各工种清包工合同.doc

各工种清包工合同
钢筋工程施工承包合同

甲方（全称）：
乙方（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：吉林泉德秸秆综合利用有限公司制浆项目
2、工程地点：吉林省德惠市开发区
3、工程内容：钢筋工程
4、工程量： 以竣工图纸所示工程量作为决算依据。
二、工程承包形式
1、承包形式：清包工即乙方负责钢筋工程的人工作业。
三、合同工期 　　　　　　　　　　　　
开工日期：2015 年 月 日
竣工日期：2015 年 月 日
合同工期总日历天数 天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方认可后，工期可相应顺延。
四、工程质量标准 符合图纸设计和施工规范要求，达到合格标准。
施工过程中由于乙方原因经甲方或相关质检部门检查不合格，乙方无条件返工，因返工造成甲方其他工种窝工损失的损失费用由乙方负责；如乙方多次（三次以上）检查不合格，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额500-1000元/次。
五、合同价款的确定
采用固定单价形式：以实际竣工工程量为计算依据（包括钢筋电渣压力焊接头、预埋件制作），每吨 元。此价格双方签字生效后不做调整，如有较大图纸变更双方另行商定变更部分的价款。
六、付款方式
1、本工程施工工期较短无预付款，施工过程中每月按形象进度65%支付工程款。
2、剩余工程款在工程全部竣工并验收合格后一次性付清。
七、施工组织与工期
1、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求整改，期间赶工费用由乙方自理。
八、安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不顺延。
九、双方责任
1、甲方负责提供施工所需辅助材料和主要机械设备，施工技术、质检人员由甲方负责。
2、乙方按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求
3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
十、附则
1、双方在本协议中未约定的,按国家法律法规执行。
2、本协议经双方签名后生效，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决；协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
3、本协议一式2份，双方各执1份，具有同等法律效力。

甲方：（签字） 乙方：（签字）

年 月 日 年 月 日　　

模板工程施工承包合同

甲方（全称）：
乙方（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：吉林泉德秸秆综合利用有限公司制浆项目
2、工程地点：吉林省德惠市开发区
3、工程内容：模板工程
4、工程量： 以竣工图纸所示工程量作为决算依据。
二、工程承包形式
1、承包形式：清包工即乙方负责模板工程的人工作业。
三、合同工期 　　　　　　　　　　　　
开工日期：2015 年 月 日
竣工日期：2015 年 月 日
合同工期总日历天数 天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方认可后，工期可相应顺延。
四、工程质量标准 符合图纸设计和施工规范要求，达到合格标准。
施工过程中由于乙方原因经甲方或相关质检部门检查不合格，乙方无条件返工，因返工造成甲方其他工种窝工损失的损失费用由乙方负责；如乙方多次（三次以上）检查不合格，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额500-1000元/次。
五、合同价款的确定
采用固定单价形式：以实际竣工混凝土粘灰面积工程量为计算依据，每平方米 37元。此价格双方签字生效后不做调整，如有较大图纸变更双方另行商定变更部分的价款。
六、付款方式
1、本工程施工工期较短无预付款，施工过程中每月按形象进度65%支付工程款。
2、剩余工程款在工程全部竣工并验收合格后一次性付清。
七、施工组织与工期
1、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求整改，期间赶工费用由乙方自理。
八、安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不顺延。
九、双方责任
1、甲方负责提供施工所需辅助材料和主要机械设备，施工技术、质检人员由甲方负责。
2、乙方按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
十、附则
1、双方在本协议中未约定的,按国家法律法规执行。
2、本协议经双方签名后生效，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决；协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
3、本协议一式2份，双方各执1份，具有同等法律效力。

甲方：（签字） 乙方：（签字）

年 月 日 年 月 日　　

脚手架工程施工承包合同

甲方（全称）：
乙方（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：吉林泉德秸秆综合利用有限公司制浆项目
2、工程地点：吉林省德惠市开发区
3、工程内容：脚手架工程（主体结构、砌筑工程、室内外粉饰工程）
4、工程量： 以竣工图纸所示工程量作为决算依据。
二、工程承包形式
1、承包形式：清包工即乙方负责脚手架工程的人工作业。
三、合同工期 　　　　　　　　　　　　
开工日期：2015 年 月 日
竣工日期：2015 年 月 日
合同工期总日历天数 天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方认可后，工期可相应顺延。
四、工程质量标准 符合图纸设计和施工规范要求，达到合格标准。
施工过程中由于乙方原因经甲方或相关质检部门检查不合格，乙方无条件返工，因返工造成甲方其他工种窝工损失的损失费用由乙方负责；如乙方多次（三次以上）检查不合格，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额500-1000元/次。
五、合同价款的确定
采用固定单价形式：总建筑面积4995㎡，每平方米 34元。此价格双方签字生效后不做调整，如有较大图纸变更双方另行商定变更部分的价款。
六、付款方式
1、本工程施工工期较短无预付款，施工过程中每月按形象进度65%支付工程款。
2、剩余工程款在工程全部竣工并验收合格后一次性付清。
七、施工组织与工期
1、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求整改，期间赶工费用由乙方自理。
八、安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不顺延。
九、双方责任
1、甲方负责提供施工所需辅助材料和主要机械设备，施工技术、质检人员由甲方负责。
2、乙方按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
十、附则
1、双方在本协议中未约定的,按国家法律法规执行。
2、本协议经双方签名后生效，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决；协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
3、本协议一式2份，双方各执1份，具有同等法律效力。

甲方：（签字） 乙方：（签字）

年 月 日 年 月 日　　

瓦工工程施工承包合同

甲方（全称）：
乙方（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：吉林泉德秸秆综合利用有限公司制浆项目
2、工程地点：吉林省德惠市开发区
3、工程内容：瓦工工程（砌筑工程含植筋、屋面工程、地面工程、室内外粉饰工程）
4、工程量： 以竣工图纸所示工程量作为决算依据。
二、工程承包形式
1、承包形式：清包工即乙方负责瓦工工程的人工作业。
三、合同工期 　　　　　　　　　　　　
开工日期：2015 年 月 日
竣工日期：2015 年 月 日
合同工期总日历天数 天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方认可后，工期可相应顺延。
四、工程质量标准 符合图纸设计和施工规范要求，达到合格标准。
施工过程中由于乙方原因经甲方或相关质检部门检查不合格，乙方无条件返工，因返工造成甲方其他工种窝工损失的损失费用由乙方负责；如乙方多次三次以上）检查不合格，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额500-1000元/次。
五、合同价款的确定
采用固定单价形式：总建筑面积4995㎡，每平方米 元。此价格双方签字生效后不做调整，如有较大图纸变更双方另行商定变更部分的价款。
六、付款方式
1、本工程施工工期较短无预付款，施工过程中每月按形象进度65%支付工程款。
2、在工程全部竣工并验收合格后付95%，预留5%质量保证金。
七、施工组织与工期
1、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求整改，期间赶工费用由乙方自理。
八、安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不顺延。
九、双方责任
1、甲方负责提供施工所需辅助材料和主要机械设备，施工技术、质检人员由甲方负责。
2、乙方按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
十、附则
1、双方在本协议中未约定的,按国家法律法规执行。
2、本协议经双方签名后生效，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决；协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
3、本协议一式2份，双方各执1份，具有同等法律效力。

甲方：（签字） 乙方：（签字）

年 月 日 年 月 日　　

8 / 8