2025年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优).docx

2025年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)

单选题（共800题）
1、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照（　　）来确定招标类型。
A.设备生产周期
B.安装工程实施周期
C.设备安装条件
D.各部分所占费用比例

【答案】 D
2、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（　　）。
A.减少设计变更
B.易获得最优设计方案
C.加强发包人对承包人的监督
D.减少承包人的风险

【答案】 A
3、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（　）。
A.不利于承包人的工程变更
B.建设周期不易把控
C.设计和施工责任划分不清
D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

【答案】 D
4、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前

【答案】 B
5、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（　）。
A.抵押
B.最高额抵押
C.质押
D.最高额质押

【答案】 B
6、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】 C
7、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（　）。
A.由甲公司承担责任
B.由乙公司承担责任
C.由甲公司、乙公司承担连带责任
D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】 C
8、伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？( )
A.弹性
B.塑性
C.脆性
D.韧性

【答案】 B
9、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。
A.监理合同内注明的监理工作完成
B.监理的工程竣工验收通过
C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D.监理的工程保修期届满

【答案】 C
10、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（　　）。
A.监理人应在承包人提交进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7 天内完成核查
B.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额
C.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作
D.发包人应在监理人出具进度付款证书后28 天内向承包人支付进度应付款

【答案】 B
11、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为( )。
A.自2月1日始，至12月5日止
B.自2月1日始，至12月20日止
C.自2月5日始，至12月5日止
D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】 A
12、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延 10 周，则第 4 周迟延交付违约金的计收正确的是（）。
A.迟交合同设备价格×0.5%
B.迟交合同设备价格×1%
C.合同价格×0.5%
D.合同价格×1%

【答案】 A
13、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（　）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】 B
14、用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？( )
A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%
B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定
C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPa
D.石板的厚度不应小于20mm

【答案】 D
15、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（　）。
A.同意承包人的暂停施工请求
B.不同意承包人的暂停施工请求
C.须继续等待24小时方是规定的回复期限
D.必须马上复工

【答案】 A
16、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。
A.施工投标保证
B.施工履约保证
C.施工预付款保证
D.质量保证金保证

【答案】 A
17、通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.基准日期
B.下达开工令
C.合同签字日
D.风险事件发生日

【答案】 A
18、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是( )。
A.污染物
B.不利于施工的气候条件
C.非自然的物质障碍
D.不可预见的自然物质条件

【答案】 B
19、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。
A.迟延交付违约金以天为单位计算
B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%
C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%
D.支付迟延交货违约金后，卖方可以不再交付合同材料

【答案】 A
20、初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（ ）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。
A.3
B.4
C.2
D.1

【答案】 A
21、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（　）。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%

【答案】 A
22、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（　　）。
A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
C.不可预见的物质条件包括气候条件
D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】 D
23、按照《合同法》的规定，（　）属于代理合同。
A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同
D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

【答案】 C
24、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（ ）。
A.有利于投标人全面了解招标项目情况
B.有利于减少可能的争议
C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境
D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘

【答案】 D
25、委托监理合同法律关系的客体是( )。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案

【答案】 B
26、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（　　）内，应向卖方支付进度款。
A.7天

B.14天
C.28天
D.30天

【答案】 C
27、根据《标准施工招标文件》规定，以下（　　）属于违规行为。
A.投标人在通过资格预审后放弃投标
B.投标人在投标截止日期前修改投标文件
C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争
D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改

【答案】 D
28、（ ）是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。
A.履约担保金
B.履约银行保函
C.履约商业保函
D.履约担保书

【答案】 D
29、根据《招标投标法》，应由（　）确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构

【答案】 A
30、关于代理法律特征的表述中，不正确的是（ ）。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理人以代理人的名义实施代理行为
C.被代理人对代理行为承担民事责任
D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

【答案】 B
31、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.工程师助手相当于我国的监理员
B.雇主可以直接向工程师助手指派任务
C.工程师可以向工程师助手付托部分权力
D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示

【答案】 C
32、依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为()
A.发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止
B.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止
C.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止
D.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通’知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止

【答案】 D
33、标准施工合同中的（　　）包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。
A.通用合同条款
B.常用合同条款
C.专用合同条款
D.合同附件格式

【答案】 D
34、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是( )。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调

【答案】 B
35、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。
A.接受该优惠条件
B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C.拒绝接受该优惠条件
D.将该投标人的投标按废标处理

【答案】 C
36、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（　　）。
A.是独立的第三方
B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员
C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员
D.属于建设行政主管部门的代理方

【答案】 C
37、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（　）。
A.勘察或设计费用清单
B.勘察设计机构设置及岗位职责
C.联合体协议书
D.法人代表人身份证明

【答案】 B
38、《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有（ ）。
A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人
B.发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书
C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意
D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务

【答案】 D
39、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（　　）。
A.法定代理
B.职务代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 D
40、符合公开招标要求的是（　）。
A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标
C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购

【答案】 B
41、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是( )
A.保温板采用胶黏剂进行粘贴
B.保温板采用锚栓进行辅助加固
C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝
D.保温板用于高层时应设置托架

【答案】 A
42、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（　）的内容为准。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.专用条款
D.发包人要求

【答案】 A
43、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。
A.应遵守国家法律规定，以及相关规范和标准，并应符合发包人要求
B.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行
C.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作
D.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作

【答案】 A
44、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（　）。
A.书面交底
B.电子数据交底
C.视听资料交底
D.口头交底

【答案】 A
45、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（　）向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人

【答案】 B
46、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（　）。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押

【答案】 D
47、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（　）。
A.与承包单位承担连带赔偿责任
B.工程监理单位独立承担责任
C.承包单位独立承担责任
D.与承包单位承担共同责任

【答案】 A
48、某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（　　）。
A.工期可以顺延，但费用不予补偿
B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润
C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿
D.工期、费用、利润均不能补偿

【答案】 A
49、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（　　）。
A.来自蔬菜、水果
B.有利于排便
C.能被人体消化酶所水解
D.减轻毒物对机体的损害作用

【答案】 C
50、合同法律关系客体的智力成果指的是（ ）。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备

【答案】 C
51、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工。工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示。重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。工程师对该事件的处理方式应为()
A.补偿费用，不顺延合同工期
B.顺延合同工期，不补偿费用
C.费用和工期损失均给予补偿
D.费用和工期损失均不补偿

【答案】 D
52、下列关于定金的表述中，错误的是（）。
A.定金合同从签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

【答案】 A
53、下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是( )。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.未中标的投标人不可向招标人索回投标保函

【答案】 C
54、 法律关系的实质是法律主体之间存在的( )。
A.特定的社会关系
B.一种意志关系
C.特定权利义务关系
D.特定的民事关系

【答案】 C
55、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。
A.2900万元，3000万元
B.2900万元，2900万元
C.3100万元，3000万元
D.3100万元，2900万元

【答案】 A
56、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（　）。
A.同意承包人的暂停施工请求
B.不同意承包人的暂停施工请求
C.须继续等待24小时方是规定的回复期限
D.必须马上复工

【答案】 A
57、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。
A.7
B.14
C.24
D.48

【答案】 B
58、某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法不正确的是（　　）。
A.只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担
B.如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担
C.原始数据错误复核时未发现，则由承包人承担
D.检验标准错误复核时未发现，则由发包人承担

【答案】 C
59、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
60、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】 B
61、（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（　　）。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明

【答案】 C
62、关于保证这种担保方式中的保证人，说法正确的是（）。
A.可以是债务人，也可以是第三人
B.只能是第三人
C.只能是债务人
D.经债权人同意，可以是第三人

【答案】 B
63、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（　）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。
A.15
B.20
C.21
D.28

【答案】 A
64、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（ ）。
A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2 年
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用
C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担
D.延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期

【答案】 C
65、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（ ）。
A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电
B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料
C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作
D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任

【答案】 A
66、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（　）。
A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行
D.监理有权确定，无权决定

【答案】 C
67、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。
A.审查程序
B.审查因素
C.合格者数量限制
D.澄清要求

【答案】 C
68、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。
A.采用不可替代的专利或者专有技术的
B.建设单位承诺能够自行设计的
C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的
D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的

【答案】 B
69、（2018年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（　）。
A.提供维修所需的工具
B.交付设备
C.提供设备必要的包装
D.提供设备的易损备件

【答案】 A
70、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（　）提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试

【答案】 A
71、人体膳食调查报告的主体内容应包括（　　）。
A.居民食物摄入状况
B.居民能量和主要营养素摄入状况
C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源
D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较
E.针对存在问题提出建议

【答案】 A
72、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求

【答案】 B
73、某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人()
A.30万元
B.70万元
C.100万元
D.170万元

【答案】 C
74、制定运动处方，需要根据以下因素，除（　　）以外。
A确定运动目标
B.选择运动方式
C.确定运动速度
D.确定运动时间与频率

【答案】 C
75、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（　　）。
A.属于无条件的、不可撤销担保
B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付
D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务

【答案】 A
76、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（　　）应将被授权监理人员的（　　）通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
77、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（ ）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
A.1
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
78、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是()
A.不安抗辩权
B.先履行抗辩权
C.同时履行抗辩权
D.后履行抗辩权

【答案】 C
79、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（　　）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
A.1
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
80、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由()。
A.承包人承担相关费用，工期不予顺延
B.承包人承担相关费用，工期相应顺延
C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延
D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

【答案】 A
81、某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。
A.正常监理工作
B.额外监理工作
C.变更监理工作
D.附加监理工作

【答案】 D
82、招标采购和合同管理工作的关键是（　）。
A.合同参建各方合同界面管理
B.开展项目招标采购的总体策划
C.适合项目特点的合同计价方式
D.编制的招标文件和合同文件

【答案】 C
83、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的（　）。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%

【答案】 C
84、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。
A.设计单位
B.监理单位
C.发包单位
D.总承包单位

【答案】 A
85、设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干

【答案】 A
86、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()
A.4500元/吨计算并追加违约金
B.4000元/吨计算并追加违约金
C.4500元/吨计算
D.4000元/吨计算

【答案】 C
87、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（　　）。
A.28日
B.56日
C.60日
D.90日

【答案】 D
88、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
89、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

【答案】 C
90、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。
A.移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成
B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员
C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准
D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

【答案】 D
91、关于联合体投标的说法错误的是（ ）。
A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书
B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标

【答案】 C
92设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。
A.表明从发出该通知时间开始工作
B.与“开工通知”的说法相同
C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期
D.该通知是由发包人发出的

【答案】 C
93、在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（ ）。
A.提供勘察资料
B.对勘察资料准确性、可靠性负责
C.协调提供位于本工程区域内的临时占地
D.申请市政设施内的临时占地

【答案】 D
94、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7 个，而资格审查文件规定的数量为9 个，则（ ）。
A.不需要评分，选其中前3 名通过资格审查
B.需要进行评分，7 家均通过资格审查
C.不需要进行评分，7 家均通过资格审查
D.需重新进行资格审查

【答案】 C
95、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（　）天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
96、具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是（ ）。
A.资格预审
B.现场考察
C.招标公告
D.解答投标人的质疑

【答案】 C
97、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（　）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.保留金的50%
B.保留金的70%
C.保留金的90%
D.全部保留金

【答案】 A
98、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（　）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 A
99、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（ ）。
A.设计和施工由同一承包人承担的工程
B.总投资为9000万元的非政府投资工程
C.工期为10个月的小型工程
D.工期紧、技术难度大的工程

【答案】 C
100、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )天。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 C
101、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（　　）。
A.发展和完善建筑市场
B.普及相关法律知识，培养合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

【答案】 B
102、设计施工总承包合同谈判阶段，随着（　　）的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。
A.合同协议书
B.专用条款
C.通用合同条款
D.发包人要求

【答案】 D
103、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，美于该试验相应合同义务的说法，正确的是()
A.承包人负责试验并承担相应费用
B.发包人负责试验并承担相应费用
C.承包人负责试验，发包人承担相应费用
D.发包人负责试验，承包人承担相应费用

【答案】 C
104、《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。
A.三
B.四
C.五
D.六

【答案】 C
105、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包
B.允许供应商同时投标几个合同包
C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品
D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】 B
106、虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（ ），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。
A.监理人
B.勘察人
C.承包人
D.发包人

【答案】 C

107、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（　　）。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款

【答案】 A
108、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（　）。
A.提供维修所需的工具
B.交付设备
C.提供设备必要的包装
D.提供设备的易损备件

【答案】 A
109、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

【答案】 D
110、社区营养干预措施的基本原则是（　　）。
A.考虑营养问题的重要程度
B.考虑对解决营养问题的作用大小
C.考虑实施干预的难易程度等
D.以上均是

【答案】 D
111、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。
A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

【答案】 D
112、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）
A.应进行修改之后，再次提交
B.发出通知，催促其提出审查结论
C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意
D.不得进行下一步的工作

【答案】 C
113、 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（　　）个月。
A.3
B.6
C.9
D.12

【答案】 B
114、建设项目总承包的优点不包括（　　）。
A.单一的合同责任
B.减少设计变更
C.设计是最优方案
D.缩短建设周期

【答案】 C
115、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()
A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效
B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效
C.诉讼解决合同争议
D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

【答案】 B
116、 在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连