路灯施工合同.doc

路灯施工合同全套资料
(全套标准方案，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）
工程施工合同书
委托方:（以下简称甲方）
承揽方：(以下简称乙方）
经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方负责道路灯施工,为明确双方责任,确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议,以供双方共同遵守执行。
一、要求：
（一） 项目名称：
（二） 安装地点：
（三） 工程内容：路灯安装施工。
（四） 型号、规格、数量、价格
序号
项目名称
规格
单位
数量
单价（元）
合计（元）
1

套

2

元（元整)
备注:以上价格含税、运费、安装费。
二、 工期：自收到定金之日起，15日内完成施工。
三、结算方式：
1、预付定金40％，材料到现场付至工程总造价的80%，安装结束后付清。未按合同约定付款的，每逾期一天,按逾期未付款的0.5％支付违约金.
2、合同操作期间，合同外增加内容,甲、乙双方认可后,甲方应先支付增加部分款项的50%，余额50％在验收合格后一次性付清。
四、施工:
1、乙方根据要求组织施工，并达到合格标准。
2、施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作.
五、工程交验：
1、乙方在工程结束后通知甲方两天内验收.如逾期不验收,视为本工程验收合格通过.
2、验收时，如发现甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修意见时，乙方在规定期限内完成，收取相应工本费。如乙方造成质量问题,则由乙方免费更换。
六、工程负责人和工伤事故：
乙方应教育工人，严格要求遵守操作规程,做好防火、防盗工作,并遵守工地现场的有关规定，在施工中发生工伤事故造成的损失，由乙方负责。
七、特别说明：1、现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。
2、本工程安装结束前保证正常供电,如因甲方原因无法验收， 超过三日，视为产品合格.
八、 售后服务：乙方对工程中所供产品质保壹年，在质保期内出现质量问题，乙方接到甲方通知24小时内到达现场，并由乙方免费更换。人为损坏不在保修范围内，因人不可抗力造成的损坏不在保修范围内。
超出质保期的维修，甲方需支付材料及人工费。
售后服务 ：
九、其他条款：
合同签定后，如有单方面违约，全部责任将由违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求，应双方共同协商一致后。另行签定补充合同.
十、争议解决：
本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。
1、合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。
2、本合同一式贰份，双方各执壹份,签字盖章后生效.
甲方： 乙方：潍坊金景城市照明工程
地址： 地址：潍坊市经济开发区玉清街与虞河
路交叉口北
法定代表人: 法定代表人：
经办人： 经办人：
： ： 签订日期： 年 月 日

路灯施工劳务合同

甲方：

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商就路灯安装工程乙方向甲方提供劳务达成一致,特签订本合同,双方严格按合同条款履行各自职责。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

合同工期

工期要求:日历天

开始时间:年月日(从进场之日起为准)

因雨天无法施工,乙方向甲方现场负责人提出,经甲方现场负责人确认后,工期可顺延。

二、承包方式

本路灯工程采用包工不包料的综合劳务总包干方式.甲方负责提供施工场地、供应材料至现场。由乙方负责施工现场材料卸车、倒运、堆放、以及施工中所需的工器具、并负责所施工工程的工期、质量、安全。

工作内容:路灯安装盏。包工期、工程质量、安全、文明施工、技术措施、局部材料场内运输、机具（施工过程中的机具设备）、设计变更、路灯系统施工放线、挖沟槽、预埋管线、穿管线、过路口凿除砼面、回填夯实、路灯基坑开挖、接地级、焊接(含电焊机及焊条）、路灯地脚螺栓预埋、路灯地脚螺栓浇筑砼、吊装灯杆、灯具组装、接线、调试、亮灯、三级电箱后的移动电箱、电缆、等所需的全部工具、余土外运及路面清扫等。

三、合同价款

劳务总价包干总造价为:

四、合同价款的支付

竣工验收合格七日内一次性结清。

五、工程质量

第 1 页共5 页

乙方必须严格按照施工图纸、说明文件的国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场监理的监督检查.

质量等级：合格工程.

乙方在施工中应按时保质保量进行施工，经验收后如出现质量达不到标准,经第一次和第二次的要求纠正后，如还不能达到质量要求，甲方有权进行处罚.

乙方在施工中因质量不合格所造成的返工，由乙方承担，另外还应赔偿甲方原材料费用。

乙方确定的施工现场负责人、技术负责人、专门负责人员及管理人员必须有书面形式将其姓名、身份、技术人员证件，所负责的工作通知甲方工程师或监理单位。

工程质量按图纸、按规范施工，一切工程质量按国家验收标准.

乙方接受现场指挥部、监理公司的管理,接受监理公司的合理处罚。

六、双方责任

1、甲方责任

甲方组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育.

甲方及时提供图纸,按时交付应供材料。

甲方随时对乙方实施的劳务作业进行监督检查,对存在的质量、安全隐患及时提出整改要求,并限期整改完毕,同时按规定给予相应的经济处罚.

甲方检查乙方工人持证上岗情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。

甲方现场提供一个三级电箱电源给乙方施工用电。

甲方审核乙方报送的工程进度完成情况,按照合同约定及时支付节点工程进度款.

不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业，负责承担因违章指挥发生事故的全部责任。

2、乙方责任

按照设计图纸和工程变更文件、甲方的交底要求、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力、财力，确保工期;服从甲方安全文明施工管理，自备劳动保护用品。

认真做到每天“工完场清,确保施工安全”.如不及时清理自己队伍产生的余泥渣土,甲方自行派杂工清理,按300元/工日,从乙方工程进度款中扣除,不足部分从工程结算款中扣。

按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,按时完成甲方下达的期计划。

承担由于自身原因造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。

配合甲方按业主、或行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、整改工作.

甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。

做好半成品、成品保护工作。乙加强施工人员的成品保护教育，不得在结构物上随意钻打、剔槽、拆除结构物，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款，乙方在场期间损坏结构物、材料或成品及非乙方所属物件的,按该造价的1。5倍从工程进度款中扣。

乙方应服从甲方安全生产管理要求,遵守甲方安全文明生产方面的规章制度，遵守劳动纪律。

按合同与规范标准等要求做好施工质量、进度、安全管理等工作，保证施工场地整洁、道路畅通、安全生产、文明施工。加强安全教育,认真执行安全技术规范，科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,财力、保证工期,严格遵守安全制度,落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延误、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

因乙方原因致使停工、返工、材料设备损失或设计变更、工程内容增加等,乙方应自行承担增加或返工费用及其它经济损失，并及时通知甲方备案处理，工期不予顺延。造成甲方经济损失或工期延误的，乙方应赔偿甲方的实际经济损失.

在执行合同协议期间乙方对所有发生工程量签证依据的数据、承包范围、工作内容必须属实，如发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为，则按分项工程价款的100％进行处罚,甲方有权终止协议，责令乙方退场。

如果由于乙方员工自身原因，发生伤害、伤亡事故或给第三方造成伤害、伤亡事故,乙方应负全责。

乙方应服从甲方安全生产管理要求,遵守甲方安全文明生产方面的规章制度，遵守劳动纪律.

七、违约责任

乙方中途明示或以行为表明拒绝履行合同,则应支付甲方合同价款10％ 元的违约金，并按第十条双方关于中途退场的特别约定处理。如乙方的行为造成甲方经济损失,甲方有权要求乙方赔偿.

因乙方的原因造成工期（含中间工期）延误，从延误的第1天起,每天向甲方支付2000元的违约金,违约金在乙方工程进度款中扣取;逾期累计超过15 天,除乙方承担违约金和甲方损失外，甲方有权解除合同.

每次(或每阶段）施工质量不合格,乙方应向甲方支付2000元/次的违约金，违约金在乙方工程进度款中扣取，并且应负责无偿修理或返工,乙方因自身原因无法在规定时间内完成的，甲方可以委派其他劳务班组完成，产生的费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的,按本条第2项规定处理。

乙方以非正当方式(包括3人以上围堵、占据施工现场、甲方办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序;阻塞交通等）向甲方提出要求的，乙方向甲方支付违约金10000元/次;违约金在乙方工程进度款中扣取,如该违约金不足以弥补甲方的损失,甲方可以要求乙方继续予以赔偿。由此造成工期延误,甲方的全部损失由乙方承担。

乙方违反甲方安全生产文明施工管理要求的,甲方按照安全处罚细则规定进行处罚。

乙方未配合甲方落实整改上级建设行政主管部门安全整改通知事项的,导致被主管部门停封工地或处罚的,甲方将按照主管部门处罚数额的50%对乙方进行处罚。

甲方违反国家安全生产法律法规要求的，乙方可与甲方协商解决或进行法律诉讼解决。

八、合同的终止

发生下列情形之一,本合同终止:

双方就解除本合同协商一致的；

发生甲方或乙方不可抗拒的因素,造成一方或双方不能继续履行合同的；

本合同履行完毕,合同约定的权利义务对双方不再具有约束力。

九、双方关于中途退场的特别约定

符合下列情况之一的，甲方可以解除本合同,辞退乙方，不给予任何赔偿：

乙方因严重违反本合同约定或劳动纪律;

乙方不服从甲方的工作安排；

如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因业主的原因造成工程停建或缓建,致使本合同无法履行的；

无论甲、乙方之间是否存在经济争议、诉讼、仲裁，乙方都应当遵守以下退场的约定：

乙方必须在收到甲方退场通知后7天内无条件退场完毕;

退场前必须付清民工工资,退场必须保证自有人员及自有施工机具撤离现场;

退场后28天内,乙方向甲方移交全部工程资料原件,按甲方核定的合格劳务作业量及合同约定的计价方式进行结算并向甲方递交完整的结算资料。甲方收到乙方递交结算资料后15个工作日内进行核实,对前述资料的完整性、真实性、准确性给予确认或提出意见，乙方须按甲方提出的意见补充或者修改资料,之后甲方在30个工作日内完成审核,出具结算审核意见。乙方对甲方出具的结算审核意见有异议，应在15天内向甲方提出，否则视同接受甲方的结算审核结果。结算总价确定后，甲方在15个工作日内付清。

乙方因自身原因而中途退场的或不服从甲方有关施工人员合理安排、指挥、则甲方按乙方完成的合格工程量的50％结算给乙方。

乙方未按本条2款的约定退场的,每逾期一天,应当向甲方支付违约金1000元,并赔偿由此给甲方所造成的全部损失.

十、争议的解决

本合同履行过程中发生的争议双方应当友好协商解决，协商不成的提交合同履行地人民法院裁决.

十一、附则

本合同自双方签字盖章之日起生效.

本合同未尽事宜由双方协商签订补偿协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。

甲方:乙方：

其授权代理人：其授权代理人：

签订日期：签订日期:

《路灯灯型方案设计与路灯工程施工招标投标文件及合同范本》
作  者:编委会
出版社：建筑科学出版社 2021年6月 出版
开  本:16开
册  数：全三卷 +1张光盘
定  价：798 元
优惠价:350 元
详细目录
第一篇 路灯设施与管理概述
第二篇 路灯常用技术
  第一章 道路照明用电光源
  第二章 镇流器
  第三章 灯具的选择
  第四章 基本光度参数
  第五章 路灯的技术标准
  第六章 路灯设计
  第七章 路灯照明计算
  第八章 测量
  第九章 控制
  第十章 道路照明低压线路导线截面的选择
第三篇 城市道路照明设计标准
  第一章 总则
  第二章 照明标准
  第三章 光源和灯具的选择
  第四章 照明设计
  第五章 照明供电和控制
  第六章 节能措施
第四篇 路灯灯型方案设计
第五篇 铁艺灯饰
第六篇 不同场合下灯具的选型
第七篇 方案设计典型示例
  第一章 城市规划中的照明设计
  第二章 道路桥粱照明设计
  第三章 城市广场照明设计
  第四章 园林景观照明设计
  第五章 建筑景观照明设计
第八篇 路灯灯型计算机绘制表现图实用技巧
  第一章 3ds max5灯光应用详解
  第二章 AutoCAD2004
  第三章 Mays 5
  第四章 FLash MX 2004
第九篇 路灯工程预案定额与工程量清单计价
  第一章 变配电设备工程定额
  第二章 架空线路工程定额
  第三章 电费工程定额
  第四章 配适宜于配线工程定额
  第五章 照明器具安装工程定额
  第六章 防雷接地装置工程定额
  第七章 路灯灯架制作安装工程定额
  第八章 刷油防腐工程定额
  第九章 路灯定额工程量计算规划
  第十章 定额预算与工程量清单计价编制实例及对照应用实例
第十篇 路灯工程项目招标投标文件
  第一章 工程承包活动的基本知识
  第二章 工程项目招标
  第三章 工程项目投标
  第四章 工程招标文件
  第五章 工程投标文件
  第六章 工程评标
第十一篇 路灯工程施工合同管理
  第一章 合同法律基础
  第二章 施工合同的谈判、签订与审查
  第三章 施工合同双方的一般权利和义务
  第四章 工程施工合同的质量条款
  第五章 工程施工合同的经济条款
  第六章 工程施工合同的进度条款
  第七章 工程施工合同的管理
  第八章 施工合同的履约处理
  第九章 施工合同的争议处理
  第十章 工程承包风险管理与施工索赔
第十二篇 工程合同示范文本
  第一章 工程施工合同
  第二章 工程监理合同
  第三章 工程勘察设计合同
  第四章 工程总包与分包合同
  第五章 其他相关合同
第十三篇 城市道路照明工程施工及验收规程
  第一章 总则
  第二章 架空线路
  第三章 低压电缆线路
  第四章 变压器
  第五章 配电装置与控制
  第六章 安全保护
  第七章 路灯安装
第十四篇 相关技术标准

下面为附送毕业论文致谢词范文！不需要的可以编辑删除！谢谢！

毕业论文致谢词

我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的，他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗，他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响，在此我向他表示衷心的谢意

这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养，他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础，在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师，虽然他不是我的专业老师，但是在这三年来，在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候，“明师之恩,诚为过于天地，重于父母”，对吴老师的感激之情我无法用语言来表达，在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意！

感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习，生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待，和睦共处，不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独，马上就要各奔前程了，希望（,请保留此标记.）你们有好的前途，失败不要灰心，你的背后还有汽修0932班这个大家庭！

最后我要感谢我的父母，你们生我养我，纵有三世也无法回报你们，要离开你们出去工作了,我在心里默默的祝福你们平安健康，我不会让你们失望的，会好好工作回报社会的。

致谢词2

在本次论文设计过程中，感谢我的学校，给了我学习的机会，在学习中，老师从选题指导、论文框架到细节修改，都给予了细致的指导，提出了很多宝贵的意见与建议，老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响.他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的

感谢所有授我以业的老师,没有这些年知识的积淀，我没有这么大的动力和信心完成这篇论文。感恩之余，诚恳地请各位老师对我的论文多加批评指正，使我及时完善论文的不足之处。

谨以此致谢最后,我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师表示衷心的感谢。
开学自我介绍范文：首先，我想说“荣幸",因为茫茫人海由不相识到相识实在是人生一大幸事，更希望能在三年的学习生活中能够与大家成为好同学，好朋友。其次我要说“幸运",因为在短暂的私下接触我感觉我们班的同学都很优秀，值得我学习的地方很多，我相信我们班一定将是团结、向上、努力请保留此标记。)的班集体.最后我要说“加油"衷心地祝愿我们班的同学也包括我在内通过三年的努力学习最后都能够考入我们自己理想中的大学，为老师争光、为家长争光，更是为了我们自己未来美好生活和个人价值，加油。哦，对了，我的名字叫“***”，希望大家能记住我，因为被别人记住是一件幸福的事！!
)查看更多与本文《高中生开学自我介绍》相关的文章。

路灯施工方案
1、工序及流程
定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基座→敷设电缆
2、施工方法
（1)、定灯位：按照施工图及现场情况，以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置.
(2）、挖沟及埋管：原有路面预埋的穿线管全部用穿线器进行试穿,按照施工图纸及现场的情况更换经确认被堵的穿线管；部分混凝土路面需要用切割机、风镐及发电机配合施工，做到管道畅通无阻。
（3）、路灯基础浇注：按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑；严格遵循施工图纸的各项规定浇筑砼基座,完成配套接线井的砌筑粉刷、洞口预留、成套井圈安装的工作。
(4)、敷设电缆；应符合下列要求：
①、电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰；
②、电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;
③、电缆接头良好，绝缘应符合规定；
④、电缆沟应符合要求,沟内无杂物；
3、设备安装（路灯控制箱安装）
材料到场后经开箱检验，经业主同意后方可进行安装使用;动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密；二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠;箱内照明应齐全。
配电柜（箱、盘）的漆层（镀层）应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆 .机械闭锁、电器闭锁动作应准确、可靠。
4、管道内电缆的敷设
(1）、管道内部应无积水,且无杂物堵塞.穿电缆时，不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂（粉）。
（2）、电缆排管在敷设电缆前，应进行疏通，清除杂物。
（3)、穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除!祝各位朋友生活愉快！

员工年终工作总结【范文一】
　　201x年就快结束,回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中,充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：
　　一、虚心学习，努力工作
　　（一)在201x年里,我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧.在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
　　(二）201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖,天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!
　　(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用
　　二、心系本职工作,认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。
　　（一）201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评,将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升.
　　（二）对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。
　　（三）做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，
　　对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。
　　(四)加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展.
　　三、主要经验和收获
　　在安防工作这两年来，完成了一些工作,取得了一定成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
　　(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位.
　　（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态.
　　(三）只有坚持原则落实制度，认真统计盘点,才能履行好用品的申购与领用.
　　(四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好.
　　（五）要加强与员工的交流,要与员工做好沟通,解决员工工作上的情绪问题,要与员工进行思想交流。
　　四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。
　　（一）开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。
　　(二）经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底！基本做到了忙而不乱,紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，还有,在工作的同时，我还明白了为人处事的道理,也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要
　　（三）总结下来:在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。
　　五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策!
　　六、存在的不足
　　总的来看，还存在不足的地方,还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面：
　　1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。
　　2、本部有个别员工,骄傲情绪较高,工作上我行我素，自已为是,公司的制度公开不遵守,在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结,要从思想上加以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象。
　　3、宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗加固，与其公司及员工宣传提高自我防范意识，但这还不能解决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发生。
　　七、下步的打算
　　针对201x年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：
　　(一)积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系；
　　（二)加强管理知识的学习提高，创新工作方法,提高工作效益；
　　（三)加强基础工作建设,强化管理的创新实践，促进管理水平的提升。
　　在今后的工作中要不断创新,及时与员工进行沟通，向广大员工宣传公司管理的相关规定，提高员工们的安全意识,同时在安全管理方面要严格要求自己，为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进!我相信：在上级的正确领导下，cssm大安防的明天更美好!
　　员工年终工作总结【范文二】
　　一个人静静的站在窗边，看着路上一辆辆行驶的车辆，不由的想起了以前。转瞬间来到红牛已经一年多了，有过开心与欢乐,悲伤与泪水，还有坎坷。
　　XX，崭新的一年，而现在已经过去了半年，在这半年里我又学到了很多的知识.在这半年的工作中我学到了许多平时学不到的岗位知识，尤其这几次停机时跟着设备维修人员一起检修设备时又让我对设备的工作原理有了更深了解，从而使我提高了岗位操作技能，更重要的是,在处理故障的同时，我能够熟练的将学到的新知识与操作技能相结合，减少了处理故障的时间，提高了处理故障的能力。同时也还存在着许多的不足与缺点.
　　学到了什么：1现在对所在岗位的设备工作原理有了更进一步的了解，从而提高了处理故障的能力与技巧,减少了处理故障的时间。2对整条生产线也有了的了解，在其他岗位出现故障时自己也能过去帮上忙.3现在和相邻岗位的伙伴配合的更加默契了，在彼此的岗位出现故障时只要对方一个手势就会明白自己该做些什么。4在开班后会时通过主管描述生产线场的情况和岗位点评时悟出了什么情况重要。什么情况紧急，在同时出现多个突发事件时怎样能有条不紊的处理好每件事。5在观看“XX年度《感动中国》人物”颁奖典之后我感受到我们每个人都很平凡，但在平凡的人生中，也可以做出不平凡的事情，我们每个人都可以通过自己的努力实践，也可以从他们的身上吸取力量,不断前进。
　　存在的不足与缺点：1在岗位出现较大的故障时有些手足无措心里还有些急躁,如果长时间没处理好的话心里还来气。2缺乏较好的工作方法，同样的一件事看别人做起来时觉得挺轻松，当轮到自己做的时候不但没做太好而且还累的满头大汗。3口语表达能力较差，在岗位之间的沟通或者是和伙伴们聊天的时候自己心里想的意思总是不能用理想的语句表达出来.
　　下半年的目标：在今后的日子里，争取把自己不足的地方弥补回来，多加学习以提高自己的综合能力，上班时调整好自己的心态,多加认真,争取以零失误来回报公司对我的培养.
　　最后，中心的祝愿公司的明天会更加的灿烂辉煌.
　　员工年终工作总结【范文三】
　　时光荏苒,XX年年很快就要过去了，回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们的帮助，才能令到公司的发展更上一个台阶，在工作上，围绕公司的中心工作,对照相关标准，严以律己，较好的完成各项工作任务.
　　在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,勤勤恳恳，任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统,始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活,严格要求自己,在任何时候都要起到模范带头作用。
　　今后努力的方向:随着公司各项制度的实行，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也更高，需掌握的知识也更高更广。为此，我将更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，为公司做出应有的贡献。即将过去的这一年，在公司领导及各部门经理的正确领导与协助下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，
　　在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面,工作热情高涨的团队.作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性.提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
　　对此我向领导做如下工作报告：
　　一、严于律已，自觉加强党性锻炼，党性修养和政治思想觉悟进一步提高
　　一年来，我始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论，运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物，明辨是非，坚持真理，坚持正确的世界观、人生观、价值观，用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作和生活实践，在思想上积极构筑抵御资产阶级民主和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。热爱祖国，热爱中国共产党，热爱社会主义，拥护领导的管理思想，坚信社会主义最终必然战胜资本主义,对社会主义充满必胜的信心.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。工作积极主动，勤奋努力，不畏艰难,尽职尽责，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。
　　二、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质
　　我重视加强理论和业务知识学习，在工作中，坚持一边工作一边学习,不断提高自身综合素质水平。
　　（1)是认真学习“三个代表”重要思想，深刻领会“三个代表”重要思想的科学内涵，增强自己实践“三个代表"重要思想的自觉性和坚定性；认真学习党的十六大报告及十六届三中、四中全会精神,自觉坚持以党的十六大为指导,为进一步加快完善社会主义市场经济体制,全面建设小康社会作出自己的努力。
　　(2）是认真学习工作业务知识，重点学习公文写作及公文处理和计算机知识。在学习方法上做到在重点中找重点，抓住重点,并结合自己在公文写作及公文处理、计算机知识方面存在哪些不足之处,有针对性地进行学习,不断提高自己的办公室业务工作能力。
　　(3)是认真学习法律知识,结合自己工作实际特点，利用闲余时间，选择性地开展学习，学习了《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《中华人民共和国土地管理法》、《广西壮族自治区土地山林水利权属纠纷调解处理条例》、通过学习，进一步增强法制意识和法制观念。
　　三、努力工作，按时完成工作任务
　　一年来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记公司制度,全心全意为公司创造利益的宗旨，努力实践公悸非逦计划性、前瞻性、领导性强;开拓进取，经常提出合理化建议并获采纳，完成较重的本职工作任务和领导交办的其它工作;讲究工作方法，效率较高;能按时或提前完成领导交办的工作，工作成绩比较突出，效果良好。
　　四、在廉的方面：
　　（1）严格执行和维护党的“四大纪律八项要求”，纪律、经济工作纪律，工作纪律。自觉做到与公司保持高度一致，不阳奉阴违、自行其是;遵守民主集中制，不独断专行、软弱放任;依法行使权力，不滥用职权、玩忽职守;廉洁奉公，不接受任何影响公正执行公务的利益;不允许他人利用本人的影响谋取私利； 公道正派用人，不任人唯亲、营私舞弊;艰苦奋斗，不奢侈浪费、贪图享受；务实为公司，员工，不弄虚作假、与公司争利.
　　(2）在干部选拔任用工作中，认真执行《行员管理暂行办法》的有关规定，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，推动协盛用人机制的改革，并逐步走向法治化的轨道。
　　（3）严格执行各项规章制度，坚决纠正行业不正之风.本人以身作则，严格要求，坚持以制度用人,以制度管人，并引导、教育员工自觉执行协盛各项规章制度,树立爱公司如家、爱岗敬业的良好风尚。
　　（4）密切联系客户,努力实现、维护、发展公司和客户的根本利益。本人牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，树立为人民服务的思想,把客户满意不满意、拥护不拥护、赞成不赞成作为工作的出发点和落脚点,努力为公司办实事、办好事。为客户创造利润就是为公司创造价值。
　　（5)按规定执行个人重大事项报告制度。
　　总的来说，一年来，本人分管、协管的部门较多，工作范围广、任务重、责任大，由于本人正确理解上级的工作部署，坚定执行公司和领导的经营方针政策，严格执行公司的规章制度,较好地履行了作为行政职务和作为专业技术职务的职责，发挥了领导管理和组织协调能力，充分调动广大员工的工作积极性，较好地完成了分管和协管股室全年的工作任务。
　　新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其它同事学习,取长补短，相互交流好的工作经验,共同进步.征取更好的工作成绩.

路灯施工工作程合同书
路灯施工工程合同书
发包人,全称,： ,以下简称甲方， 承包人,全称,: ,以下简称乙方,
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规～遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则～双方就本工程施工事项协商一致~订立本合同。 一、 工程概况
工程名称：
工程地点:
工程内容：管线敷设、灯具底座、灯具安装.
二、 工程承包范围
承包范围:上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试。
三、 合同工期
开工日期： 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
四、 工程质量管理