1、项目名称:
合
同
书
设计单位:
日 期: 二○一六年 十二 月 十五 日
甲方:
乙方:
依据《中国协议法》相关细则要求,结合建筑楼体灯光亮化具体情况,经双方协商一致,本着自愿､平等､互利为标准,签署以下条款｡
一､项目名称和地点
1､项目名称:
2、 亮化工程
2､工程地点:
二､工程内容、 技术资料、 图纸提供措施及质量技术要求:
依据甲乙双方确定 《 工程效果图及预算内容》施工。
项目内容及要求:
1、 楼顶LED瓦楞灯（黄色） 2、 楼顶塔楼LED洗墙灯（黄色）
3、 外墙LED投光灯（暖白色） 4、 LED发光字（字壳白色, 光源白色）
5、 酒店门厅入口LED景观壁灯（暖白色）
5、 其她工程材料内容及规格依据甲乙双方确定《 亮化
3、工程预算表 》内容为准施工。（详见附件）
三､承包方法和造价:
本项目由甲方以包工包料方法委托乙方设计、 安装。
《 亮化工程》累计总造价为 元整, (大写: 元整)｡
四､工程价款支付､结算方法:
1、 协议签署后甲方支付给乙方工程总价30 %做为工程材料预付款, 即 元整, （大写: 元整）;
2、 工程材料进工地施工后,甲方支付乙方工程总价 40 %做为工程进度款, 即 元整, （大写:
4、 元整）;
3、 工程完工后由甲方验收后, 甲方支付乙方工程款 30 %, 即 元整, （大写: 元整）;
五､ 工程期限:
1、 计划工程日历期限为 个工作日 , 如碰到无法抗拒自然原因(如刮风下雨､雪等)等原因,工期对应顺延｡
2、 如因甲方现场配合问题造成窝工、 停工, 工期对应顺延, 乙方不负担工期延误相关责任。
六､双方责任
(一) 甲方责任
1､甲方须预留该工程总电源（负载功率不低于 10 KW）。甲方为乙方提供施工工具用电源（即手枪钻、
5、切割机等）, 不计电费。
2、 材料进场前, 甲方安排相关责任人员协调现场、 配合施工, 并帮助乙方选好材料堆放场地, 为乙方提供必需施工条件。
3､甲方应按本协议立刻拔付工程款项｡如工程款不能立刻到位,工期对应顺延｡造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失｡
4、 工程完工后, 甲方负责工程验收及款项拔付手续。
(二)乙方责任
1､乙方必需按质按量完成协议所约定项目内容,并确保灯具安装及结构安全性｡乙方必需确保结构使用安全, 施工操作安全, 并负担施工过程中安全保险及安全责任。
2、 乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域管理要求,服从管理,遵纪遵法,如有违法违纪行为,甲
6、方有权根据相关要求实施处罚,情节严重移交地方司法部门追究其法律责任｡
3、 乙方在施工前对现场施工人员进行安全培训, 并对施工现场设置安全防护设施, 准备安全防护用具;
4､ 乙方工程完工,应书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,视为验收经过｡
5、 乙方对该工程中全部产品无偿保修期为 年。
七、 工程完工验收
1、 该工程中关键材料需有相关质检汇报做为产品质量合格依据;
2、 工程中所使用其她辅助材料依据国家相关规范标准为准;
3、 工程完工后, 确保全部产品正常工作, 即为合格。如因产品质量问题不能交付使用, 由乙方立刻检修更换。
7、
八、 工程变更
凡包含到本工程确定设计方案以外变更或增加项目, 由甲、 乙双方协商确定后, 以书面形式签字盖章生效, 作为本协议有效附件, 并对应调整协议价款及完工日期。
九､违约责任:
1、 如工程完工后, 无质量问题并达成合格验收标准, 但甲方逾期验收或以其她理由推诿、 扣除、 拒付等行为, 不推行协议约定支付款项, 则乙方有权对该工程中全部产品进行拆除处理, 并无需退还甲方所预付全部款项。同时该协议终止。
2、 如因乙方本身原因造成工期延误, 不能按时交付甲方使用, 则每推迟一天乙方向甲方支付协议总价款3‰做为违约赔偿。
3、 如甲乙双方发生纠纷,由双方协商处理;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决｡
十、 其她事宜
1、 协议未尽事宜,由双方协商处理,补充协议,作为协议附件共同遵守｡
2、 本协议一式 二 份,含有同守效力,其中甲方持 一 份, 乙方持 一 份｡
3、 经双方确定后设计图纸为本协议有效附件｡
4、 本协议由甲乙双方签字盖章后生效｡
乙方(盖章):
代 理 人:
日 期:
甲方(盖章):
代 理 人:
日 期:
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
