2022-2025年一级建造师之一建工程法规真题练习试卷B卷附答案.docx

2022-2025年一级建造师之一建工程法规真题练习试卷B卷附答案

单选题（共800题）
1、建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是( )。
A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系
B.代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系
C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系
D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系

【答案】 A
2、某城市市区范围内，建筑施工过程中便用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A.10
B. 7
C. 15
D. 3

【答案】 C
3、涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是（ ）。
A. 国家标准
B. 行业标准
C. 强制性标准
D. 推荐性标准

【答案】 C
4、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）。
A.专业承包
B.专业分包
C.工程总承包
D.劳务承包

【答案】 A
5、在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩建( )外，不得进行新建、扩建活动。
A.影视摄制基地
B.历史建筑
C.必要的基础设施和公共服务设施
D.自然保护区

【答案】 C
6、下列关于授予专利权的条件的说法，正确的有（ ）。
A.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性
B.申请专利的发明创造在申请日前6 个月内，在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的，丧失新颖性
C.实用性要求发明或者实用新型已经产生积极效果
D.授予专利权的外观设计，只要同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者网内公开使用过的外观设计不相同和不相近似即可

【答案】 A
7、关于调解的说法，不正确的有（ ）。
A.法院调解书、仲裁调解书均有强制执行力，而人民调解、行政调解协议具有法律约束力，无强制执行力
B.人民调解协议不履行的，可以提起诉讼
C.行政调解属于诉讼内调解
D.调解维持收养关系的案件，法院可以不制作调解书

【答案】 C
8、《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业所得税的税率为（ ）。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%

【答案】 D
9、关于租赁合同，下列说法错误的是（ ）。
A. 租赁合同租赁期限最长不得超过20年
B. 租赁期限在6个月以上的，应当采取书面形式；否则，6个月后，双方可以随时解除租赁合同
C. 租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力
D. 除非当事人另有约定出租人应当履行租赁物的维修义务

【答案】 B
10、关于法人的说法，正确的是（　）。
A.法人以其登记注册地为住所
B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格
C.非企业法人是指行政法人和事业法人
D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】 D
11、某工程项目于11月8日通过竣工验收，根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在（）前将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.11月13日
B.11月18日
C.11月23日
D.12月28日

【答案】 C
12、当事人双方分别违反了自身的义务，应当()。
A.按比例承担责任
B.各自承担相应的责任
C.责任抵消后由责任重大的一方承担责任
D.各承担50％的责任

【答案】 B
13、对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起()个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告。
A.6
B.9
C.12
D.18

【答案】 B
14、 关于建筑市场诚信行为公布时限的说法，正确的是( )。
A.良好行为记录信息公布期限一般为6个月
B.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至3年
C.招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.对整改确有实效的，可缩短不良行为记录信息的公布期限，但最短不得少于4个月

【答案】 B
15、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（ ）日前提出。
A.5
B.7
C.10
D.20

【答案】 C
16、《民法典》规定，违约责任除另有规定外，实行（ ）原则。
A. 过错责任
B. 严格责任
C. 损害赔偿
D. 公平合理

【答案】 B
17、按照《绿色施工导则》规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于（ ）。
A.30%
B.40%
C.45%
D.50%

【答案】 B
18、关于法人的说法，正确的是（）。（2014）
A.法人以其登记注册地为住所
B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格
C.非企业法人是指行政法人和事业法人
D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】 D
19、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。
A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

【答案】 B
20、甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司规定，甲已经超越了其法人 对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（ ）。
A.无效
B.有效
C.部分有效
D.效力待定

【答案】 B
21、城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前.（ ）天，向 环境保护行政主管部门申报。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15

【答案】 D
22、关于国有土地建设用地使用权的说法，错误的是（）。
A.国有土地建设用地使用权属于用益物权
B.国有土地建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立
C.国有土地建设用地使用权人有权将使用权转让、互换、出资、赠与或抵押
D.国有土地建设用地使用权期间届满，自动续期

【答案】 D
23、根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为()。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年

【答案】 C
24、根据我国《民法典》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取()方式出让。
A.招标
B.拍卖
C.协议
D.挂牌

【答案】 C
25、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（ ）。
A. 在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效
B. 由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同
C. 自当事人双方签字盖章后即生效
D. 借贷双方办理完抵押登记手续后生效

【答案】 B
26、甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90％，剩余款项在2005年5月26日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006年1月12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006年3月20日墙皮大脱落，该医院应在（ ）之前向乙建筑工程公司提出索赔。
A. 2006年5月27日
B. 2007年5月27日
C. 2008年2月13日
D. 2008年3月20日

【答案】 D
27、下列制定法的形式中，属于部门规章的是（ ）。
A.《建筑法》
B.《重庆市建筑市场管理条例》
C.《城市房地产开发经营管理条例》
D.《必须招标的工程项目规定》

【答案】 D
28、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（　）。( 2015真题 )
A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任
B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任
C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿
D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

【答案】 A
29、甲施工企业就施工合同纠纷向仲裁委员会申请仲裁，该案件由三名仲裁员组成仲裁庭， 该案件的仲裁员（）。
A.由甲施工企业选定一名
B.只能由仲核委员会主任指定
C.由甲施工企业选定两名
D.由甲施工企业选定三名

【答案】 A
30、甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。
A.丙应对此承担损害赔偿责任
B.乙应赔偿甲的损失
C.甲应对此承担损害赔偿责任
D.乙应赔偿丙的损失

【答案】 C
31、关于招标文件的说法，正确的是（ ）。
A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价
B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15 日前提出
C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算
D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10 日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人

【答案】 C
32、继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的( )并用。
A.违约金
B.采取补救措施
C.定金
D.解除合同

【答案】 D
33、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后施工单位应向（ ）主张维修费用。
A.建设单位
B.计单位
C.物业管理单位
D.大楼使用者

【答案】 A
34、关于工程建设国家标准的说法，正确的是（ ）。
A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定
B.工程建设强制性标准包括地方标准
C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责
D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

【答案】 C
35、住所位于甲市 A 区的甲房地产开发公司在甲市 B 区开发一片住宅小区，经过招标投标，住所地在甲市 C区的乙建筑工程公司中标，双方签订承包合同并在合同中约定若就本合同发生争议由甲市 A 区基层人发法院管辖。后因为工程质量不合格双方发生争议。对此案第一审有管辖权的法院是( )。
A.甲市 A 区基层人民法院
B.甲市 C 区基层人民法院
C.甲市 B 区基层人民法院
D.甲市中级人民法院

【答案】 C
36、仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由()决定。
A.仲裁规则确定
B.法律直接规定
C.仲裁庭决定
D.仲裁协议约定

【答案】 D
37、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A. 建设单位或工程监理单位
B. 施工项目技术负责人
C. 施工企业质量管理人员
D. 质量监督部门

【答案】 A
38、关于租赁合同的说法,正确的是（ ）
A.租赁期限超过6个月的,可以采用书面形式
B.租赁合同应当采用书面形式,当事人未采用的,视为租赁合同未生效
C.租赁期限超过20年的,超过部分无效
D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的,租赁合同解除

【答案】 C
39、甲公司和乙公司于 2019 年 3 月 1 日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于 2019 年 5 月 9 日前付清 全部剩余工程款 270 万元。因甲未按期付款，乙于 2019 年 12 月 5 日向甲送达催款函。2020 年 1 月 9 日甲书面 复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（ ）起算。
A.2019 年 3 月 1 日
B.2019 年 5 月 9 日
C.2019 年 12 月 5 日
D.2020 年 1 月 9 日

【答案】 D
40、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒 绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是（ ）。
A.施工单位申请执行的期间为 1 年
B.执行本案的仲裁裁决，由建设单位所在地的基层人民法院管辖
C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖
D.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程所在地的中级人民法院管辖

【答案】 D
41、我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起()日内提出答辩状。
A.7
B.10
C.15
D.20

【答案】 C
42、根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（ ）。
A.书证只能提交原件
B.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证
C.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示
D.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据

【答案】 B
43、某施工现场发生触电事故，导致2 人死亡，1 人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后（ ）日内作出批复。
A.15
B.20
C.30
D.45

【答案】 A
44、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（ ）。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】 B
45、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（ ）。
A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任

【答案】 C
46、根据《招标投标法》，开标的主持者是（　）。
A.建设行政主管部门
B.招标代理机构
C.招标人
D.投标人推选的代表

【答案】 C
47、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。（2015）
A.建设用地使用权流转时附着于改土地上的建筑物，建筑物及附属设施应一并处分
B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年
C.建设用地使用权限届满的，自动续期
D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

【答案】 A
48、根据《民法典》,允许单方解除合同的情形是()。
A.由于不可抗力致使合同不能履行
B.法定代表人变更
C.当事人一方发生合并、分立
D.当事人一方违约

【答案】 A
49、某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用，下列说法正确的是( )。
A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任
B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任
C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任
D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任

【答案】 B
50、关于工程总承包企业的基本要求，下列说法正确的是（ ）。
A. 工程总承包企业不得自行实施设计和施工
B. 工程承包企业不得直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
C. 工程总承包企业自行实施施工的，可以将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位
D. 工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位

【答案】 D
51、下列选项中属于建设单位安全责任的是（ ）。
A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
B.编制安全技术措施、专项施工方案
C.进行安全施工技术交底
D.不得提出违法要求和随意压缩工期

【答案】 D
52、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（ ），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2

【答案】 A
53、关于施工现场环境噪声污染的防治，说法正确的是（ ）。
A.在城市市区范围内，施工可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报
B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门或环保部门的证明
C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意
D.产生环境噪声污染的单位应当缴纳超标准排污费；征收的超标准排污费可以用于污染的防治

【答案】 A
54、下列损失属于建筑工程一切保险范围的是（　）。
A.设计错误引起的缺陷
B.地震引起的损失
C.工艺不善引起的保险财产本身的损失
D.非外力引起的机械装置本身的损失

【答案】 B
55、根据《建筑法》应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料的义务主体是()。
A.建设单位
B.勘察单位
C.设计单位
D.监理单位

【答案】 A
56、监理单位的主要安全责任之一是（ ）。
A. 组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B. 申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
C. 在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
D. 发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位

【答案】 D
57、行政责任的承担方式包括行政处罚和（ ）。
A. 行政复议
B. 行政处分
C. 行政赔偿
D. 行政许可

【答案】 B
58、乙施工单位通过招标程序中标了甲方开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签约施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是().（2013）
A.应以备案合同作为结算工程价款的依据
B.该补充协议属于可撤销合同
C.应以补充协议作为结算工程价款依据
D.乙方行为构成合同违约

【答案】 A
59、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为（　）。2014
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人
B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人
C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人
D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人

【答案】 D
60、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（ ）应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
A. 建设单位在招标文件中
B. 施工单位在投标文件中
C. 监理单位在监理大纲中
D. 设计单位在设计文件中

【答案】 D
61、《建筑法》规定，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当（ ）。
A. 重新办理施工许可证
B. 重新办理安全生产许可证
C. 向发证机关申请施工许可证延期
D. 报发证机关核验施工许可证

【答案】 D
62、某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》，申请延期应在（ ）前进行。
A. 2005年3月1日
B. 2005年4月1日
C. 2005年5月1日
D. 2005年6月1日

【答案】 C
63、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（ ）内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年

【答案】 A
64、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】 C
65、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。2018真题
A.警告
B.吊销许可证
C.责令停产停业
D.停止侵害

【答案】 D
66、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是( )。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤
C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人
D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒

【答案】 C
67、关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。
A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销
B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序
C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复
D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔

【答案】 B
68、根据《建设工程质量管理条例》,组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.施工企业
D.建设工程质量监督机构

【答案】 A
69、下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是（）。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B.开标时，由监理单位的人员检查投标文件密封情况
C.投标人对开标情况有异议可直接向行政监管部门投诉
D.投标人少于5个的，不得开标，应重新招标

【答案】 A
70、在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则应由（ ）承担法律责任。
A.施工企业
B.项目经理
C.建设单位
D.项目经理部

【答案】 A
71、当事人在仲裁后达成和解协议的，正确的理解是( )。
A.可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
B.可以请求仲裁庭根据和解协议作出和解书
C.可以请求仲裁庭根据和解协议作出调解书
D.不可以撤回仲裁申请

【答案】 A
72、根据《工程建设国家标准管理办法》规定，工程建设国家标准的发布主体是( )。
A.国务院工程建设行政主管部门
B.国务院标准化行政主管部门
C.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门
D.国务院发展改革主管部门

【答案】 C
73、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（　）以书面形式通知劳动者本人。( 2015真题 )
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日

【答案】 D
74、下列关于建设工程合同的说法中，正确的是()
A.建设工程合同可以采用口头形式订立
B.建设工程合同属于实践合同
C.建设工程合同不属于承揽合同
D.勘察设计合同属于建设工程合同

【答案】 D
75、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（ ）。
A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】 D
76、根据《建筑工程施工许可管理办法》,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。
A.工商登记证
B.施工许可证
C.规划许可证
D.土地使用证

【答案】 B
77、安装工程一切险所承保的损失范围是( )。
A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失
B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失
C.因施工机具失灵造成的本身的损失
D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用

【答案】 D
78、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

【答案】 A

79、在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是()。
A.质押
B.抵押
C.留置
D.保证

【答案】 D
80、关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的有（ ）。
A.无效合同具有违法性
B.因重大误解订立的合同可撤销
C.限制民事行为能力人订立与其年龄、智力、精神健康状况相适应的合同，法定代理人追认后合同有效
D.无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认

【答案】 C
81、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（　）。2014
A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以变更注册至另一企业
C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人
D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件

【答案】 C
82、双方当事人达成仲裁和解协议后,一方撤回仲裁申请。当另一方拒不履行和解协议时,当事人()。
A.可申请仲裁机构强制执行
B.只能向人民法院起诉
C.可中请仲裁庭恢复审理
D.根据原仲裁协议再次申请仲裁

【答案】 D
83、根据《民法典》,施工企业的项目经理属于企业（ ）。
A.法人
B.法定代表人
C.法定代理人
D.授权的项目管理者

【答案】 D
84、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。
A. 共同投标协议在中标后提交
B. 甲公司与乙公司必须是同一专业
C. 甲公司与乙公司必须是同一资质等级
D. 联合体是以一个投标人的身份投标

【答案】 D
85、关于推荐性标准，下列说法正确的是（ ）。
A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行
B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行
C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行
D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】 A
86、某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用，下列说法正确的是( )。
A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任
B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任
C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任
D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任

【答案】 B
87、根据《民法典》，下列财产不能作为担保物的是（）。
A.厂房
B.可转让的专利权
C.生产原材料
D.公立幼儿园的教育设施

【答案】 D
88、关于变更注册,说法正确的是()。
A.变更执业单位,可以与原聘用单位继续保留劳动关系
B.应当在与新聘用企业签订聘用合同前的1个月内,办理变更注册
C.变更注册后仍延续原注册有效期
D.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的,注册建造师可登报挂失证书

【答案】 C
89、建筑施工企业的特种作业人员不包括( )。（2012）
A.架子工
B.钢筋工
C.起重信号工
D.起重机械司机

【答案】 B
90、某居民企业本年度取得各项收入总额为1 个亿，其中成本4000 万元，财政拨款2000 万元，上一年度亏损3000 万元，该企业本年度应缴纳的企业所得税为（ ）万元。
A.1500
B.1000
C.1250
D.250

【答案】 D
91、关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。2018真题
A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修
C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担
D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务

【答案】 C
92、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（　）。
A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准

【答案】 C
93、《大气污染防治法》规定,暂时不能开工的建设用地,建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过( )的,应当进行绿化、铺装或者遮盖。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月

【答案】 C
94、（2019年真题）不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。
A.国务院
B.最高人民法院
C.国务院司法行政部门
D.全国人大常委会

【答案】 A
95、根据《劳动法》规定，下列企业工资支付行为中错误的是（ ）。
A.施工总承包企业对所承包工程项目招用农民工的工资支付负直接责任
B.推动各类企业委托银行代发农民工工资
C.鼓励实行分包企业农民工工资委托施工总承包企业直接代发的办法
D.分包企业负责为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡

【答案】 A
96、 下列情形符合注册建造师申请条件的是()。
A.甲因执业活动违法受到刑事处罚,2年前刑罚已执行完毕
B.乙患有精神疾病,经鉴定为限制行为能力人
C.丙因犯故意伤害罪被判刑,尚在缓刑期间
D.丁60周岁

【答案】 D
97、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（　）。
A.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、危险性分析、应急培训及预案演练
B.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
C.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练
D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

【答案】 C
98、关于法律责任特征的表述中，不正确的是（ ）。
A.法律责任即承担不利的后果
B.法律责任的实现由国家强制力作保障
C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照当事人约定的程序进行
D.法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提

【答案】 C
99、《民用建筑节能条例》规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门()。
A.吊销执业资格证书
B.责令停止执业1个月以上6个月以下
C.责令停止执业5年内不予注册
D.责令停止执业3个月以上1年以下

【答案】 D
100、《建设工程质量管理条例》规定，除（ ）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
A. 有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等
B. 建设单位有特殊要求的
C. 建设单位申请使用的
D. 施工单位申请使用且质量合乎要求的

【答案】 A
101、不属于承揽业务不良行为认定标准的是（ ）。
A. 超资质承揽工程
B. 相互串通投标
C. 骗标
D. 违法分包

【答案】 A
102、根据《立法法》，应当报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案的是（）。
A.行政法规
B.地方性法规
C.部门规章
D.地方政府规章

【答案】 B
103、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份 200t 水泥的买卖合同。交货期到，乙水泥厂按照合同约定交付了水泥，但是甲公司一直不支付货款，致使水泥厂损失过大。根据有关法律规定，甲乙引发的债属于（ ）。
A.合同之债
B.侵权行为之债
C.不当得利之债
D.无因管理之债

【答案】 A
104、2014年3月5日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2014年4月1日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2014年12月3日，建筑公司听说银行正计划将该住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款，而这些住宅是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是( )。
A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失
B.根据我国《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》建筑公司享有优先权，期限为1年，可以自己对小区进行拍卖
C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权
D.2014年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权

【答案】 D
105、以下各项请求权，诉讼时效期间最短的是（ ）。
A. 交通事故导致人身损害赔偿的请求权
B. 因国际货物买卖合同发生争议
C. 施工单位违法排污导致受害人农田作物受损的赔偿请求权
D. 施工单位要求建设单位支付工程价款的请求权

【答案】 A
106、依据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内开