多彩漆玉彩石合同水包水范本.doc

外墙多彩仿石漆施工协议
发包人： （以下简称甲方）
承包人： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法律、法规之规定。在平等互利的基础上，经和谐协商，以下双方达成如下协议：
一、工程概况
1.1、工程名称：XXXXXX
1.2、工程地点：XXXXXX
二、承包方式
根据施工图纸所示图纸按业主方拟定的样板，按固定单价包干的包工、包料、包质量、包安全的方式承包。
三、承包范围及内容
范围XXXXXX#楼商业门市房的一层、二层外墙及线条外喷多彩仿石漆项目。外墙涂料品牌为“双威”牌；若发现材质及工艺方面的质量问题，发包方有权终止协议，并责令整改到国家规范的工程质量验收标准。
四、多彩仿石漆施工工艺：
（1）基层解决（表面灰浆、浮灰、油污、附着物等清理干净；基层的蜂窝、沙眼和细小孔洞等，可用腻子修补）；
（2）刮腻子二道；
（3）打磨保持平直；
（4）刷封闭一道；
（5）进行胶带黑缝合理分格；
（6）喷多彩中度漆一道；
（7）多彩仿石漆二道；
（8）喷罩面漆一道；
五、本工程外墙涂料装工程协议价款
1、工程总金额：本工程协议价款以实际测量结算为准。
2、本工程采用固定包干单价方式承包，多彩漆玉彩石每平方固定包干单价XX元/平方米，包工包料。
3、乙方风险自担，自负盈亏。单价涉及材料费、机械费、人工费、损花费、物料搬运费、保洁费、各种措施费、赶工、文明施工费、安全施工费、风险费、临时设施费、水电费、材料检查实验费、管理费、利润、地方税金及工程吊篮费以及完毕本工程不可欠缺的工作及责任的所有费用。
4、工程量计算依据及确认：按实际施工完毕面积计算工程量。
六、工期
1、开工日期：XXXXXXX
2、竣工日期：承包方必须充足组织施工力量，涉及施工人员及材料筹备保证工期。总工期为45天。
3、承包人应在按协议文献的规定的时间内完毕本工程。假如由于承包人因素导致工期延误，每延误一天，按协议总价的0.1%扣减乙方结算总价，局限性一天也按一天计。
七、工程款的支付
（1）每完毕每三幢楼支付已完毕工程量 80%，待工程验收合格后支付剩余15%的工程款，余5%作为工程保修金，保修期为两年，保修金不计利息，等保修期满两年若无质量问题一次性付清。其他标段分批施工分批执行，以此类推。
（2）承包人应提交与支付金额相等的工程地税发票，甲方凭乙方发票支付工程款。
八、工程质量
1、本工程质量等级必须达成“合格”，质量标准的评估以国家或行业现行的质量检查评审标准为依据。
2、承包人应认真按照标准、规范和设施图纸规定以及发包人、监理依据协议发出的指令施工，随时接受发包人、监理的检查检查，为检查、检查提供便利条件，并根据规定向发包人及监理提供与工程质量有关的技术资料。
3、工程质量达不到约定标准的部分，承包人应按发包人和监理的规定拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人因素达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
4、基面规定平整、无浮尘，含水率小于10%，并对整体墙面进行检查是否有空鼓现象，并对粗糙表面进行修补打磨，保证墙体整体效果。
5、墙面批腻子施工：腻子分二、三遍进行，并用砂纸打磨，批刮以整体平整为准，垂直度、平整度必须达成规范规定。
6、抗碱封闭底漆施工：采用抗碱封闭底漆进行施工，最佳先滚涂，再用排刷刷一遍，增强墙体与面涂的粘合度及防水功能；规定涂刷均匀，无漏刷。
7、主涂层多彩真石漆施工：喷涂完毕后真石漆漆膜平均厚度必须达成2-3mm。规定表面均匀平整、无漏喷、无色差、无明显接搓等现象。
8、勾缝修整施工：勾缝规定匀直，保证墙面整体美观。
9、保护漆施工：待上述工序所有完毕后，采用专用罩面漆进行施工，可用滚筒在表面均匀涂布，提高整体墙面的抗污自洁能力及防水功能，增强外墙整体效果。
九、乙方责任
1、按本协议规定工期组织施工，保证按期竣工。
2、遵守地方政府及有关部门对施工场地管理规定，如违反相关规定，一切后果由乙方自行承担。
3、乙方根据甲方提供的设计图纸及技术参数自行组织设备、材料进场。
4、服从甲方的领导，做好对总包单位工序验收交接工作，配合好总包单位、业主、监理对该分项工程进行验收。
5、做好施工记录，各工序的自检、互检等工作及现场文明施工管理工作。
6、乙方使用的材料或已加工为成品的，应按甲方指定的位置堆放整齐，保持现场整洁，做到“工完料尽场地清。”
7、施工现场安排专职施工员、质检员、安全员，加强自检，发现质量问题及时纠正、安全隐患及时整改；施工人员在施工过程中必须保证安全。对的使用安全防护用品杜绝违章操作，由于自身管理不到位，不服管理不到位，不服从甲方安全管理违章经解决以不改正，发生安全事故均由乙方负责。
8、乙方所施工的项目，必须检测合格后方可进行下道工序施工。
9、乙方须采用相应措施对已施工完毕的成品进行保护，不得损失总包及施工现场的设施。
10、乙方在施工过程中必须服从甲方、业主、监理的指挥，如发生违章作业责令其整改，必须时可令其停工整顿，由此导致的一切后果概由乙方负责。
11、加强对成品、半成品的保护工作，任何因素导致的验收前的污染、损坏，乙方必须无条件的清理、更换，甲方不予认可其经济损失和工期顺延规定。
12、施工前对墙体、基面进行全面检查验收，拟定无误后再进行施工。乙方已经施工后，再提出原基层有问题，甲方不进行整改。
13、使用的材料保证为本协议约定的原厂家生产的产品，并与样品保持一致，如有违反，补偿甲方的一切损失。
十、竣工验收
1、乙方在完毕该分项工程并自检合格后，向甲方提出验收申请报告，甲方在收到报告五天内组织验收并书面整改意见，乙方按整改意见进行整改。
2、甲方在收到乙方验收申请报告后五天内根据国家相关规范及行业标准进行验收，无合法理由不组织验收，不提出修改意见，则视为竣工报告被批准，即可办理结算手续。
3、经验收符合国家质量标准，自验收完毕起五天内乙方应向甲方移交完毕，而甲方未准时接管而导致已验收工程的损坏，导致经济损失由甲方承担，反之则由乙方承担。
十一、其他
1、如甲乙双方对施工的分包工程在执行过程和结算时存在异议，双方协调不成，可向协议工程所在地的人民法院申请诉讼由此产生的一切费用均由责任方负责。
2、乙方所施工的分项工程在质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方告知后必须在第一时间内到现场解决，相关费用概由乙方承担。
3、本协议未尽事宜，双方协商解决。
4、本协议一式肆份，双方各执贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自行失效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

授权委托书（签字） 授权委托人（签字）：

电话： 电话：

签订日期： 签订日期：

多彩漆玉彩石施工工序
1、清理墙面，用腻子阴阳护角找平直
2、二遍用大板把墙面找平
3、三遍刮平腻子
4、打磨平直
5、刷无色抗碱底漆
6、刷黑漆合理分格
7、喷半途二道
8、喷多彩漆
9、漆刷高亮面油
10、垃圾清理、成品保护