2022-2025年监理工程师之合同管理真题附答案.docx

2022-2025年监理工程师之合同管理真题精选附答案

单选题（共800题）
1、关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（ ）。
A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易
B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间
C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买
D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

【答案】 D
2、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？( )
A.100mm
B.140mm
C.260mm
D.400mm

【答案】 B
3、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。
A.施工期间
B.竣工验收期间
C.缺陷责任期内
D.合同有效期内

【答案】 C
4、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（ ）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.8
B.12
C.16
D.24

【答案】 D
5、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。
A.工程结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算价的3%
D.签约合同价的3%

【答案】 D
6、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖 了企业印 章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（ ）。
A.由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效
B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任
C.乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任
D.乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任

【答案】 D
7、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
8、投标截止时间前已经进口的货物，可报（　　）。
A.出厂价
B.仓库交货价
C.施工现场交货价
D.货交承运人指定地点

【答案】 B
9、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（　）。
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】 B
10、下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（　）。
A.施工合同
B.设计合同
C.买卖合同
D.勘察合同

【答案】 C
11、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。
A.视为合同材料不符合质量标准
B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定
D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】 B
12、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（　）。
A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查

【答案】 B
13、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元

【答案】 A
14、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。
A.监理人对工程实施的监督力度降低
B.承包人的工程索赔增多
C.工程投资控制难度増加
D.发包人的工程风险加大

【答案】 A
15、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（　　）。
A.全都归银行所有
B.返还施工企业550万元
C.返还施工企业600万元
D.返还施工企业750万元

【答案】 B
16、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（ ）d内，将进度应付款支付给承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
17、下列关于不利物质条件的说法正确的是（　　）。
A.不利物质条件属于承包人应承担的风险
B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人
C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担
D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】 B
18、不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（　　）。
A.安全性控制
B.集中控制
C.并发控制
D.故障的发现和恢复

【答案】 B
19、（2019年真题）在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（　）。
A.解决施工中出现的设计问题
B.提供现场开展工作的必要条件
C.负责工程项目外部协调工作
D.支付设计合同的定金

【答案】 A
20、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】 D
21、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（　）。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底

【答案】 B
22、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.发包人
B.承包人
C.分包商
D.材料商

【答案】 D
23、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（ ）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
24、 设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（ ）承担。
A.承包人
B.发包人
C.承包人与发包人共同
D.监理人

【答案】 A
25、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】 C
26、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（ ）
A.政府机关
B.企业法人
C.项目监理机构
D.社会团体

【答案】 C
27、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（　）进行协商谈判。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.细微偏差
B.投标价格
C.质量要求
D.工期要求

【答案】 A
28、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理正确程序是（　）。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

【答案】 C
29、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人和承包人共同

【答案】 B
30、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。
A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验
B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用
C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责
D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任

【答案】 C
31、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（　）。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法

【答案】 D
32、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。
A.容易获得最优设计方案
B.发包人便于控制实施过程
C.合同责任明确
D.承包人承担的风险小

【答案】 C
33、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（　　）时间期限。
A.合同工期
B.缺陷责任期
C.质保期
D.施工期

【答案】 D
34、按照《标准施工合同》规定，（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人

【答案】 A
35、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()
A.工程维修
B.清理施工现场
C.报送竣工报表
D.财务结算

【答案】 D
36、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观
B.设计方案符合城乡规划、城市设计
C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求
D.项目解读、设计构思

【答案】 D
37、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。
A.从事非法活动
B.驾驶无有效行驶证的机动车
C.从事建筑施工工作
D.醉酒

【答案】 C
38招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.2
B.3
C.5
D.7

【答案】 C
39、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】 C
40、下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。
A.投标人须知
B.联合体协议书
C.投标保证金
D.资格审查资料

【答案】 A
41、关于屋面隔汽层的设置，下列哪项是错误的？( )
A.室内空气湿度常年大于80％时，若采用吸湿性保温材料做保温层，应做隔汽层
B.倒置式屋面可不做隔汽层
C.可采用防水砂浆做隔汽层
D.隔汽层应与屋面的防水层相连接，并沿女儿墙面向上铺设

【答案】 C
42、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖

【答案】 B
43、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（ ）。
A.为买方进行考核的机会不超过两次
B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函
C.验收款支付函签署后6 个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务
D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用

【答案】 B
44、（2020年真题）因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（　）违约金。
A.0.08%
B.0.5%
C.0.8%
D.1.0%

【答案】 A
45、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（　）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天
C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
46、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对价格的影响，仅适用于工程量清单中的（ ）部分。
A.单价支付
B.工程材料费用
C.总价支付
D.人工费用

【答案】 A
47、建设工程合同管理的法律基础是（ ）。
A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任
B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任
C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任
D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】 C
48、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。
A.1-2
B.1-3
C.2-4
D.2-5

【答案】 B
49、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。
A.雇主
B.承包商
C.分包商
D.工程师

【答案】 B
50、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。
A.发包人
B.施工承包人
C.监理人
D.设计单位

【答案】 A
51、（　　）是施工合同的基础和框架。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款

【答案】 A
52、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括( )。
A.取消合同中任何一项工作
B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序

【答案】 A
53、属于数值变量资料的是（　　）。
A.身高
B.体重
C.血型
D.年龄

【答案】 C
54、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。
A.供货商
B.铁路运输部门
C.监理工程师
D.供货商和铁路运输部门

【答案】 B
55、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（　）。
A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”
B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触
C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用
D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

【答案】 A
56、某建设工程预计2019 年4 月1 日开工，2019 年3 月1 日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020 年3 月20 日把主要材料运抵工地，4 月10 日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（ ）。
A.4 月1 日
B.3 月1 日
C.3 月20 日
D.4 月10 日

【答案】 C
57、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内

【答案】 D
58、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（　）。
A.装在设备制造厂的运输工具上
B.施工场地设备安装部位
C.运至施工场地运输工具的车面上
D.施工场地的安装作业面

【答案】 C
59、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（　）。
A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同
B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同
C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同
D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

【答案】 A
60、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（　　）。
A.营养良好
B.营养不良
C.骨骼发育不良
D.智力障碍

【答案】 B
61、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
A.对方当事人降低注册资金
B.对方当事人银行贷款数额激增
C.对方当事人的法定代表人变更
D.对方当事人经营状况严重恶化

【答案】 D
62、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则( )。
A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励
C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任
D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

【答案】 B
63、当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（ ）。
A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期
B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期
C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】 A
64、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。
A.应当提请合同争议评审
B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼
C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择
D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

【答案】 B
65、（　　）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。
A.进度管理
B.安全管理
C.质量管理
D.合同管理

【答案】 D
66、下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（　）。
A.施工合同
B.设计合同
C.买卖合同
D.勘察合同

【答案】 C
67、关于委托代理的说法中，错误的是（ ）。
A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判
B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果
C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果
D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

【答案】 D
68、招标采购和合同管理工作的关键是（）。
A.合同参建各方合同界面管理
B.开展项目招标采购的总体策划
C.适合项目特点的合同计价方式
D.编制的招标文件和合同文件

【答案】 C
69、根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（ ）。
A.投标人名称
B.投标内容
C.投标文件格式
D.联合体协议书

【答案】 B
70、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（　）。
A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】 C
71、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。
A.设计方案最优
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 C
72、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　　）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
73、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（　）。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】 A
74、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.先诉抗辩权
D.不安抗辩权

【答案】 B
75、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
76、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（　）。
A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划
B.发包人应在专用条款约定的期限内批复
C.批准的计划作为“合同进度计划”
D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】 C
77、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料
B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年
C.委托人增加的监理工作内容过多
D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

【答案】 B
78、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()
A.试验室只接受发包人指示的试验项目
B.试验室应完成承包人要求的试验项目
C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责
D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

【答案】 C
79、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（　）。
A.合同协议书
B.专用合同条款

C.勘察费用清单
D.通用合同条款

【答案】 A
80、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。
A.提交工程师决定
B.提交争端裁决委员会决定
C.诉讼
D.仲裁

【答案】 D
81、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。
A.暂估价是签约合同价的组成部分
B.该笔款项在合同履行阶段一定发生
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格
D.暂估价的内容包括计日工

【答案】 D
82、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()
A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止
B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止
C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止
D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

【答案】 D
83、 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的( )h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.12
B.24
C.36
D.48

【答案】 B
84、以提供能量为主的食物为纯能量食物，包括（　　）。
A.动植物油
B.淀粉
C.食用糖
D.牛奶
E.高度酒

【答案】 A
85、下列事项属于发包人应承担的义务是 ( )
A.现场查勘
B.提供夜间施工使用的照明设备
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划

【答案】 C
86、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

【答案】 C
87、NEC系列合同条件，（　　）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。
A.工程施工合同
B.裁决人合同
C.工程施工分包合同
D.专业服务合同

【答案】 D
88、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
89、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。
A.罢工
B.法院判决

C.行政行为
D.仲裁机构裁决

【答案】 A
90、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()
A.提交给业主
B.提交给工程师
C.提交给承包商
D.分别提交给业主和承包商

【答案】 C
91、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（ ）。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用
B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致
C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】 B
92、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（　）。
A.保险费由建设单位支付
B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付
C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止
D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止

【答案】 B
93、因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（ ）。
A.由被代理人自行承担责任
B.由代理人自行承担责任
C.由第三人自行承担责任
D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】 A
94、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。
A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付
B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%
C.为该批次合同材料的合同价格的95%
D.卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值税发票正本一份

【答案】 D
95、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（　　）。
A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价
B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价
C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整
D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内

【答案】 C
96、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（　）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责 。
A.24小时
B.2天
C.3天
D.7天

【答案】 B
97、(2015年真题)根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（　　）。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人
B.直接与保险人协商一致后，通知监理人
C.应事先征得发包人同意，并通知监理人
D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】 C
98、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（　　
A.办理出入施工现场的道路通行手续
B.建立施工现场质量管理体系
C.确定施工测量的基准点和基准线
D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】 B
99、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表

【答案】 C
100、（2018年真题）工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
101、根据《建设工程施工合同示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。
A.发包人负责试验，费用由发包人承担
B.发包人负责试验，费用由承包人承担
C.承包人负责试验，费用由发包人承担
D.承包人负责试验，费用由承包人承担

【答案】 C
102、下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（ ）。
A.担保合同是被担保合同的从合同
B.从合同无效，主合同也无效
C.担保通常由当事人双方订立担保合同
D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

【答案】 B
103、某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()
A.按无效投标处理
B.要求投标人补交投标保函
C.进入评标程序后淘汰
D.要求投标人赔偿损失

【答案】 A
104、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确

【答案】 B
105、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 C
106、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（　）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（　）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 D
107、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（ ）。
A.工期不超过24 个月的项目
B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担
C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标
D.EPC 项目

【答案】 C
108、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A.台风导致脚手架坍塌
B.雷电引起火灾
C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏
D.洪灾引起的沉降

【答案】 C
109、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。
A.另行组织人员施工
B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议
D.使用承包人文件

【答案】 B
110、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
A.顺延合同工期，给予费用补偿

B.顺延合同工期，不给予费用补偿
C.不顺延合同工期，给予费用补偿
D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】 D
111、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（　）。
A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力

【答案】 C
112、下列关于中标通知书的说法，错误的是()。
A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件
B.中标价作为该投标人评标的基准价格
C.项目经理在要求履行合同时必须到位
D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选

【答案】 D
113、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
114、下列勘察合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。
A.勘察合同通用条款
B.投标函
C.勘察合同专用条款
D.发包人要求

【答案】 B
115、下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是( )。
A.监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系
B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”
C.监理人不是施工合同的当事人
D.在授权范围内独立工作

【答案】 B
116、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()
A.供货人订立合同时的营业地
B.合同订立地
C.采购人订立合同时的营业地
D.工程项目所在地

【答案】 A
117、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。
A.货样买卖属于即时买卖合同
B.货样买卖应当封存样品
C.样品是交付标的物时的质量参考
D.样品存在隐蔽瑕疵的，