2025年监理工程师之合同管理押题练习试题B卷含答案.docx

2025年监理工程师之合同管理押题练习试题B卷含答案

单选题（共800题）
1、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（　）日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.15
C.21
D.30

【答案】 A
2、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。
A.继续停工等待工程师的指示
B.向工程师再次发出请求复工的报告
C.自行复工
D.向发包人提交请求复工的报告

【答案】 C
3、下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（　）。
A.平等
B.公平
C.公正
D.诚实信用

【答案】 C
4、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是()。
A.行为
B.事件
C.客观事实
D.法律事实

【答案】 D
5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()
A.改变工程的标高和基线
B.增加合同中约定的工程量
C.提高合同中约定的质量标准
D.改变施工作业的顺序和时间

【答案】 C
6、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书

【答案】 C
7、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。
A.合同责任复杂
B.建设周期长
C.可以增加设计变更
D.可以减少承包人的索赔

【答案】 D
8、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（　　）。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商

【答案】 C
9、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()
A.固定价格
B.可调价格
C.综合单价
D.成本加酬金

【答案】 D
10、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。
A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任
B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任
C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿
D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任

【答案】 C
11、主要选项条款中的（　　）适用于签订合同时价格已经确定的合同。
A.标价合同
B.目标合同
C.补偿合同
D.管理合同

【答案】 A
12、（2020年真题）下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（　）。
A.单价合同
B.固定总价
C.可调总价
D.成本加酬金

【答案】 A
13、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目

【答案】 A
14、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。
A.债权人应当通知债务人
B.债权人应当经债务人同意才可转让
C.主权利转让后从权利并不随之转让
D.无论何种情形合同债权都可以转让

【答案】 A
15、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
16、依照标准施工合同通用条款的规定，（　　）属于监理人应当完成的工作。
A.负责施工现场的安全保卫
B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作
C.审查施工实施方案
D.组织设计交底

【答案】 C
17、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2 位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为1000 万元，评标价为1090 万元。乙的投标报价为1090 万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为（ ）。
A.甲，1000 万元
B.甲，1090 万元
C.乙，1000 万元
D.乙，1090 万元

【答案】 D
18、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。
A.提前支付
B.竣工后一次支付
C.确认后一次支付
D.与工程进度款同期支付

【答案】 D
19、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（　）。
A.必须具备工程施工类注册执业资格
B.必须具备工程设计类注册执业资格
C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格
D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质

【答案】 D
20、 设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。
A.合同协议书
B.专用条款
C.价格清单
D.通用合同条款

【答案】 C
21、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务

【答案】 C
22、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（　）。
A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求
B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书
C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书
D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

【答案】 B
23、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。
A.不利物质条件属于承包人应承担的风险
B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人
C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担
D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】 B
24、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（　　）。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】 A
25、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
26、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

【答案】 A
27、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密

【答案】 D
28、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。
A.大型或较复杂的工程项目
B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包
C.重复性的工程项目
D.投资金额相对较小的项目

【答案】 A
29、根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（　）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 A
30、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是()
A.招标公告
B.投标书
C.寄送的价目表
D.招标说明书

【答案】 B
31、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。
A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查
B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款
D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

【答案】 D
32、 关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（ ）。
A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算
B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前
C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长
D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担

【答案】 D
33、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（ ）。
A.当事人订立合法有效的合同属于行为
B.行政部门罚款属于事件
C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为
D.禁运属于自然事件

【答案】 A
34、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。
A.20
B.40
C.50
D.100

【答案】 C
35、下列说法不正确的有（）。
A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为
B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为
C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认
D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为

【答案】 A
36、影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（　　）年。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 B
37、 关于投标人资格审查的说法，正确的是（ ）。
A.工程设计行业资质只设甲级
B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务
C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量
D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平

【答案】 C
38、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（　）。
A.暂估价
B.暂列金额
C.合同价格
D.签约合同价

【答案】 A
39、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式不包括（）。
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销营业执照

【答案】 D
40、设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
41、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（　）证书或已生效的结清款支付函正本一份 ，并经审核无误后（　）内，向卖方支付结清款。
A.缺陷责任期届满，14天
B.缺陷责任期届满，28天
C.质量保证期届满，14天
D.质量保证期届满，28天

【答案】 D
42、风险型CM合同计价的方式是（）。
A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价
B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价
C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价
D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

【答案】 B
43、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（　）组织，应在试验日期提前（　）通知对方。
A.承包人，14天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人或发包人，21天

【答案】 D
44、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。
A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B.监理的工程施工中末发生安全事故
C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】 C
45、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告

【答案】 B
46、不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（　　）。
A.安全性控制
B.集中控制
C.并发控制
D.故障的发现和恢复

【答案】 B
47、根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

【答案】 D
48、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（　）为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和

【答案】 B
49、关于留置的说法，正确的是（ ）。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权

【答案】 D
50、按照FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商条款的合理性的具体表现，以下说法正确的是（ ）
A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
C.应由承包商和指定分包商共同承担责任
D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案 D
51、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期
B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期
C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期
D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】 A
52、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确

【答案】 B
53、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（　）。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式

【答案】 C
54、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（　）。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】 D
55、依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()．
A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
B.违约金和定金不能同时选用
C.违约金是承担违约责任的必备形式
D.违约金和赔偿损失不能同时使用

【答案】 C
56、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（　）应将被授权监理人员的（　）通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
57、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。
A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止
B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔
C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任
D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任自开始使用之日起转由业主承担

【答案】 D
58、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（ ）审批。
A.设计单位负责人
B.勘察单位负责人
C.总承包单位负责人
D.监理人

【答案】 D
59、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。
A.按监理人提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单内类似工作的单价

【答案】 D
60、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（　　）。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

【答案】 C
61、关于设计招标的说法，正确的是)
A.招标文件中应有具体的工作量
B.评标时不考虑设计资历
C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较
D.开标时应按报价高低排定标价次序

【答案】 C
62、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。
A.9月10日
B.9月17日
C.9月25日
D.9月30日

【答案】 B
63、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（　　）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.业或承包商

【答案】 B
64、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（　）向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人

【答案】 A
65、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这～钢材损失应由()承担。
A.承包人
B.钢材供应商
C.临理单位
D.发包人

【答案】 D
66、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（　　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.发包人和材料设备供应商

【答案】 B
67、招标人和中标人应当在（　）之日起（　）之内，订立书面合同
A.中标通知书发出，15日
B.中标通知书发出，30日
C.中标通知书送达，15日
D.中标通知书送达，30日

【答案】 B
68、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖

【答案】 B
69、根据FIDIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

【答案】 D
70、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）
A.不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作
B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正
C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除
D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除

【答案】 A
71、关于建设工程合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标的是各类建筑产品
B.建设工程合同主体一般应是法人
C.建设工程合同订立需经较长的准备期
D.建设工程合同应采用不要式合同

【答案】 D
72、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。
A.1-2
B.1-3
C.2-4
D.2-5

【答案】 B
73、以下关于勘察合同管理的说法中，正确的是（ ）。
A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换28 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人
B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施，并在采取措施后48 小时内向发包人提交书面报告
C.发包人代表应在临时书面指示发出后24 小时内发出书面确认函
D.项目负责人7 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责

【答案】 C
74、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。
A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源
B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人
C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复
D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期

【答案】 B
75、某项目招标，投标截止时投标人少于 3 家，这时应当（）。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标

【答案】 D
76、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。
A.承包人应向业主提交索赔意向通知
B.承包人应向工程师提交索赔意向通知
C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】 B
77、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。
A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保
B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险
C.施工设备保险由发包人办理
D.进场材料和工程设备保险由承包人办理

【答案】 A
78、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。
A.自行
B.请求主管部门
C.请求人民法院
D.请求工商行政管理部门

【答案】 C
79、法人是具有（　　），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
A.民事权利
B.法律权利和民事权利
C.民事行为能力
D.民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
80、关于电梯的表述，下列哪项是错误的？( )
A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mm，采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于200mm
B.电梯机房的门宽不应小于1200mm
C.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0.5m时，应设楼梯或台阶及不小于0.9m高的安全防护栏杆
D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混凝土时，可以兼做水箱底板

【答案】 D
81、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包

【答案】 C
82、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（　　）。
A.建设工程设计施工总承包合同
B.施工承包合同
C.施工分包合同
D.建设工程施工合同

【答案】 A
83、（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（　）。
A.乙，5950万元
B.乙，6200万元
C.丙，5950万元
D.丙，6050万元

【答案】 B
84、（　　）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。
A.履约担保金
B.履约银行保函
C.履约商业保函
D.履约担保书

【答案】 A
85、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（　　）日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.15
C.21
D.30

【答案】 A
86、关于联合体投标的说法不正确的是（ ）。
A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标
C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据协议分别向招标人提供
D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任

【答案】 C
87、承包人的施工期从( )起算。
A.监理人发出的开工通知中写明的开工日
B.办理征地拆迁
C.施工合同签订之日
D.工程接收证书中写明的竣工日开始

【答案】 A
88、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（ ）。
A.FOB价
B.CIF价
C.EXW价
D.FCA价

【答案】 B
89、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和监理人共同
D.参与验收的各方共同

【答案】 A
90、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（　　）。
A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
C.不可预见的物质条件包括气候条件
D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】 D
91、建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（ ）。
A.根据规定接受对错误的修正
B.投标人采用不正当的手段骗取中标
C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保
D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标

【答案】 C
92、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。
A.不用归还委托人
B.归还委托人即可
C.归还委托人，并应支付折旧费
D.归还委托人，并应支付租赁费

【答案】 B
93、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()
A.衡量法
B.理论换算法
C.查点法
D.经验鉴别法

【答案】 D
94、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担
A.买卖双方平均
B.卖方
C.买方
D.延迟到场的一方

【答案】 B
95、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（ ）。
A.异常恶劣的气候条件
B.不可预见的物质条件
C.监理人的指示错误
D.发包人提供的材料提前交货

【答案】 C
96、根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。
A.保证法律关系至少必须有三方参加
B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理
D.国家机关不能作为保证人

【答案】 C
97、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（ ）。
A.有利于提高经济效益
B.有利于自身资质的不断完善
C.有利于提高自身的利益和供货质量
D.有利于吸引多家投标人参加竞争

【答案】 D
98、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（　）。
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】 B
99、卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用的价格是指（　）。
A.FOB 价
B.FCA 价
C.CIF 价
D.CIP 价

【答案】 C
100、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 C
101、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。
A.应当提请合同争议评审
B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼
C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择
D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

【答案】 B
102、不属于数据库基本结构的是（　　）。
A.原始数据
B.概念数据层
C.数据共享
D.逻辑数据层

【答案】 C
103、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（　　）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
104、FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.工程量清单计价

【答案】 D
105、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。
A.可以公开招标
B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包
C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人
D.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

【答案】 B
106、建设工程合同管理的法律基础是（ ）。
A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任
B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任
C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任
D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】 C
107、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（　　）。
A.同意承包人的暂停施工请求
B.不同意承包人的暂停施工请求
C.须继续等待24小时方是规定的回复期限
D.必须马上复工

【答案】 A
108、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（　）天后未进行验收，视为验收合格。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 D
109、关于延长投标有效期的说法，错误的是（　）。
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人
B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

【答案】 D
110、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包
B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包
C.工程勘察任务的承包人可以是自然人
D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】 B
111、一般建筑工程中重要设备不包括( )。
A.给排水设备
B.楼宇自动化设备
C.交通设施
D.锅炉暖通及空调设备

【答案】 C
112、材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（　）。
A.类比衡量法
B.理论换算法
C.尾差分析法
D.经验鉴别法

【答案】 D
113、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中，正确的有（　　）。
A.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止
B.工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止
C.工程因故停工，保险单约定的责任期限应当顺延
D.工程停工期间，保险人继续承担保险责任

【答案】 C
114、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。
A