35、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应商
D.质量监管部门

【答案】 B
36、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划

【答案】 C
37、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法
B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行**计算

【答案】 A
38、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是( )。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
39、在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（　）起已被业主接收。
A.开工之日
B.开始使用之日
C.缺陷责任期结束之日
D.办理接收证书之日

【答案】 B
40、下列选项中，属于非法人组织的是（ ）
A.合伙企业
B.社会团体
C.事业单位
D.社会服务机构

【答案】 A
41、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()
A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
B.合同签字之日起至竣工之日止的期间
C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

【答案】 D
42、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（　）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

【答案】 A
43、按照《合同法》的规定，（　　）属于代理合同。
A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同
D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

【答案】 C
44、依据 FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。
A.应按工程量表中规定的方法计量
B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定
C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费
D.当地有惯例的，依照当地惯例计量

【答案】 C
45、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。
A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B.监理的工程施工中末发生安全事故
C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】 C
46、合同法律关系的要素包括（）。
A.主体.客体.对象
B.主体.内容.对象
C.主体.客体.内容
D.客体.内容.对象

【答案】 C
47、程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（　）。
A.招标选择供货商
B.询价选择供货商
C.直接向供货商订购
D.服务采购

【答案】 A
48、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
49、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

【答案】 C
50、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（　　）
A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人
B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人
C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段
D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货

【答案】 C
51、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件

【答案】 C
52、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。
A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目
B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任
C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任
D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任

【答案】 B
53、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】 D
54、设计施工总承包合同摸式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。( )应将被授权监理人员的( )通知承包人：
A.发包人；姓名及其授权范围
B.发包人；职能分工及监理权限
C.总监理工程师；姓名及其授权范围
D.总监理工程师；职能分工及监理权限

【答案】 C
55、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。
A.1-2
B.1-3
C.2-4
D.2-5

【答案】 B
56、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】 B
57、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密

【答案】 D
58、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（　）。
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法

【答案】 A
59、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（　　）。
A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延
B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延
C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延
D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

【答案】 A
60、下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（ ）。
A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书
B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标
C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包
D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包

【答案】 B
61、（2018年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（　）。
A.提供维修所需的工具
B.交付设备
C.提供设备必要的包装
D.提供设备的易损备件

【答案】 A
62、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（　　）。
A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价
B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价
C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整
D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内

【答案】 C
63、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（　）天。
A.10
B.14
C.15
D.21

【答案】 B
64、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立

【答案】 A
65、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（　　）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（　　）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日，7日
B.10日，5日
C.10日，3日
D.14日，5日

【答案】 C
66、下列属于安全运动条件的是（　　）。
A.身体不适时要休息
B.一开始不要做剧烈的运动
C.水分的补给充足
D.饿了也要坚持运动
E.可以长时间进行室内运动

【答案】 A
67、在应用膳食平衡宝塔进行膳食结构评价时应注意（　　）。
A.奶制品和豆制品需要进行折算后才能相加
B.每天必须严格遵守平衡膳食宝塔的数量和比例摄取食物
C.只要能满足平衡膳食宝塔的总量就可以，不必考虑三餐分配问题
D.食物的选择因人因地而异，特殊情况可以适当调整
E.只要经常遵循宝塔各层各类食物的大体比例就可以

【答案】 A
68、（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（　）。
A.业主根据变更重新与承包商签订合同
B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准
C.业主按照规定程序办理变更审批手续
D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】 C
69、风险型CM合同采用（ ）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。
A.成本加酬金
B.成本加费用
C.酬金加费用
D.成本加奖金

【答案】 A
70、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（　　）组织，应在试验日期提前（　　）通知对方。
A.承包人，14天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人或发包人，21天

【答案】 D
71、下列防震缝的最小宽度，哪一条不符合抗震规范要求？( )
A.8度设防的多层砖墙承重建筑，防震缝最小宽度应为70～100mm
B.高度小于15m的钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度应为100mm
C.高度大于15m的钢筋混凝土框架结构，对比B款的规定，7度设防，高度每增加4m，最小缝宽增加20mm；8度设防，高度每增加3m，最小缝宽增加20mm
D.剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度可减少到B款、C款的70%

【答案】 D
72、（　　）是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。
A.勘察设计服务合同
B.工程勘察设计招标
C.工程勘察设计
D.工程勘探设计招标

【答案】 B
73、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的( )。
A.5％
B.10％
C.20％
D.30％

【答案】 B
74、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（　）。
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标

【答案】 D
75、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（ ）制度。
A.发包人签证
B.勘察人签证
C.监理人签证
D.监理人核查

【答案】 A
76、承包人对施工专业分包管理的职责是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.负责专业分包工程的施工组织管理
B.审查专业工程分包人的质量保证体系
C.选派分包工程的项目经理
D.负责对分包工程进行全面的质量检查

【答案】 B
77、合同法律关系客体的智力成果指的是（　）。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备

【答案】 C
78、下列食物脂肪高的食物是（　　）。
A.核桃仁
B.薯片
C.广东香肠
D.麻花

【答案】 A
79、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（ ）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
80、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。
A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定
B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁
C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端
D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

【答案】 D
81、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是( )。
A.不可抗力不能按期竣工
B.监理人的指示错误
C.不可预见的物质条件
D.异常恶劣的气候条件

【答案】 B
82、采用最低评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（　　）。（2013年真题改编）
A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同
B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同
C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同
D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

【答案】 B
83、建设工程合同管理的法律基础是（ ）。
A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任
B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任
C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任
D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】 C
84、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 C
85、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（　　）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
86、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（　）。
A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货
B.采购方接收后，运输部门不再负责
C.在交运前出现的问题，由运输部门负责
D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

【答案】 B
87、关于结清单生效的表述中，不正确的是（ ）。
A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效
B.结清单生效即表明合同终止
C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利
D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔

【答案】 C
88、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（　　）。
A.合同中支付的预付款可按定金处理
B.债务人履行债务后定金必须收回
C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金
D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

【答案】 D
89、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求

【答案】 B
90、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期
B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期
C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期
D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】 A
91、《简明施工合同》适用于工期在(　　)个月内的中小工程施工。
A.3
B.6
C.9
D.12

【答案】 D
92、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。
A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保
B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险
C.施工设备保险由发包人办理
D.进场材料和工程设备保险由承包人办理

【答案】 A
93、（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（　）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

【答案】 A
94、（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（　）。
A.施工企业必须为全体职工办理
B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任
C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人
D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】 D
95、用于计算营养标签标示值的数据，至少需要（　　）次以上的检测结果。
A.5
B.10
C.50
D.20

【答案】 B
96、建设项目设计施工总承包方式的优点是（　）。
A.可缩短建设周期
B.可降低工程成本
C.可优化设计方案
D.可加大监理人监督力度

【答案】 A
97、（2018年真题）《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（　）。
A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用
B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用
C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用
D.暂估价属于签约合同价的组成部分

【答案】 D
98、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3 天，下列关于卖方迟延交付违约金的计收正确的是（ ）。
A.迟交合同设备价格×0.5%×3
B.迟交合同设备价格×0.5%×3/7
C.迟交合同设备价格×0.5%
D.合同价格×0.5%

【答案】 C
99、(2009年真题)按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后（　　）。
A.应当由发包人保管
B.应当由承包人保管
C.应当由监理人保管
D.应当由材料供应商保管

【答案】 B
100、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。
A.继续停工等待工程师的指示
B.向工程师再次发出请求复工的报告
C.自行复工
D.向发包人提交请求复工的报告

【答案】 C
101、（2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（　）。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

【答案】 B
102、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是 ( )
A.合同责任单一，责任明确
B.建设周期长
C.可以减少设计变更
D.可以减少承包人的索赔

【答案】 B
103、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（ ）。
A.被保证的主债权数额
B.保证人履行债务的期限
C.保证的方式
D.保证担保的范围

【答案】 B
104、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。
A.视为合同材料不符合质量标准
B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金
C.质量合格情况待定
D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】 B
105、根据《标准施工合同》，以不影响单位工程的开工为原则，施工场地的移交应（ ）。
A.一次完成
B.有序的多次移交
C.既可一次完成，也可分次移交
D.两次完成

【答案】 C
106、履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合同价的（）。
A.10%
B.30%
C.20%
D.40%

【答案】 A
107、下列属于个人健康档案基本资料的是（　　）。
A.膳食史
B.基本情况
C.家庭疾患史
D.个人疾病史
E.体育锻炼情况

【答案】 A
108、施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（ ）。
A.增加的费用和工期延误，由发包人承担
B.增加的费用和工期延误，由承包人承担
C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延
D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延

【答案】 A
109、设计施工总承包合同与（　　）内容相同的条款在用词上也完全一致。
A.标准施工合同
B.专业服务合同
C.工程施工合同
D.定期合同

【答案】 A
110、建筑高度超过50m的普通旅馆，采用下列哪一种吊顶是错误的？( )
A.轻钢龙骨纸面石膏板
B.轻钢龙骨GRC板
C.内外表面及相应龙骨均涂覆一级饰面型防火涂料的胶合板
D.轻钢龙骨硅酸钙板

【答案】 C
111、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（　　）。
A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘
B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险
C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任
D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责

【答案】 C
112、关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是（）。
A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响
B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费
C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判
D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求

【答案】 B
113、监理公司取得法人资格的时间为()日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书

【答案】 C
114、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和承包人共同
D.承包人

【答案】 D
115、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（　　）。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 B
116、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。
A.承包人应向业主提交索赔意向通知
B.承包人应向工程师提交索赔意向通知
C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】 B
117、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　）。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以