江苏省园林项目负责人证试题.doc

绿化责任人试题库
种植工程
一、 单选题
1. 苗木在掘起或搬动后, 因为一些原因不能立刻种植, 为保护植株根系. 维持正常生理活动而临时埋于土方法, 称（ C ）。
A. 移植 B. 定植 C. 假植 D. 栽植
2. 立刻恢复树体以（ B ）为主生理平衡, 是树木栽植成活关键。
A. 营养代谢 B.水分代谢 C. 蛋白质代谢 D.碳水化合物代谢
3. （ C ）等树种, 必需带土球移植, 而且必需选择适宜栽植时期, 种植地不能积水, 才能确保移植成活。
A. 印度紫檀 B. 非洲桃花心 C. 木兰 D. 小叶榕
4. 就大多数地域而言, （ B ）都是适宜移栽季节。
A. 春季和夏季 B. 春季和秋季 C. 春季和冬季 D. 夏季和秋季
5. （ C ）移植标准上是四季皆宜, 不存在种植时期问题。
A. 地栽苗 B. 嫁接苗 C. 容器苗 D. 扦插苗
6. 项目比较复杂绿化工程, 最理想施工程序是（ C ）。
A. 征收土地→拆迁→整理地形→铺设道路. 广场→修建园林建筑→安装给. 排水管线→种植树木→铺栽草坪→部署花坛。
B. 征收土地→拆迁→整理地形→安装给. 排水管线→修建园林建筑→铺设道路. 广场→铺栽草坪→种植树木→部署花坛。
C. 征收土地→拆迁→整理地形→安装给. 排水管线→修建园林建筑→铺设道路. 广场→种植树木→铺栽草坪→部署花坛。
D. 征收土地→拆迁→整理地形→安装给. 排水管线→修建园林建筑→铺设道路. 广场→部署花坛→铺栽草坪→种植树木。
7. 假如土壤偏酸, 可掺入（ A ）等碱性物质来改良。
A. 石灰 B. 醋渣 C. 硫酸亚铁 D. 石膏
8. （ A ）适用范围较大、 测量基点正确绿地。
A. 平板仪定点 B. 网格法定点 C. 交会法定点 D. 目测法定点
9. 一、 二年生花卉在播种或栽植前进行整地, 以下不正确是（ B ）。
A. 整地可改善土壤理化性质, 使土壤疏松透气。
B. 整地不利于土壤保水和有机质分解。
C. 整地有利于种子发芽和根系生长。
D. 整地含有一定杀虫. 杀菌和杀草作用。
10. 一、 二年草本露地花卉皆为（ A ）繁殖。
A. 播种 B. 嫁接 C. 压条 D. 扦插
11. 以下属于多年生草本花卉是（ A ）。
A. 美人蕉 B. 三色堇 C. 鸡冠花 D. 孔雀草
12. （ A ）对球根充实及开花极为关键。
A. 磷肥 B. 钾肥 C. 氮肥 D. 锌肥
13. 球根栽植深度通常为球高（ C ）倍。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
14. 挺水花卉通常栽培在水深（ C ）cm以下, 如荷花. 水生鸢尾. 香蒲等。
A. 20 B. 50 C. 80 D. 110
15. 栽植水生花卉池塘最好是（ D ）。
A. 池底没有腐草烂叶沉积, 并为砂质土壤。
B. 池底没有腐草烂叶沉积, 并为粘质土壤。
C. 池底有丰富腐草烂叶沉积, 并为砂质土壤。
D. 池底有丰富腐草烂叶沉积, 并为粘质土壤。
16. 以下属于多浆植物是（ B ）。
A. 荷花 B. 令箭荷花 C. 桂花 D. 鸡冠花
17. 乔木树种根幅（或土球直径）通常是树木胸径（ C ）倍, 胸径越大百分比越小。
A. 1～2 B. 3～5 C. 6～12 D. 13～20
18. 树木栽植穴规格通常比土球直径和土球高度大（ B ）cm, 甚至一倍。
A. 10～20 B. 20～40 C. 40～60 D. 70～90
19. 除肉质根树木如牡丹等应合适晾晒外, 其她树种起苗后最关键是（ A ）。
A. 保持根部湿润, 避免风吹日晒。B. 太阳暴晒杀菌, 避免根系腐烂。C. 将根系浸泡在清水中, 预防根系失水干枯。D. 将根系浸泡在泥浆中, 预防根系失水干枯。
20. 《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82－99）》提出“移植胸径20 cm 以上落叶乔木和胸径（ B ）cm以上常绿乔木称为大树移植”。
A. 10 B. 15 C. 20 D. 25
21. 移植大树最好时间是（ A ）。
A. 早春 B. 春季 C. 秋季 D. 冬季
22. 大树移植时, 通常可用（ B ）对土壤和根部进行消毒。
A. 敌敌畏 B. 多菌灵 C. 氧化乐果 D. 三氯杀螨醇
23. 带特大土球大树移植时, 通常要用吊车装车, 装车时必需土球（ A ）。
A. 向前 B. 向后 C. 竖立 D. 在车箱中间
24 为了确保大树移植成活, 大树移植前需对大树进行（ B ）, 促进须根生长。
A. 修枝 B. 切根 C. 施水肥 D. 施多菌灵
25. 大树移栽防腐促根技术, 防腐关键预防（B ）对根系伤口感染。
A. 细菌性病害 B. 真菌性病害 C. 病毒性病害 D. 支原体病害
26. 以下（ D ）为蛀干害虫。
A. 斜纹夜蛾 B. 天蛾 C. 灰白蚕蛾 D. 木蠹蛾
27. 单个独立平面花坛, 应（ B ）次序退栽。
A. 由外向内 B. 由中心向外 C. 从左向右 D. 从右向左
28. 一面坡式平面花坛应（ C ）栽。
A. 从左向右 B. 从右向左 C. 由上向下 D. 由下向上
29. 立体花坛要常常进行叶面喷水。天天浇水时间, 通常应安排在（ A ）。
A. 早晨10时前或下午4时以后 B. 中午12点前后
C. 早晨10时至12时 D. 下午2时至4时
30. （ D ）是中国各地最常见铺设草坪方法。
A. 直接播种法 B. 喷播法 C. 栽植法 D. 直接铺设法
二、 多选题
1. “栽植”广义概念应包含植物（ BCD ）等操作步骤。
A. 选苗 B. 起苗 C. 搬运 D. 种植
2. 园林植物种植必需遵照以下标准: （ ABC ）
A. 必需符合计划设计要求; B. 种植技术必需符合植物生活习性
C. 严格实施种植工程技术规范和操作规程
D. 严格根据领导要求进行种植
3. 以下有利于提升树木栽植成活率方法有（ ABC ）。
A. 让根系快速恢复再生能力; B. 尽早使根系与土壤建立紧密联络
C. 抑制树木地上部分蒸腾; D. 多浇水、 多施肥、 勤松土
4. 影响植物栽植成活关键原因, 因树种、 地域气候、 栽植技术等条件不一样而异。比如: （ ACD ）含有很强再生能力和发根能力, 轻易移植成活。
A. 柳树 B. 串钱柳 C. 黄槿 D. 高山榕
5. 依据树木栽植成活原理, 树木栽植应选择在（ ABD ）时期。
A. 生理代谢水平较低; B. 有利于根系恢复生长和吸收
C. 处于开花结果 ; D. 易于维持水平代谢平衡
6. 为提升栽植成活率, 苗木应选择（ AB ）苗木。
A. 生长健壮, 没有病虫害和机械损伤 ;
B. 经过数次合适移植或断根处理
C. 出圃前长时间没有移植过;
D. 根系离心生长过旺, 有效土球范围内吸收根较少。
7. 种植工程开工前, 现场应充足了解（ ABCD ）等。
A. 工程项目施工范围. 施工现场地上与地下情况
B. 施工现场土质情况
C. 现场内外能否便利机械车辆出入通行
D. 施工现场水源水质. 现场电源情况
8. 种植工程施工现场准备工作关键包含（ ABCD ）。
A. 清理障碍物; B. 整理施工现场; C. 种植土改良
D. 接通水源. 电源, 修通道路
9. 公园绿地定点、 放线方法通常有（ ABCD ）。
A. 平板仪定点 B. 网格法定点 C. 交会法定点 D. 目测法定点
10. 一. 二年草本露地花卉栽植方法可分为（ ABC ）。
A. 沟植 B. 孔植 C. 穴植 D. 定植
11. 一. 二年草本露地花卉起苗, 正确方法有（ ABC ）。
A. 起苗应在土壤湿润条件下进行, 以降低起苗时根系受伤
B. 假如土壤干燥, 应在起苗前一天或数小时前充足灌水
C. 裸根苗, 用铲子将苗带土掘起, 然后将根群附着泥土轻轻抖落
D. 起苗后可摘除大部分叶片以降低蒸腾
12. 相关多年生宿根花卉, 说法正确有（ABC ）。
A. 寿命超出两年以上, 一次种植可多年开花坚固
B. 宿根花卉地下部分形态正常, 不发生变态, 根宿存于土壤中, 冬季可露地越冬
C. 宿根花卉生长健壮, 根系比一. 二年生花卉强大, 抗旱及适应不良环境能力强
D. 地上部分冬季枯萎, 第二年春萌发新芽, 没有植株整株安全越冬
13. 相关球根花卉, 说法正确有（ ABCD ）。
A. 球根栽植时应分离侧面小球, 将其另外栽植, 以免分散养分, 造成开花不良
B. 球根栽植后在生长久间不宜移植
C. 花后立刻剪除残花不让坚固, 以降低养分消耗, 有利于新球充实
D. 开花后正是地下新球膨大充实时期, 要加强肥水管理
14. 依据水生花卉对水分要求, 可将其分为（ ABCD ）。
A. 挺水花卉 B. 浮水花卉 C. 漂浮花卉 D. 沉水花卉
15. 相关多浆植物, 说法正确有（ ABD ）。
A. 多浆植物休眠期中需水极少, 甚至整个休眠期中可完全不浇水
B. 多毛仙人掌及株顶端凹入种类, 浇水时不要从上部浇下
C. 多毛仙人掌及株顶端凹入种类, 浇水时要从上部浇下
D. 水质对多浆植物很关键, 忌用硬水及碱性水
16. 相关树木栽植前修剪, 说法正确有（ ABCD ）。
A. 通常对阔叶落叶树进行修枝以降低蒸腾面积
B. 针叶树地上部分通常不进行修剪
C. 主轴分枝树种应尽可能保护或保持中央领导枝优势, 不能随意修剪
D. 合轴分枝树种应在分枝高度上选择3～6个优势枝条作为一级分枝和主枝。
17. 相关植树挖穴, 说法正确有（ AB ）。
A. 挖出表土与底土分开堆放于穴边
B. 穴上下口大小应一致
C. 土质不好, 应缩小穴规格
D. 挖穴时如遇上障碍物, 应找设计人员协商
18. 在（ ABCD ）地方进行假植。
A. 距离施工现场较近 B. 交通方便 C. 有水源 D. 地势较高, 雨季不积水。
19. 选择大树时, 应选择（ ABCD ）树木。
A. 生长健壮树木; B. 树冠圆满. 没有感染病虫害
C. 未受机械损伤
D. 近5年来生长在阳光充足下和根系分布正常树木
20. 选择大树时, 应选择（ ABCD ）树木
A. 生长健壮树木; B. 树冠圆满. 没有感染病虫害
C. 未受机械损伤
D. 近5年来生长在阳光充足下和根系分布正常树木
21. 用草绳. 麻布等材料严密包裹树干和较粗壮分枝, 关键作用有（ ABCD ）。
A. 降低大树在运输时损伤树干
B. 可贮存一定量水分, 使树干保持湿润
C. 可调整枝干温度, 避免强光直射和干风吹袭
D. 降低高温和低温对枝干伤害以及枝干水分蒸发
22. 大树移植后养护关键工作有（ ABCD ）。
A. 喷水、 控水 B. 喷雾、 遮荫 C. 抹芽、 保暖 D. 检验、 抚育
23. 大树移植防腐促根技术, 防腐药剂可用部分广谱性杀菌剂, 如（ ACD ）等按正常见量兑水对土球外侧进行喷洒。
A. 多菌灵 B. 敌敌畏 C. 甲基托布津 D. 根腐灵
24. 大树移植防腐促根技术, 促根可用部分促进根系生长植物激素, 如（ ABD ）等促根激素和药剂对土球外围和整个土球进行喷洒处理, 以促进不定根发生和生长。
A. 奈乙酸（NAA） B. 吲哚丁酸（IBA）
C. 脱落酸(ABA) D. ABT生根粉
25. 树木在栽植过程中可采取部分技术方法, 如（ ABCD ）, 以提升栽植成活率。
A. 根系浸水保湿或沾泥浆; B. 利用人工生长剂促进根系生长愈合
C. 树体裹干保湿增加抗性; D. 树木遮荫降温保湿
26. 常见食叶害虫, 如: （ ACD ）。
A. 灰白蚕蛾 B. 木蠹蛾 C. 斜纹夜蛾 D. 榕透翅毒蛾
27. 常见刺吸式害虫, 如: （ ABC ）。
A. 蚜虫 B. 叶蝉 C. 粉虱 D. 金龟子
28. 在园林树木周年养护管理中, 除需要对园林树木施行土壤管理. 施肥. 水分管理和病虫害防治等养护管理方法外, 还需要施行其她树体保护方法, 如（ ABCD ）等。
A. 防风害 B. 防日灼 C. 围护 D. 清除死树
29. 草坪从用途上分: （ ABD ）等。
A. 游憩草坪 B. 观赏草坪 C. 缀花草坪 D. 运动场草坪
30. 暖地型草坪草种有: （ BCD ）等。
A. 黑麦草 B. 狗芽根 C. 百喜草 D. 假俭草
三、 案例分析题参考答案
某单位7月份在广州某地种植200株柱状垂叶榕, 胸径8到12厘米, 冠幅150厘米, 高320厘米, 地栽苗。供苗单位起苗时因人手不足, 起苗用了三天时间, 期间还下了大雨。土球直径60至80厘米。这批苗在第四天下午运到了种植现场。包裹土球蛇皮袋包扎不牢, 很多土球散了。因为施工单位未准备好, 第五天下午才开始种植, 一直种到第六天下午才种完, 大部分柱状垂叶榕起苗后, 暴晒太阳3至4天, 种植最终一天下了大雨。结果, 这批苗死亡了50株。事后检验发觉, 树穴直径约80厘米, 多数树穴有积水现象。请你分析一下这批树死亡可能原因。

1. 种植季节不宜。7月份, 温度高, 蒸腾大, 移植后轻易造成地下与地上水分代谢失去平衡。不是垂叶榕种植最好时间, 对垂叶榕成活有影响。
2. 起苗与种植时间太长, 又没有采取假植等方法。起苗与种植时间相差5-6天, 暴晒太阳3至4天, 因为时间太长, 根系不能吸收水分, 而叶片蒸腾有大, 造成水分严重失衡。根系因为缺水, 大部分根毛死去, 新根毛难生长, 根吸收功效大减。这是苗木死亡最关键原因。
3. 土球遇雨后, 土球易散, 土球散开, 内部大量根系、 根毛露出, 失水而干枯死亡。
4. 种植穴太小, 多数穴积水, 易烂根。穴内积水, 根系腐烂, 造成根系逐步丧失吸收功效, 从而整个植株死亡。这是苗木死亡最直接原因。
5. 种植大苗, 没有采取提升成活率特殊方法如没有采取假植方法、 防腐促根技术、 垫沙埋管透气技术等。
协议成本管理
一、 单项选择题（9题）
1、 （ B ）是《施工协议文本》中总纲领性文件, 要求了协议当事人双方最关键权利义务, 要求了组成协议文件及协议当事人对推行协议义务承诺, 而且协议当事人在这份文件上签字盖章, 所以含有很高法律效力。
A、 《专用条款》; B、 《协议书》;
C、 《通用条款》; D、 《中标通知书》
2、 分包单位任何违约行为、 安全事故或疏忽造成工程损害或给发包人造成其她损失, （ D ）
A、 分包人负担责任; B、 劳务分包人负担责任
C、 分包人负担责任; D、 总包人负担连带责任
3、 施工项目成本管理目是在预定时间、 预定质量前提下, 经过不停改善项目管理管理工作, 充足采取经济、 技术组织方法和挖掘降低成本潜力, 以尽可能少劳动花费, 实现（ A ）。
A、 计划成本; B、 估计成本;
C、 实际成本; D、 估算成本。
4、 与其她建设工程相比, 园林绿化施工项目管理最大特点是（ B ）。
A、 园林绿化施工项目成本管理是一个动态管理过程;
B、 园林绿化施工项目成本管理只有提升植物材料成活率, 才能有效控制成本;
C、 园林绿化施工项目成本管理是一个复杂系统工程;
D、 园林绿化施工项目成本管理主体是项目经理部。
5、 园林绿化工程施工企业施工经营管理活动全部目, 就是在于努力实现（ C ）, 从而为企业获取最大利润, 提升企业在行业内竞争力。
A、 实际成本; B、 估计成本;
C、 低于同行业平均成本; D、 估算成本。
6、 依据企业下达目标利润及成本降低率, 项目预算成本, 项目施工组织设计及成本降低方法, 同行业同类项目成本水平及施工定额来确定成本是（D ）。
A、 实际成本; B、 预算成本;
C、 估算成本; D、 计划成本。
7、 施工现场管理水平、 现场客观条件、 施工组织设计、 施工安全防护方法等将直接影响施工项目（ B ）。
A、 材料费成本; B、 其她直接费成本;
C、 施工间接费成本; D、 人工费成本。
8、 依据施工图纸、 施工组织设计和施工定额等资料编制预算是（ A ）。
A、 施工预算; B、 施工图预算;
C、 完工结算; D、 完工决算。
9、 施工现场围挡费属于（ B ）。
A、 直接工程; B、 方法费;
C、 围挡费; D、 间接费
二、 多选题
1、 建设工程协议特征有: （ ABD ）
A、 协议为要式协议; B、 工程项目协议承包主体只能是法人;
C、 为关键协议; D、 国家管理特殊性。
2、 承包人对其所承包工程进行分包必需符合以下条件（ ACD ）。
A、 发包方指定部分; B、 经发包方认可;
C、 工程非关键部分; D、 专业性较强部分工程。
3、 建设工程施工中不可抗力包含: 因战争、 敌对行动（不管是否宣战）、 入侵、 外敌行为、 军事政变、 恐怖主义、 骚乱、 暴乱、 空中飞行物坠落, （ AC ）。
A、 其她非协议双方当事人责任或原因造成罢工、 停工、 爆炸、 火灾等;
B、 协议中未预见情况;
C、 当地气象、 地震、 地卫生部门要求情形以及专用条款约定情形;
D、 应用新材料、 新技术或新工艺失败造成损失。
4、 因不可抗力事件造成费用, 由协议双方当事人根据下列要求负担, 并对应调整协议价款: （ ABD ）
A、 永久工程本身损害、 已运至施工场地材料和工程设备损害, 以及因工程损害造成第三者人员伤亡和财产损失, 由发包人负担;
B、 承包人施工设备和用于协议工程周转材料损坏以及停工损失, 由承包人负担; 发包人提供施工设备损坏, 由发包人负担;
C、 协议双方当事人各自负担;
D、 根据协议双方当事人在《专用条款》中约定方法负担。
5、 发包人有下列行为之一或因为发包人原因造成安全事故, 由发包人负担责任, 由此增加费用和延误工期由发包人负担。（ BCD ）
A、 发包人指定分包商违规行为造成;
B、 要求承包人违反安全文明施工操作规程施工;
C、 对承包人提出不符合国家、 省相关安全文明施工法律法规和强制性标准要求要求;
D、 明示或暗示承包人购置、 租赁、 使用不符合安全施工要求安全防护用具、 机械设备、 施工机具及配件、 消防设施和器材。
6、 协议当事人在推行施工协议时发生争议, 能够和解或者要求协议管理及其她相关主管部门调解。和解或调解不成, 双方能够在专用条款内约定以下一个方法处理争议: （AB ）
A、 双方达成仲裁协议, 向约定仲裁委员会申请仲裁
B、 向有管辖权人民法院起诉。
C、 向发包方所在地人民法院起诉;
D、 向承包方所在地人民法院起诉。
7. 工程索赔根据索赔要求来分类, 可分为: （ BC ）
A. 单项索赔; B. 综合索赔;
C. 工期索赔; D. 费用索赔。
8. 企业要顺利开展成本管理并实现成本管理目标, 就必需做好以下工作。（AD ）
A. 加强定额和预算管理;
B. 建立项目经理管理制度;
C. 加强成本估计;
D. 建立和健全原始统计与统计工作;
9. 以下属于固定成本是（ BC ）。
A. 材料费; B. 折旧费;
C. 管理人职员资; D. 机械费。
10. 园林绿化施工项目目标成本作用有（ BC ）。
A. 编制成本计划基础; B. 投标决议依据;
C. 企业成本管理关键步骤; D. 成本管理关键步骤。
11. 工程完工结算书编制依据包含（ ABD ）
A. 工程施工协议或施工协议书;
B. 施工图预算或成交价格及增减预算书;
C. 材料价格改变市场信息;
D. 设计变更通知单及现场施工变更统计。
12. 以下属于其她方法费有（ ABD ）
A. 环境保护费; B. 现场围挡费;
C. 二次运输费; D. 垂直运输费
三、 是非题
1. 不可抗力是指协议当事人不能预见、 不能避免并不能克服主客观情况。（× ）
2. 工程开工前, 发包人应该为建设工程和施工场地内发包人员及第三方人员生命财产办理保险, 支付保险费用。（ √ ）
3. 发包人供给材料设备进入施工现场后需要重新检验或者试验, 由发包人负责, 费用由发包人负担。（× ）
4. 可原谅赔偿但不给与赔偿费用工期延期, 是指非承包人责任影响并未造成施工成本额外支出, 大多属于发包人应负担风险责任事件影响, 如异常恶劣气候条件影响停工等。（√ ）
5. 园林绿化施工项目成本控制目标是降低工程成本、 实现预算成本。（ × ）
6. 工程完工决算分为施工单位完工决算和建设单位完工决算两种。（ √ ）
四、 应用题1
（一）背景
某园林企业（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签署了修建面积为3000㎡园林工程施工协议, 乙方编制施工方案和进度计划已取得监理工程师同意。该工程人工湖开挖土方量为4500m³假设直接费单价为4.2元/m³, 综合费率为直接费20%, 该人工湖施工方案要求: 土方工程采取租赁一台斗容量1m³反铲挖掘机施工（租赁费450元/台班）。甲、 乙双方协议约定5月11日开工, 5月20日完工。在实际施工中发生以下几项事件:
事件1: 因租赁挖掘机大修, 晚开工2d, 造成人员窝工10个工日;
事件2: 施工过程中因遇软土层, 接到监理工程师5月15日停工指令, 进行地质复查, 配适用工15个工日;
事件3: 5月19日接到监理工程师5月20日复工令, 同时提出人工湖开挖深度加深2m设计变更通知单, 由此增加土方开挖量900㎡;
事件4: 5月20日～5月22日, 因下大雨迫使人工湖开挖暂停, 造成人员窝工10个工日;
事件5: 5月23日用30个工日修复冲坏永久道路, 5月24日恢复挖掘工作, 最终人工湖于5月30日挖湖完成。
参考答案
1. 事件一: 不能提出索赔要求, 因为租赁挖掘机大修延迟开工, 属于承包商责任。
事件二: 可提出索赔要求, 因为地质条件改变属于业主应负担责任。
事件三: 可提出索赔要求, 因为这是由设计变更引发。
事件四: 可提出索赔要求, 因为大雨迫使停工, 需推迟工期。
事件五: 可提出索赔要求, 因为雨后修复冲坏永久道路, 是业主责任。
2. 事件二: 可索赔工期5d（15～19日）
事件三: 可索赔工期2d: 900m³/（4500m³/10d）=2d
事件四 可索赔工期3d（20日～22日）
事件五: 可索赔工期1d（23日）
3. 事件二: 人工费: 15工日×23元/工日×（1+30%）=448.5元
机械费: 450元/台班×5d=2250元
事件三: （900m³×4.2元/m³）×（1+20%）=4536元
事件五: 人工费: 30工日×23元/工日×（1+30%）=897元
机械费: 450元/台班×1d=450元
可索赔费用总额为: 448.5元+2250元+4536元+897元+450元=8581.5元
4. 园林企业向业主提供索赔文件有索赔信、 索赔汇报、 具体计算式与证据。
应用题2
1、 某城市小游园园林绿化工程施工项目, 施工内容包含广场园路工程、 园林建筑小品、 园林第电气工程及园林绿化工程。甲园林工程企业经过投标取得施工权, 与业主签署施工协议中要求施工工期为120天。甲企业根据监理工程师指令入场施工, 甲企业入场后发觉因为与业主直接签署协议乙企业所负担土方工程还未完工, 大致甲企业进场后5天才能开展施工工作。在施工过程中, 因为甲企业所分包电气施工单位丙企业及期间强热带风暴分别造成工期延误7天和3天, 致使甲企业整个施工项目在进场后135天才完成施工任务。
问题一: 甲企业是否延误了工期？工期延误多少天？
问题二: 强热带风暴造成工期延误在施工协议中有何要求？这类事件出现后甲企业项目经理相关工期方面正确做法做法有那些？
参考答案
问题一: 甲企业是否延误了工期？工期延误多少天？
答:甲企业延误了工期, 工期延误7天。发包人不能按专用条款约定提供开工条件, 延误了5天。按要求工期能够顺延5天。强热带风暴属于不可抗力事件。因为不可抗力事件造成工期延误, 延误工期对应顺延3天。
问题二: 强热带风暴造成工期延误在施工协议中有何要求？这类事件出现后甲企业项目经理相关工期方面正确做法做法有那些？
答:强热带风暴属于不可抗力事件。因为不可抗力事件造成工期延误, 延误工期对应顺延。强热带风暴发生后, 甲企业项目经理应立刻通知监理工程师, 并在力所能及条件下快速采取方法, 尽可能降低损失。强热带风暴过后48小时内, 向监理工程师通报受害情况和损失情况, 并估计清理和修复费用。强热带风暴过后14内, 向监理工程师提交清理和修复费用正式汇报和资料