2022-2025年监理工程师之合同管理通关提分题库(考点梳理).docx

2022-2025年监理工程师之合同管理通关提分题库(考点梳理)

单选题（共800题）
1、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（ ）。
A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%
B.（投标人报价-标底）/标底×100%
C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%
D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%

【答案】 A
2、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()
A.索赔意向通知
B.索赔报告
C.施工现场的记录
D.索赔依据

【答案】 B
3、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（　）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.保留金的50%
B.保留金的70%
C.保留金的90%
D.全部保留金

【答案】 A
4、关于留置的说法，正确的是（ ）。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权

【答案】 D
5、投标保证金将被没收的情形不包括（ ）。
A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件
B.投标人在投标有效期内修改投标文件
C.投标人采用不正当的手段骗取中标
D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

【答案】 B
6、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（　　）
A.成本加固定酬金合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加可变酬金合同
D.固定总价合同

【答案】 D
7、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.协议书、履约保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.协议书、投标保函、预付款保函

【答案】 C
8、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（　）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天
C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
9、由于工程已经投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前（ ）d通知承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
10、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（ ）。
A.投标人在投标有效期内撤销投标
B.中标人无正当理由拒绝签订合同
C.投标人没有通过资格预审
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

【答案】 C
11、设计施工总承包合同的订立中，（　　）应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。
A.通用条款
B.专用条款
C.合同协议书
D.中标通知书

【答案】 B
12、某项目的招标人委托中介机构代理招标，下列说法正确的是（）。
A.由招标人办理备案
B.由招标人办理审批
C.由招标代理机构办理备案
D.由招标代理机构办理审批

【答案】 A
13、缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，()应负责修复，直到检验合格为止。
A.承包人
B.发包人

C.业主
D.责任人

【答案】 A
14、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
A.申请仲裁机构重新仲裁
B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】 C
15、膳食调查数据库建立对变量设定的要求正确的是（　　）。
A.被调查者编码变量的长度至少设定为3位
B.食物编码的变量长度为6位
C.食物的重量的变量长度为6位
D.进餐时间的变量长度为1位
E.进餐地点的变量长度为2位

【答案】 B
16、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（ ）。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】 D
17、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金

【答案】 D
18、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.投标人同意延长时，可以修改投标文件
B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变
C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审
D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金

【答案】 D
19、缺陷责任期从( )起算。
A.投标函中写明的竣工日开始
B.开工通知中写明的开工日开始
C.投标函中写明的开工日开始
D.工程接收证书中写明的竣工日开始

【答案】 D
20、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。
A.自招标文件开始发出之日起不少于15日
B.自招标文件停止发售之日起不少于15日
C.自招标文件开始发出之日起不少于20日
D.自招标文件停止发售之日起不少于20日

【答案】 C
21、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（　　）。
A.物
B.行为
C.智力成果
D.货币

【答案】 A
22、（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（　）。
A.业主根据变更重新与承包商签订合同
B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准
C.业主按照规定程序办理变更审批手续
D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】 C
23、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（　）。
A.质量合格证
B.进度款支付证
C.验收证书
D.验收款支付证

【答案】 C
24、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（　）。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发
B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作
C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具
D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

【答案】 C
25、 关于无权代理的表述中，不正确的是（ ）。．
A.没有代理权而为的代理行为属于无权代理
B.代理权终止后的代理行为属于无权代理
C.无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任
D.未经追认的越权代理行为，由行为人承担民事责任，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。

【答案】 D
26、材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是( )。
A.理论换算法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.查点法

【答案】 B
27、（2020年真题）联合体资质等级的确定（　）。
A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定
B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定
C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定
D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】 C
28、建设工程材料设备采购合同属于（　　）。
A.租赁合同
B.无偿合同
C.单务合同
D.诺成合同

【答案】 D
29、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。
A.不再负责处理有关设计问题
B.仍应无偿负责处理有关设计问题
C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

【答案】 C
30、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（　　）。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】 D
31、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应商
D.质量监管部门

【答案】 B
32、招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（ ）日之内订立书面合同。
A.15
B.21
C.30
D.60

【答案】 C
33、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（　　）。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
34、某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，()。
A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费
B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金
C.每次阶段支付时均不允许扣减定金
D.勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金

【答案】 C
35、关于设计招标内容的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标

【答案】 A
36、预付款担保的主要形式为（）
A.现金
B.存款单
C.保兑支票
D.银行保函

【答案】 D
37、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是( )。
A.监理人对工程实施的监督力度降低
B.承包人的工程索赔增多
C.工程投资控制难度增加
D.发包人的工程风险加大

【答案】 A
38、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（ ）。
A.雷电引起火灾
B.洪灾引起的沉降

C.台风导致脚手架坍塌
D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏

【答案】 D
39、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()
A.监理合同注明的开始至完成的时间
B.监理合同约定的监理工作的日历天数
C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间
D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间

【答案】 C
40、关于投标限价的说法，正确的是（ ）。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额
B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度
C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格
D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】 D
41、根据《标准施工合同》，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（　）。
A.一定可以给予工期补偿
B.可给予工期补偿
C.可给予费用补偿
D.一定可以补偿工期、费用补偿

【答案】 B
42、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。
A.7
B.14
C.24
D.48

【答案】 B
43、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。
A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等
B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%
C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金
D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算

【答案】 A
44、采购境外货物时，由卖方负责与承运人签订运输协议，并承担从装运港运至目的地的运费和保险费的报价是（ ）。
A.FOB 价
B.CIF 价
C.CIP 价
D.FCA 价

【答案】 C
45、下列关于定金的表述中，错误的是（　　）。
A.定金合同从签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的 20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

【答案】 A
46、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（　）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（　）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 D
47、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（　　）。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔通知书
B.监理人应在收到索赔通知书后的28 天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧
D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付

【答案】 D
48、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（　）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（　）承担。
A.承包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，发包人
D.发包人，承包人

【答案】 D
49、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（　　）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定比例的均值

【答案】 C
50、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（　）。
A.承包人的工程设计方案说明
B.设备方案的说明
C.设计模型
D.对发包人要求中的错误的说明

【答案】 C
51、 FIDIC系列合同中，称为“绿皮书”的是（）
A.《施工合同条件》
B.《简明合同格式》
C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》

【答案】 B
52、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（　　）。
A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接
B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接
C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接
D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目

【答案】 C
53、关于分包的说法错误的是（ ）。
A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包
B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定
C.接受分包的人就分包项目承担连带责任
D.分包人应当就分包项目向招标人负责

【答案】 D
54、法人成立进行注册登记时，应当以()为住所。
A.主要办事机构所在地
B.主要经营场所所在地
C.主要合同履行地
D.董事长的户口所在地

【答案】 A
55、下列情况中，投标保证金不会被没收的是（　　）。
A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标
B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正
C.中标人根据规定未能提交履约保证金
D.投标人按照正常的程序获得中标

【答案】 D
56、根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，错误的处理方式是（　）。
A.评标委员会可以按照一定的原则对投标报价进行修正
B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认
C.投标人不接受修正价格的，投标作废标处理
D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

【答案】 D
57、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
58、建设项目总承包的优点不包括（　　）。
A.单一的合同责任
B.减少设计变更
C.设计是最优方案
D.缩短建设周期

【答案】 C
59、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
A.顺延合同工期，给予费用补偿
B.顺延合同工期，不给予费用补偿
C.不顺延合同工期，给予费用补偿
D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】 D
60、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（　　）。
A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润
B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润
C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润

【答案】 B
61、建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。
A.审批人
B.建设行政主管部门
C.技术顾问
D.材料商

【答案】 C
62、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（　　）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
63、2012 年9 部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了《标准设计施工总承包招标文件》（2012 年版），其（ ）与标准施工合同的要求相同。
A.招标文件和合同专用条款的使用要求
B.投标文件和合同专用条款的使用要求
C.招标文件和合同通用条款的使用要求
D.投标文件和合同通用条款的使用要求

【答案】 C
64、下列属于限制民事行为能力人的是（ ） 。
A.十八周岁以上的自然人
B.十六周岁以上的未成年人
C.八周岁以上不满十八周岁的未成年人
D.不满八周岁的未成年人

【答案】 C
65、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（　）。
A.只有中标人的方案才能得到补偿
B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费
C.具体补偿标准双方协商
D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

【答案】 D
66、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（ ）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C.发包人组织进行验收之日
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
67、以下有关民事责任的承担，正确的是（　）。
A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类
B.对于按份责任，平均承担责任
C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任
D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿

【答案】 C
68、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（　）证书或已生效的结清款支付函正本一份 ，并经审核无误后（　）内，向卖方支付结清款。
A.缺陷责任期届满，14天
B.缺陷责任期届满，28天
C.质量保证期届满，14天
D.质量保证期届满，28天

【答案】 D
69、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（　　）。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发
B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作
C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具
D.进度款支付证书- - 经签发监理人无权修改

【答案】 C
70、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（ ）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.8
B.12
C.16
D.24

【答案】 D
71、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（　）能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.一般民事行为

【答案】 C
72、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（　）。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

【答案】 C
73、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为( )。
A.合同内约定的工期
B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期
C.合同基准日至竣工验收的工期
D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】 D
74、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（　）天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
75、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（　）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
76、在大型工程设备的采购招标招标文件中，针对标准文本，提出本次招标项目的具体要求的文件是（　）。
A.投标资料表
B.合同条款资料表
C.货物需求一览表
D.投标邀请

答案】 B
77、下列关于不利物质条件的说法正确的是（　　）。
A.不利物质条件属于承包人应承担的风险
B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人
C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担
D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】 B
78、 建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（ ）。
A.施工单位或者监理单位
B.业主(建设单位)或者监理单位
C.业主(建设单位)或者项目管理部门
D.施工单位或者项目管理部门

【答案】 C
79、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（　）。
A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息
B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定
C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明
D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

【答案】 D
80、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（　）。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】 C
81、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款为（　　）。
A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】 A
82、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（　）。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有

【答案】 B
83、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于( )
A.35d
B.30dB
C.25dB
D.20dB

【答案】 A
84、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（　　）之日起。
A.招标人发出中标通知书
B.发承包双方签订合同
C.中标人接到中标通知书
D.监理人发出开工通知

【答案】 B
85、某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（ ）。
A.甲，3100万元
B.甲，3090万元
C.乙，2930万元
D.乙，3100万元

【答案】 A
86、风险型CM合同采用（ ）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。
A.成本加酬金
B.成本加费用
C.酬金加费用
D.成本加奖金

【答案】 A
87、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（　）。
A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

【答案】 C
88、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（　　）。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定

【答案】 B
89、发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是（）。
A.可以一次移交完成，也可以分次移交
B.只能一次移交完成，不可以分次移交
C.只能分次移交完成，不可以一次移交
D.以不影响单位工程的施工为原则

【答案】 A
90、合同担保中，关于抵押的说法正确的是（ ）。
A.应收账款可用于抵押
B.抵押物应当移交债权人
C.抵押物只能由第三人提供
D.扣押的财产不得抵押

【答案】 D
91、 关于委托代理关系的说法，正确的是（ ）。
A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的
B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担
C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任
D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担

【答案】 B
92、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。
A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B.监理的工程施工中末发生安全事故
C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】 C
93、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（ ）d内，将进度应付款支付给承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
94、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()
A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止
B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止
C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止
D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

【答案】 D
95、担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
A.债务人和债权人的约定
B.保证人和债务人的约定
C.保证人和债权人的约定
D.公证人和债权人的约定

【答案】 C
96、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。
A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求
B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求
C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求
D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

【答案】 C
97、 ( )是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
A.自然人
B.法人
C.法人的分支机构
D.不具备法人资格的联营体

【答案】 B
98、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（　　）完全负责。
A.完备性、可靠性、先进性
B.完备性、正确性、经济性
C.适用性、先进性、经济性
D.正确性、适用性、可靠性

【答案】 D
99、某项目承包人经发包人同意于7 月10 日进场施工后，监理人于7 月20 日发出开工通知，承包人于7 月21 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月10 日，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月20日
C.7月21日
D.8月10日

【答案】 A
100、招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。
A.有从事招标代理业务的营业场所
B.有从事招标代理业务的相应资金
C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
D.有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术.经济等方面的专家库

【答案】 D
101、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（　）。
A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝
B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法
C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包
D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

【答案】 D
102、烹饪方法需要注意的有（　　）。
A.料酒的用量
B.盐的用量
C.油的用量
D.糖的用量
E.熏制

【答案】 B
103、在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（ ）
A.书面同意从工程款中扣留履约保证金
B.按招标文件规定提交工程款支付担保
C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保

【答案】 D
104、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（　　
A.直接代理
B.间接代理
C.法定代理
D.指定代理

【答案】 C
105、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。
A.最低投标价法
B.综合评估法
C.评标价法
D.合格制法

【答案】 A
106、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（　）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
107、下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。
A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格
B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款
C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款
D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价

【答案】 C
108、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（　）。
A.暂列金额未包括在签约合同价内
B.暂列金额不可以计日工方式支付
C.暂列金额可能全部使用或部分使用
D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

【答案】 C
109、发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情形不包括( )。
A.施工过程中，承包人因不可抗力不能履行合同
B.施工过程中，承包人任意中断工程
C.施工过程中，承包人不按规定施工
D.承包人破产，倒闭

【答案】 A
110、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（ ）。
A.著作权归发包人享有
B.建筑物形象使用收益权归承包人享有
C.专利技术使用费包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】 C

111、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。
A.承包人可自行调运到其他工地
B.至竣工结束，不得运出工地
C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地
D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】 C
112、关于投标保证金的递交说法错误的是（ ）。
A.不作为其投标文件的组成部分
B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金
C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金
D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交

【答案】 A
113、（2019年真题）保证法