2022-2025年监理工程师之合同管理押题练习试卷A卷附答案.docx

2022-2025年监理工程师之合同管理押题练习试卷A卷附答案

单选题（共800题）
1、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密

【答案】 D
2、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（　　）招标。
A.设计
B.施工
C.设备采购
D.材料采购

【答案】 A
3、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日

【答案】 B
4、 FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28 天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。
A.7
B.14
C.24
D.28

【答案】 B
5、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
6、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。
A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保
B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保
D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

【答案】 D
7、下列担保物权中，以登记作为设立要件的是（）。
A.不动产抵押权
B.动产抵押权
C.动产质权
D.定金

【答案】 A
8、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】 D
9、投标人递交的投标保证金形式不可以是( )。
A.银行出具的银行保函
B.银行出具的保兑支票
C.银行出具的银行汇票
D.某房地产公司出具的担保书

【答案】 D
10、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.分包人
D.工程师与承包人共同

【答案】 C
11、保修期自（　）起算。
A.开工日
B.约定竣工日
C.缺陷责任期
D.实际竣工日

【答案】 D
12、下列关于学龄前儿童三餐二点制的叙述，正确的是（　　）。
A.午后点心应该高能量，以应对下午的活动
B.早餐、早点应该占一日能量和营养素的30%
C.晚餐占一日能量和营养素的30%
D.午餐加午后点心占一日能量和营养素的40%
E.晚餐应清淡，以避免影响睡眠

【答案】 B
13、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（　）。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有

【答案】 B
14、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（　）。
A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求
B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书
C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书
D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

【答案】 B
15、发包人在（　　），向承包人返还质量保证金。
A.申请竣工验收的同时
B.竣工验收合格后
C.保修期到期后
D.缺陷责任期到期后

【答案】 D
16、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()
A.索赔意向通知
B.索赔报告
C.施工现场的记录
D.索赔依据

【答案】 B
17、合同总结报告的重点内容是（ ）。
A.合同履行情况总结
B.相关经验和教训总结
C.合同订立情况评价总结
D.合同管理工作评价总结

【答案】 B
18、下列事项属于发包人应承担的义务是 ( )
A.现场查勘
B.提供夜间施工使用的照明设备
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划

【答案】 C
19、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（　）。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件

【答案】 C
20、 根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（　　）进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D.造价咨询机构

【答案】 A
21、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（　）。
A.提前竣工的，保险责任自行终止
B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工
C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任
D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定

【答案】 B
22、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（　）承担，即管理性承包的含义。
A.雇主
B.CM承包商
C.总承包商
D.工程师

【答案】 B
23、设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（　）之日起生效。
A.合同签字盖章
B.实际交付
C.发包人完成实际任务书审批
D.设计人收到发包人设计基础资料

【答案】 B
24、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认
B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示
C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示
D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示

【答案】 C
25、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（　）。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款

【答案】 A
26、虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（ ），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。
A.监理人
B.勘察人
C.承包人
D.发包人

【答案】 C
27、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。
A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
B.仲裁事项可以通过默示的方式体现
C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效
D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

【答案】 B
28、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()
A.自愿原则
B.公平合理原则
C.依法独立进行原则
D.一裁终局原则

【答案】 A
29、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（　）。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】 B
30、关于法律事实的说法，正确的是（　）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】 D
31、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（ ）。
A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作
B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作
C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作
D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作

【答案】 B
32、根据《民通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（　　）。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
33、关于防火门窗设置的要求，正确的是( )
A.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门
B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗
C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门
D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门

【答案】 D
34、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延

【答案】 A
35、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（　）天内（ ）支付”。
A.5；无条件
B.7；无条件
C.10；50%
D.14；80%

【答案】 B
36、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。
A.设备转移给银行占有
B.抵押权自签订之日起设立
C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立
D.设立的抵押权能够对抗善意第三人

【答案】 B
37、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（　）。
A.质押
B.留置
C.抵押
D.保证

【答案】 B
38、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（　　）。
A.发包人签证制度
B.勘察人签证制度
C.监理人签证制度
D.共同签订制度

【答案】 A
39、关于抵押的说法，正确的有（　）。
A.抵押物只能是不动产
B.抵押人不再负有保管抵押物的义务
C.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人
D.抵押人转让抵押物须经抵押权人同意

【答案】 D
40、承包人对施工专业分包管理的职责是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.负责专业分包工程的施工组织管理
B.审查专业工程分包人的质量保证体系
C.选派分包工程的项目经理
D.负责对分包工程进行全面的质量检查

答案】 B
41、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（　　）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
42、预包装食品标签通则GB 7718-2004规定的非强制标示内容有（　　）。
A.生产日期
B.批号
C.保质期
D.食用方法
E.营养成分

【答案】 B
43、发包人代表在授权范围内的行为由（　）承担法律责任。
A.发包人代表
B.发包人
C.勘察人
D.勘察人的项目负责人

【答案】 B
44、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（ ）。
A.暂估价的内容包括计日工
B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格
C.暂估价内的专业工程不一定实施
D.暂估价是签约合同价的组成部分

【答案】 D
45、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（　）。
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高

【答案】 B
46、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（　）前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金

【答案】 B
47、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 B
48、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（ ）。
A.只有中标人的方案才能得到补偿
B.招标人将于中标通知书发出后30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费
C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿
D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

【答案】 A
49、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由( )承担。
A.承包人
B.发包人
C.政府部分
D.发包人和承包人

【答案】 B
50、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22 g，则500 g该奶粉折合成鲜奶的量是（　　）g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3 g)。
A.3667
B.4210
C.5120
D.6550

【答案】 A
51、在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。
A.监理人
B.承包人
C.发包人
D.分包人

【答案】 C
52、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。
A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命
B.由具有适当资格的一人至三人组成
C.成员可以包括业主代表和承包商代表
D.做出的决定具有强制约束力

【答案】 A
53、（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（　　）。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

【答案】 C
54、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（　）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

【答案】 D
55、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。
A.发包人与工程师
B.工程师与承包人
C.发包人与承包人
D.工程师与供货人

【答案】 C
56、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（　）。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同中双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】 C
57、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（　　）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。
A.14天
B.28天
C.42天
D.56天

【答案】 C
58、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。
A.设计单位
B.监理单位

C.发包单位
D.总承包单位

【答案】 A
59、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

【答案】 D
60、设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
61、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（　　）。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】 C
62、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（　　）通知承包人。
A.姓名及其授权范围
B.职能分工及监理权限
C.监理权限
D.职能分工

【答案】 A
63、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是( )。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.备专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性

【答案】 D
64、卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用的价格是指（　）。
A.FOB 价
B.FCA 价
C.CIF 价
D.CIP 价

【答案】 C
65、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()
A.必须适用违约金条款
B.必须适用定金条款
C.可以选择适用违约金或定金条款
D.两者都不能适用，因约定无效

【答案】 C
66、下列关于氨基酸评分的叙述，正确的是（　　）。
A.适用于混合食物的蛋白质的评价
B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸
C.适用于单一食物蛋白质的评价
D.可以评价食物蛋白质的营养价值
E.只能找出限制氨基酸，不能找出其他氨基酸的不足

【答案】 A
67、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()
A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任
B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任
C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出
D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

【答案】 B
68、以下关于石材墙面采用粘贴法的构造做法，错误的是( )
A.厚度≤10mm的石材应用胶黏剂粘贴
B.厚度≤20mm的石材应用大力胶粘贴
C.粘贴的石材每一块面积应≤1㎡
D.粘贴法适用高度应≤3m

【答案】 D
69、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（　）投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 A
70、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

【答案】 D
71、某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人()
A.30万元
B.70万元
C.100万元
D.170万元

【答案】 C
72、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（　　）。
A.亚硝酸盐
B.黄曲霉毒素
C.皂苷

D.龙葵素

【答案】 D
73、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】 D
74、关于承诺的说法，正确的是()
A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺
B.承诺可以对要约的数量作出变更
C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺
D.承诺不得撤销

【答案】 D
75、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（ ） ．
A.设备质量合格证
B.验收款支付函
C.进度款支付函
D.设备验收证书

【答案】 B
76、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（　　）。
A.属于无条件的、不可撤销担保
B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付
D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务

【答案】 A
77、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（　）。
A.承包人编制的合同项目的进度计划
B.监理人编制的合同项目的进度计划
C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划
D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划

【答案】 C
78、影响人体健康最重要的因素是（　　）。
A.医疗条件
B.遗传因素
C.个人生活方式
D.社会条件

【答案】 C
79、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是( )。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】 A
80、在下列的法人分类中，不属于特别法人的是( )。
A.机关法人
B.事业单位
C.农村集体经济组织法人
D.基层群众性自治组织法人

【答案】 B
81、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（ ）。
A.提前7 天向设计人发出
B.从发出该通知之日起计算设计服务期限
C.应在合同签订之日起60 天内发出
D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同

【答案】 A
82、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()
A.行使权利的时间要求相同
B.行使权利的条件要求相同
C.通知到达对方的时间要求相同
D.行为生效的条件不同

【答案】 D
83、建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示，但需在临时书面指示发出后（）小时内发出书面确认函。
A.12
B.24
C.48
D.56

【答案】 B
84、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（　）。
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复
C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】 A
85、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（　　）。
A.投保人数必须占约定承保团体人员的 70%以上
B.投保人数不低于 3 人
C.被保险人年龄可以低于 18 周岁
D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起

【答案】 C
86、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（　）。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管

【答案】 C
87、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（　）承担。
A.卖方
B.买方
C.卖方和买方
D.材料生产厂家

【答案】 B
88、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？( )
A.材料强度高
B.便于裁剪
C.价格比单板低
D.耐久不宜变形

【答案】 D
89、关于定金罚则的说法，正确的是()
A.合同中支付的预付款可按定金处理
B.债务人履行债务后定金必须收回
C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金
D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

【答案】 D
90、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人

【答案】 D
91、根据《标准施工合同》，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（　）。
A.一定可以给予工期补偿
B.可给予工期补偿
C.可给予费用补偿
D.一定可以补偿工期、费用补偿

【答案】 B
92、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔

【答案】 C
93、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。
A.提前支付
B.竣工后一次支付
C.确认后一次支付
D.与工程进度款同期支付

【答案】 D
94、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。
A.另行组织人员施工
B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议
D.使用承包人文件

【答案】 B
95、数据库的主要特点有（　　）。
A.实现数据共享
B.数据的独立性
C.数据间相互影响
D.数据实现集中控制
E.数据的安全性和可靠性

【答案】 A
96、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（　）。
A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额
B.每次事故的损失金额
C.承包商在合同中列明的金额
D.相关法律法规规定的金额

【答案】 A
97、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是( )。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
98、阻碍维生素A吸收的因素包括（　　）。
A.脂肪酸
B.植酸
C.碱性药物
D.草酸
E.矿物质

【答案】 A
99、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（　　）。
A.战争
B.地震
C.台风
D.水文条件

【答案】 D
100、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

【答案】 A
101、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。
A.10
B.15
C.20
D.30

【答案】 C
102、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（　）。
A.必须具备工程施工类注册执业资格
B.必须具备工程设计类注册执业资格
C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格
D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质

【答案】 D
103、 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（　　）小时内向总监理工程师提出书面异议。
A.12
B.24
C.36
D.48

【答案】 D
104、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（　）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】 C
105、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()
A.承包人自检合格日
B.承包人递交竣工验收报告日
C.竣工验收开始日
D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

【答案】 B
106、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（　）。
A.是独立的第三方
B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员
C属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员
D.属于建设行政主管部门的代理方

【答案】 C
107、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()
A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
B.合同签字之日起至竣工之日止的期间
C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

【答案】 D
108、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期
B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期
C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期
D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】 A
109、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。
A.发包人负责试验，费用由发包人承担
B.发包人负责试验，费用由承包人承担
C.承包人负责试验，费用由发包人承担
D.承包人负责试验，费用由承包人承担

【答案】 C
110、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（　）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 A
111、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（　）。
A.否决其投标
B.优先中标
C.重新报价
D.直接中标

【答案】 A
112、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（　　）。
A.可给予工期补偿
B.可给予费用补偿
C.承包人应承担的风险责任
D.可以补偿工期、费用补偿

【答案】 A
113、AIA合同有七个系列，其中B系列是指（　）。
A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件
B.业主与建筑师之间的标准合同文件
C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】 B
114、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。
A.向发包人索赔
B.向乙施工单位索赔
C.向监理单位索赔
D.自行承担

【答案】 A
115、依据《担保法》，( )担保方式只能由合同当事人本人提供担保。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金

【答案】 D
116、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是( )。
A.选项A：带有分项工程表的标价合同
B.选项B：带有工程量清单的标价合同
C.选项C：带有分项工程表的标价合同
D.选项D：带有工程量清单的目标合同

【答案】 C
117、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（　　）。
A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作
B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意
C.中标人应当就分包项目向招标人负责
D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任

【答案】 C
118、 关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（ ）。
A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意
B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意
C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人
D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

【答案】 B
119、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是( )。
A.封闭基层的气孔
B.加强油毡防水层和基层