1、
围栏施工协议
协议编号:
工程名称:
发包方（甲方）:
承包方（乙方）:
协议签署日期:
协议签署地点:
2、
围栏施工协议
发包方（甲方）:
承包方（乙方）: 赣州汇丰建设工程有限企业
依据《中国协议法》和《建筑工程承包协议条例》遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准,结合本工程具体情况,双方协商达成以下协议:
第一条: 工程概况
1、 工程名称: 昆明市波西米亚小区外围栏更换
3、2、 工程地点: 昆明市滇池路波西米亚小区
3、 工程范围: 小区外围栏更换
4、 工程用料: 按图纸施工
第二条: 施工工期
1、 本工程工期自 年 月 日开工, 于 年 月 日完工。工期 天.因甲方原因或不可抗原因, 造成工期延误, 经甲方确定, 工期顺延。
2、 遇下例情况工期可顺延: ①连续停水停电达4小时以上; ②出现书面停工要求; ③出现人力不可抗拒自然原因（以
4、下雨、 下雪等）; ④非乙方原因造成停工; ⑤因甲方未按时支付工程进度款影响施工; ⑥因为甲方其它原因造成停工（如场地整理未好影响施工等）。基于以上原因造成停工, 可按实际影响施工天数顺延。
第三条: 工程变更
任何工程变更, 均须甲方下达书面《工程变更通知》, 由此引发工程变更, 按实际发生工程量结算。甲方必需在《工程变更通知》下达三日内, 为每一项工程变更签定《工程变更结算单》, 作为结算依据之一。
第四条: 工程造价及结算方法
1、 本工程造价预算（含税）为 元, 大写
5、 。按 元/米计算, 结算时以完工验收实测数据为准。
2、 付款方法: 该项目全部施工完成后, 经甲方验收合格后付95%, 另5%作为工程质量确保金, 保修期为一年, 保修期满付清余款。
3、 乙方需提供发票。
第五条: 甲方责任
1、 无条件提供乙方在施工时用水用电。
2、 负责协调施工中乙方与其她方关系。
3、 按时拔付工程款, 负担因延期付款而造成一切经济损失。
4、 若施工过程中城管等相关方面严禁施工, 则甲方必需按已完工程量成品计价, 立刻支付工程款给乙方。
第六条: 乙方责任
1、 指定专员为乙方驻工地代表, 协调处理乙方责任范围内各
6、项事宜; 负责按相关要求组织施工, 按期、 按质、 按量完成施工任务。
2、 服从甲方统一管理, 在施工中遵守甲方工地管理制度。
3、 严格实施相关施工规范、 安全操作规程、 防火安全要求和环境保护要求, 严格根据图纸施工, 做好各项质量检验统计。
第七条: 质保期
质保期一年, 在质保期内乙方对工程出现任何质量问题负责, 甲方通知后2天内乙方派专员抵达现场维修施工, 对于人为损坏及使用不妥造成破坏不负担保修责任。
第八条: 安全责任
1、 乙方在施工过程中发生非甲方原因造成安全事故, 由乙方自行负责, 甲方不负担任何责任。
第九条: 违约责任
1、 协议
7、签定后, 双方应严格遵守各项约定条款。若有一方违约, 则违约方除赔偿对方由此造成经济损失外, 还须向对方支付工程总造价10%违约金。
2、 本协议推行过程中、 发生争议时, 在不影响工程进度前提下, 双方可协商处理。若协商未果, 则提请相关部门调解、 仲裁。若仍不能处理问题时, 则向工程所在地法院起诉。
第十条: 附件
本协议一式两份, 甲乙双方各执一份。经双方签字、 盖章后生效,工程完工验收及结清余款后自动终止。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）:
法定代表人: 法定代表人:
代 理 人: 代 理 人:
单位地址: 代理人身份证:
单位地址:
电 话:
年 月 日 开户银行:
户名及帐号:
年 月 日
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
