民用建设工程设计合同一示范文本.doc

建设工程设计协议（一）GF-2023-0209（示范文本）

（示范文本）
［民用建设工程设计协议］

　　　　　 工 程 名 称：________________________
　　　  工 程 地 点：________________________
　　　  合 同 编 号：________________________
　　　　  （由设计人编填）
　　　　  设计证书等级：________________________
　　　  发　  包　  人：________________________
　　　  设　  计　  人：___
　　　  答 订 日 期：________________________

中华人民共和国建设部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  监制
国家工商行政管理局

三月

　  发包人：_____　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　 __
　  设计人：____　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ___
　  发包人委托设计人承担_______工程设计，经双方协商一致，签订本协议。
　  第一条 本协议依据下列文献签订：
　  １．１《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
　  １．２国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　  １．３建设工程批准文献。
　  第二条 本协议设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号
分项目名称
建设规模
设计阶段及内容
估算总投资（万元）
费率％
估算设计费（元）
层数
建筑面积（m２）
方案
初步
设计
施工图

说明

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文献
序号
资料及文献名称
份数
提交日期
有关事宜

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文献：
序号
资料及文献名称
份数
提交日期
有关事宜

第五条 本协议设计收费估算为_____元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费顺序
占总设计费％
付费额
（元）
付费时间
（由交付设计文献所决定）
第一次付费
２０％定金

本协议签订后三日内
第二次付费

第三次付费

第四次付费

第五次付费

说明：
１．提交各阶段设计文献的同时支付各阶段设计费。
２．在提交最后一部分施工图的同时结清所有设计费，不留尾款。
３．实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
４．本协议履行后，定金抵作设计费。
第六条 双方责任
６．１发包人责任：_____
６．１．１发包人按本协议第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文献，并对其完整性、对的性及时限负责，发包人不得规定设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文献超过规定期限１５天以内，设计人按协议第四条规定交付设计文献时间顺延；超过规定期限１５天以上时，设计人员有权重新拟定提交设计文献的时间。
６．１．２发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致导致设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订协议）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签协议前发包人已批准，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
６．１．３发包人规定设计人比协议规定期间提前交付设计资料及文献时，假如设计人可以做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
６．１．４发包人应为派赴现场解决有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
６．１．５发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文献、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人批准，发包人对设计人交付的设计资料及文献不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
６．２设计人责任：______
６．２．１设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计规定，进行工程设计，按协议规定的进度规定提交质量合格的设计资料，并对其负责。
６．２．２设计人采用的重要技术标准是：______
６．２．３设计合理使用年限为____年。
６．２．４设计人按本协议第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文献。
６．２．５设计人交付设计资料及文献后，按规定参与有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要调整补充。设计人按协议规定期限交付设计资料及文献，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、解决有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取征询服务费，收费额由双方商定。
６．２．６设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人导致经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任：
７．１在协议履行期间，发包人规定终止或解除协议，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，局限性一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的所有支付。
７．２发包人应按本协议第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过３０天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面告知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文献不审批或本协议项目停缓建，发包人均按７．１条规定支付设计费。
７．３设计人对设计资料及文献出现的漏掉或错误负责修改或补充。由于设计人员错误导致工程质量事故损失，设计人除负责采用补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的限度和设计人责任大小向发包人支付补偿金，补偿金由双方商定为实际损失的________％。
７．４由于设计人自身因素，延误了按本协议第四条规定的设计资料及设计文献的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
７．５协议生效后，设计人规定终止或解除协议，设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
８．１发包人规定设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术征询服务协议。
８．２设计人为本协议项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本协议第四条规定设计人交付的设计资料及文献份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
８．３本工程设计资料及文献中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
８．４发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸取承担有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付
８．５发包人委托设计人承担本协议内容之外的工作服务，另行支付费用。
８．６由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。
８．７本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，
协商不成的，按下列第____种方式解决：
（一）提交________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
８．８本协议一式________份，发包人________份，设计人________份。
８．９本协议经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
８．１０本协议生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。
８．１１本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。
８．１２其他约定事项：________
发包人名称：　　　　　　　　  设计人名称：
（盖章）　　　　　　　　　　  （盖章）
法定代表人：（签字）　　　　　  法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）　　　　　  委托代理人：（签字）
住　  所：　　　　　　　　　  住　  所：
邮政编码：　　　　　　　　　  邮政编码：
电　  话：　　　　　　　　　  电　  话：
传　  真：　　　　　　　　　  传　  真：
开户银行：　　　　　　　　　  开户银行：
银行帐号：　　　　　　　　　  银行帐号：
建设行政主管部门备案：　　　  鉴证意见：
（盖章）　　　　　　　  （盖章）
备案号：　　　　　　　　　  经办人：
备案日期： 年 月　  日　　  鉴证日期： 年 月　  日