二级建造师建设工程法规及相关知识备考习题.doc

二级建造师
《建设工程法规及相关知识》备考习题

一、单项选择题（每小题1分）

第 1 题
某建设单位与承包商订立施工协议时提供了虚假工程项目批文等资料，日后该项目被撤消，承包商受损，则建设单位应该负担责任是（　　）。
A.违约责任
B.侵权责任
C.刑事责任
D.缔约过失责任
正确答案：D,

第 2 题
招标人应该确定投标人编制投标文件所需要合理时间；不过，依法必须进行招标项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于（　　）。
A.10日
B.15日
C.20日
D.25日
正确答案：C,

第 3 题
法院一审判决，要求北方建筑企业向农民工支付工资共计5万元，支付日期截止于8月5日。北方建筑企业对于判决不服，上诉至二审法院。二审法院维持了一审判决。不过，到了支付日期截止日期，北方建筑企业仍没有支付。
北方建筑企业承揽了某住宅小区施工项目，因为拖欠农民工工资，被30位农民工告上了法庭。此案应到（　　）所在地法院起诉。
A.原告
B.被告
C.原告或被告
D.项目
正确答案：B,

第 4 题
北方建筑企业因重大质量事故受到省建设厅行政处罚，如对处罚不服，申请行政复议只能向（　　）提出。
A.省建设厅
B.省会城市建委
C.国务院
D.省政府或者建设部
正确答案：D,

第 5 题
某建材供给商因销售协议变更而要求货运企业变更交货地点协议变更被称为（　　）。
A.约定变更
B.法定变更
C.协商变更
D.判决变更
正确答案：B,

第 6 题 (
某企业张师傅是运输沥青混合料司机，天天晚上都要把车开到企业附近河边去清洗车上残留沥青。对此，下面说法正确是（　　）。
A.在小溪边清洗含油、含毒沥青车是违法行为
B.因为没有别人这么做，污染看起来也不是很严重，不属于违法行为
C.只有在征得环境保护部门同意情况下，才能够在此清洗
D.只有在本单位领导同意情况下，才能够在此清洗
正确答案：A,

第 7 题 ( 以下选项中，没有发生承诺撤回效力情形是 ( )
A.撤回承诺通知在承诺通知抵达要约人之前抵达要约人
B.撤回承诺通知与承诺通知同时抵达要约人
C.撤回承诺通知在承诺通知抵达要约人之后抵达要约人
D.撤回承诺通知于协议成立之前抵达要约人
正确答案：C,

第 8 题 ( 施工单位于6月1日提交完工验收汇报，建设单位因故迟迟不予组织完工验收；同年10月 8日建设单位组织完工验收时因监理单位过失未能正常进行;10月20日建设单位实际 使用该工程。则施工单位负担保修期应于（ ）起计算。
A. 6月1日 
B. 8月30日
C. 10 月8 日 
D. 10 月 20 日
正确答案：B,

第 9 题
缔约过失责任与违约责任区分主要表现为 （ ）
A.前者产生于订立协议阶段，后者产生于推行协议阶段 
B.前者须是主观有意，后者须是主观过失
C.前者是侵权责任，后者是协议责任
D.前者无须约定,后者须有约定
正确答案：A,

第 10 题
依照《实施工程建设强制性标准监督要求》，以下关于对实施工程建设强制性标准进行监督表述错误是（　　）。
A.建设项目规划审查机关应该对工程建设规划阶段执行强制性标准情况实施监督
B.施工图设计审查单位应该对工程建设勘察阶段执行强制性标准情况实施监督
C.施工图设计审查单位应该对工程建设设计阶段执行强制性标准情况实施监督
D.建筑安全监督管理机构应该对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准情况实施监督
正确答案：D,

第 11 题
.依照《安全生产法》要求，从业人员知情权是指 （ )
A.掌握本职员作所需安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力
B.取得符合国家标准或者行业标准劳动防护用具权利 .
C. 了解其作业场所和工作岗位存在危险原因、防范方法和事故应急方法
D.熟悉关于安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能
正确答案：C,

第 12 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
某建筑企业实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范是 （ ）
A.将建筑垃圾倾倒在季节性干枯河道里
B.对已受污染潜水和承压水混合开采
C.冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖
D.直接从事搜集、处置危险废物人员必须接收专业培训
正确答案：D,

第 13 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
政府对工程质量监督管理主要以（ ）为主要伎俩。
A.行政审批 B.施工许可制度和完工验收立案制度
C.完工验收 D.质量考评与抽查
正确答案：B,

第 14 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
某房地产开发企业与某设计单位订立设计协议属于（　　）。
A.要式协议
B.不要式协议
C.无名协议
D.从协议
正确答案：A,

第 15 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
依照《建设工程质量管理条例》关于要求,应按照国家关于要求组织完工验收建设主体 是 （ ） 。
A.建设单位 B.施工单位
C.工程监理单位 D.设计单位
正确答案：A,

第 16 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
正在施工某高层建筑内,工人王某为图省事，夜里将建筑施工废料从楼上扔下，恰好砸中下夜班绕近路经过此地赵某。王某对赵某行为应属于（　　）。
A.过于自信过失
B.疏忽大意过失
C.直接有意
D.间接有意
正确答案：B,

第 17 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
场景（三）
甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全生产许可证乙施工单位总承包，由 丁监理企业监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失 误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1)乙施工单施 工人员违反要求使用明火造成失火，造成一名工人受伤；（2)焊接现场作业员王某违章作业造 成漏电失火，王某撤离现场。
依照《建筑施工企业安全生产许可证管理要求》，（ ）不是施工企业取得安全生产许可证 必须具备条件。
A.建立、健全安全生产责任制
B.确保本单位安全生产条件所需资金有效使用
C.设置安全生产管理机构
D.依法参加工伤保险
正确答案：B,

第 18 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
依照《产品标识与标注要求》，对全部产品或者包装上标识均要求 ( )
A.必须有产品质量检验合格证实
B.必须有中英文标明产品名称、生产厂厂名和厂址
C.应该在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期 
D.应该有警示标志或者中英文警示说明
正确答案：A,

第 19 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
( )是建筑生产中最基本安全管理制度，是全部安全规章制度关键。
A.质量事故处理制度 B.质量事故统计汇报制度
C.安全生产责任制度 D.安全生产监督制度
正确答案：C,

第 20 题 单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
关于工程建设法律关系协议终止,以下说法正确是 （ ）
A.因为承包商违约，业主合理终止了协议
B.业主和承包商接收了监理工程师调整，按照新标准结算了工程款
C.业主和承包商接收了监理工程师调整,双方同意推迟一个月结算工程款
D.发生了战争，业主和承包商按照协议约定终止了协议
正确答案：D,

第 21 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
大学生小王6月1日与东方建筑企业订立了书面劳动协议期限为7年，7月5日大学毕业后，8月1到企业报到。依据《劳动协议法》，东方建筑企业应自（　　）起即与小王建立了劳动关系。
A.6月1日
B.7月5日
C.8月1日
D.10月10日
正确答案：C,

第 22 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
西安甲企业欲购置北京乙企业产品，于11月23日经过网络与乙企业联络表示欲购置产品意向，乙企业于11一月30日发出一份电子版空白制式协议．同时邀请甲企业去其郑州生产基地考查，并就协议条款进行商议．双方于12月10日在郑州签署了设备订购确认书，12月12日甲企业领导在洛阳向乙企业发出了甲企业电子署名盖章电子版协议，乙企业收到后于12月15日以一样方式签署协议并发给甲企业，甲企业于当日收到。该协议成立地点是（　　）。
A.北京
B.西安
C.郑州
D.不确定
正确答案：C,

第 23 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
对必须实施监理工程，建设单位应该委托（ ）工程监理单位进行监理。
A.有经验 B.监理费用低
C.具备对应资质等级 D.监理工程师人数多
正确答案：C,

第 24 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
施工单位应该为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由 ( )支付。
A.施工单位 B.建设单位
C.总承包单位 D.用工单位
正确答案：A,

第 25 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
以下代理行为中，不属于无权代理行为是（　　）。
A.没有正当授权
B.超越代理权
C.代理权授权不明确
D.代理权终止
正确答案：C,

第 26 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
某工程开工后，因故10月15日中止施工，该建设单位为此向施工许可证发证机关 汇报最迟期限是 ( )

A. 10 月 15 日                  B. 10 月 22 日
C. 11月14日                     D.12月14日
正确答案：C,

第 27 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
场景（三）
甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全生产许可证乙施工单位总承包，由 丁监理企业监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失 误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1)乙施工单施 工人员违反要求使用明火造成失火，造成一名工人受伤；（2)焊接现场作业员王某违章作业造 成漏电失火，王某撤离现场。
依照环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修说法正确是 （ ）
A.能够直接抢修
B.有县级以上人民政府或者关于主管部门证实能够抢修
C.向所在地居民委员佘或街道申请后能够抢修
D.不能够夜间抢修
正确答案：B,

第 28 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >

甲省建筑企业在乙省承包了一项工程《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突．应怎样适用?（　　）。
A.适用《甲省建筑市场管理条例》
B.适用《乙省建筑市场管理条例》
C.由国务院裁决适用哪一个
D.当事人自由协商适用哪一个
正确答案：B,

第 29 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
建设单位、设计单位、施工单位和监理单位没有推行职责造成人员伤亡和事故损失，情节严重，《建设工程安全生产管理条例》处理要求是（　　）。
A.责令停业整理，降低资质等级或吊销资质证书
B.依法追究刑事责任
C.降低资质等级
D.吊销资质证书
正确答案：A,

第 30 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
评标委员会组员名单应该（　　）。
A.在开标前应向社会公布
B.在开标前向投标人公布
C.在中标结果确定前保密
D.永久保密
正确答案：C,

第 31 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
甲与乙订立施工协议，协议约定"本协议发生争议由仲裁委员会裁决"，后双方对仲裁委员会 选择未达成一致意见，则该仲裁协议 （ ）
A.无效 B.有效
C.效力待定 D.可撤消
正确答案：A,

第 32 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
招标文件应该要求一个适当投标使用期，以确保招标人有足够时间完成评标和与中标人订立协议。在此时间内，投标人有义务确保投标文件有效性。投标使用期起始计算时间为（　　）。
A.投标人提交投标文件截止之日
B.招标人确定评标之日
C.投标人接到招标文件之日
D.招标文件开始发出之日
正确答案：A,

第 33 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
经建设单位同意，总承包商光华建筑企业将劳务作业分包给了北方建筑企业。因为《建设工程安全生产管理条例》第38条要求(“施工单位应该为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险。实施总承包，由总承包单位支付意外伤害险。”)与《建设工程施工劳务分包协议(示范文本)》要求不符，光华建筑企业就是否应该为北方建筑企业支付意外伤害险事宜发生分歧，你看法是（　　）。
A.按照协议约定，由北方建筑企业自己支付
B.由光华建筑企业支付
C.由双方协商处理
D.都不用支付，由员工自己支付
正确答案：B,

第 34 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
依照《建设工程质量管理条例》要求，建设单位应该在建设工程完工验收合格之后，将建设工程完工验收汇报和规划、公安消防、环境保护等部门出具认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其余关于部门立案，此项工作应该在（　　）日内完成。
A.5
B.10
C.12
D.15
正确答案：D,

第 35 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
《环境噪声污染防治法》要求，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单 位须在开工（ ）以前向所在地县级以上环境行政主管部门申报该工程采取环境噪声 污染防治情况。
A. 10 天 B. 15 天
C. 20 天 D. 30 天
正确答案：B,

第 36 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
某建材供给商与某货运企业订立了钢材运输协议，该协议推行中先后发生了数次变更。在钢材运输过程中，建材供给商因销售协议变更要求货运企业变更交货地点，并负担货运企业增加运输费用。该协议变更不包含（　　）。
A.主体变更
B.客体变更
C.权利、义务变更
D.内容变更
正确答案：A,

第 37 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
依照《民事诉讼法》要求，（ ）能够作为民事诉讼证人。
 A.本案审判员 B.包括本案判定人员
C.本案原告诉讼代理人 D.本案被告亲属
正确答案：D,

第 21 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中试题 > 单项选择题 >
《建设工程质量管理条例》要求,对于包括（ ）装修工程，建设单位要有设计方案。
A.变更工程完工日期 B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额 D.改变建筑工程通常结构
正确答案：B,

第 39 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
某法院11月10日受理了一起建设工程款支付纠纷案件，该案应该在（　　）之前审结。
A.12月10日
B.12月31日
C.5月10日
D.11月10日
正确答案：C,

第 396 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:2Z00建设工程法律制度 > 单项选择题 >
依照劳动保护关于要求，以下选项中，属于用人单位义务是（　　）。
A.雇佣未成年人
B.不得雇佣未成年人
C.对未成年工定时进行健康检验
D.不得安排未成年工延长工作时间和夜班劳动
正确答案：C,

第 41 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
场景（三）
甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全生产许可证乙施工单位总承包，由 丁监理企业监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失 误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1)乙施工单施 工人员违反要求使用明火造成失火，造成一名工人受伤；（2)焊接现场作业员王某违章作业造 成漏电失火，王某撤离现场。
发生事故当初焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《安全生产法》赋予从业人员( )
A.知情权 B.拒绝权
C.紧急避险权 D.请求赔偿权
正确答案：C,

第 42 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
我国《安全生产法》要求行政处罚，其决定部门是（　　）。
A.县级以上人民政府
B.公安部门
C.劳动部门
D.负责安全生产监督管理部门
正确答案：D,

第 43 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
建筑企业对行政处罚结果不服，提请行政复议，如不服行政复议决定，则（　　）。
A.不能够提起诉讼
B.能够提起诉讼，不过应该在收到行政复议决定之日起3天内提起
C.能够提起诉讼，不过应该在收到行政复议决定之日起15天内提起
D.能够提起诉讼，不过应该在收到行政复议决定之日起30天内提起
正确答案：C,

第 44 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
以下选项中，不属于效力待定协议是（ ）
A.限制民事行为能力人订立协议
B企业责任人越权订立协议
C.无权处罚财产人订立协议
D.无民事行为能力人未经法定代理人同意订立协议
正确答案：D,

第 45 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
大学毕业生小张、小李于7月1日应聘到东方建筑企业参加工作，在与小张订立劳动协议中约定劳动期限为2年；而与小李没有约定劳动期限，只约定试用期6个月。对此，依据《劳动协议法》，东方建筑企业应最迟在（　　）之前，与小张和小李同时订立书面劳动协议。
A.7月15日
B.8月1日
C.10月1日
D.1月1 日
正确答案：B,

第 46 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
甲、乙、丙三家单位组成联合体投标，甲是联合体中牵头人。投标时以甲名义提交了投标确保金。该确保金具备约束力范围是（　　）。
A.甲
B.乙和丙
C.乙或丙
D.甲、乙、丙
正确答案：D,

第 401 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:2Z00建设工程法律制度 > 单项选择题 >
依据《劳动争议调解仲裁法》要求，以下选项中，可担任企业劳动争议调解委员会主任是（　　）。
A.企业职员
B.用人单位代表
C.工会组员
D.劳动行政主管部门代表
正确答案：C,

第 48 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
场景(九）
甲建设单位与乙施工单位订立了一份装饰协议，协议约定由乙负责甲办公楼装饰工程，而且 约定一旦因协议推行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善造成工期 延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿,遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。
假如被申请人乙发觉该案在仲裁过程中违反法律程序,则能够向（ ）申请撤消裁决。
A.仲裁庭 B.建设行政主管部门
C.上级仲裁委员会 D.人民法院
正确答案：D,

第 49 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
建设单位未将确保安全施工方法等关于资料报送关于部门立案，责令（　　）。
A.工程停工
B.限期改过，给予警告
C.给予罚款
D.给予刑事处罚
正确答案：B,

第 50 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
在委托代理法律关系中，假如因为授权不明确而给第三人造成损失 （ ）
A.由被代理人独自负担责任
B.由代理人独自负担责任 
C.由被代理人和代理人按照约定各自负担赔偿责任
D.被代理人要向第三人负担责任,代理人负担连带责任
正确答案：D,

第 51 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
投标人在提交投标文件截止日后、投标使用期终止日前撤回其标书，则招标人 ( )
A.应无偿退回投标确保金 B.可没收投标确保金
C.可处以两倍确保金罚款 D.应扣除确保金50%
正确答案：B,

第 52 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
某建筑企业与陶瓷厂订立了一批瓷砖订购协议，约定交货期限为3月5日至25日，货到付款。正常情况下该货物运输时间为7～14天。如至3月28日陶瓷厂还没有交货，则以下选项中符正当定解除情形是（　　）。
A.3月29日到货交付
B.3月29日催告陶瓷厂交货，3月31 日仍未交货
C.3月29日催告陶瓷厂交货，4月29 日仍未交货
D.3月29日催告陶瓷厂交货，4月6日到货交付
正确答案：C,

第 20 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
伤亡事故处理工作应该在（ ）日内结案，特殊情况不得超出（ ）日。
 A. 60,90
B. 60,120
C.90,180  
D. 100,200
正确答案：B,

第 54 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
包括水土保持建设项目除按要求编制建设项目标环境影响汇报书外，还必须取得经由水 行政主管部门审查同意 ( )
A.水土保持方案 B.水土安全规划
C.水土利用方案 D.水土利用标准
正确答案：A,

第 55 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
建筑工程一切险保险终止日应为 （ ）
A.工程完工验收之日
B.工程验收合格之日
C.工程完工验收之日或者保险单上列出终止日
D.协议双方约定终止日
正确答案：C,

第 56 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
在试用期内被证实不符合录用条件，用人单位 ( )
A.能够随时解除劳动协议
 B.必须解除劳动协议
C.能够解除协议，但应提前30日通知劳动者
D.不得解除劳动协议
正确答案：A,

第 57 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
当事人对仲裁协议效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作 出裁定，由 ( )
A.仲裁委员会决定
B.协议推行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
正确答案：D,

第 411 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:2Z00建设工程法律制度 > 单项选择题 >
以下关于仲裁调解书、裁决书效力叙述中。正确是（　　）。
A.因为实施一裁终局标准，所以劳动仲裁裁决书一经作出即刻生效
B.仲裁庭制作调解书自送达之日起具备法律效力
C.当事人对仲裁裁决不服，自收到裁决书之日起十日内，能够向人民法院起诉
D．裁决书作出后，一方当事人逾期不推行，另一方当事人能够申请劳动仲裁机构强制执行
正确答案：B,

第 59 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
建设单位在领取施工许可证之前，应该按照关于要求 （ ）
A.办理开工汇报手续
B.办理工程质量监督手续
C.订立工程施工协议 
D.办理确保安全施工方法立案手续
正确答案：B,

第 60 题 (单项选择题)(每小题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
以下关于仲裁调解书、裁决书效力叙述中，正确是 （ ）。
A.因为实施一裁终局标准，所以劳动仲裁裁决书一经作出即刻生效
B.仲裁庭制作调解书自送达之日起具备法律效力
C.当事人对仲裁裁决不服，自收到仲裁裁决书之日起十日内，能够向人民法院起诉
D.裁决书作出后，一方当事人逾期不推行，另一方当事人能够申请劳动仲裁机构强制执行
正确答案：B,

二、多项选择题（每小题2分）

第 75 题 当事人对已经发生法律效力判决、裁定，认为有错误 ( )
A.只能向原审法院申请再审
B.只能向上一级法院申请再审
C.能够向原审法院申请再审
D.能够向上一级法院申请再审
E.能够同时向原审法院和上一级法院申请再审
正确答案：A,B,

第 76 题 著作权法保护对象是作品，依照《著作权法》及其实施条例要求，作品种类有很多个。其中，在工程建设领域较为常见，除文字作品外，还包含（　　）等。
A.美术作品
B.建筑作品
C.图形作品
D.音乐作品
E.模型作品
正确答案：A,B,C,E,

第 63 题 以下情形中，能够视为撤回仲裁申请是 （ ）
A.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭
B.被申请人与申请人达成调解协议
C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭
D.被申请人与申请人自行和解
E.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序
正确答案：A,C,

第 72 题 商事仲裁裁决生效后，应该向（ ）申请执行。
A.作出裁决仲裁委员会
B.申请人住所地中级人民法院
C.被执行人住所地中级人民法院
D.仲裁委员会所在地中级人民法院
E.被执行财产所在地中级人民法院
正确答案：C,E,

第 65 题 若当事人约定违约金与造成损失不一致，则以下说法中正确有（　　）。
A.约定违约金低于造成损失，当事人能够请求增加
B.约定违约金过分高于造成损失，该违约金约定无效
C.约定违约金高于所造成损失，当事人能够请求适当降低
D.约定违约金过分高于所造成损失，当事人能够请求适当降低
E.约定违约金过分低于造成损失，该违约金约定无效
正确答案：A,D,

第 70 题 关于实收资本说法正确是 （ ）
A.实收资本也称投入资本
B.实收资本投入形式能够是货币资金、实物、无形资产等
C.在通常情况下需要偿还
D.能够长久周转使用
E.实收资本主要以实物形式存在
正确答案：A,B,D,

第 67 题 >
建设工程发承包，《建筑法》作出禁止要求有 ( )
A.将建筑工程肢解发包
B.承包人将其承包建筑工程分包他人
C.承包人超越本企业资质等级许可业务范围承揽工程?
D.分包人将其承包工程再分包
E.两个不一样资质等级单位联合共同承包
正确答案：A,C,D,

第 79 题 以下关于违约责任负担形式说法，正确是 ( )
A.继续推行与采取补救方法，通常不被同时适用
B.继续推行与赔偿损失，能够同时适用
C.采取补救方法能够与违约金同时适用
D.赔偿损失与违约金能够同时适用
E.继续推行与定金罚则不能同时适用
正确答案：A,B,

第 69 题
某建设工程施工协议推行过程中，出现了发包方拖延支付工程款违约情况，则承包方要求发包方负担违约责任方式能够有（　　）。
A.继续推行协议
B.提升价格或酬劳
C.要求发包方提前支付全部工程款
D.能够要求发包方支付逾期利息
E.要求发包方降低工程质量标准
正确答案：A,D,

第 70 题 (多项选择题)(每小题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 多项选择题 >
甲、乙订立一份总价为10万元钢材买卖协议，约定假如一方违约则向对方支付2万元违约金，同时甲按约定支付给乙定金元，后因乙未推行协议，造成甲损失5000元。则以下说法中正确有（　　）。
A.违约金条款与定金条款不能重复计算
B.乙企业向甲偿还损失5000元，并退还定金元
C.乙企业支付2万元违约金，外加损失赔偿5000元
D.乙企业支付2万元违约金，并退还定金元
E.乙企业可向法院请求适当降低违约金，再给予支付
正确答案：A,D,E,

第 65 题 (多项选择题)(每小题 2.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中试题 > 多项选择题 >
以下属于投标人之间串通投标报价行为是 ( )
A.招标人在开标前开启投标文件,并将投标情况通知其余投标人
B.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.投标人在投标时递交虚假业绩证实
D.投标人与招标人约定，在投标时压低标价，中标后再给投标人额外赔偿
E.投标人先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
正确答案：B,E,

第 72 题 (多项选择题)(每小题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 多项选择题 >
某承包商拖欠某设备租赁企业租赁费8万元，该租赁企业拖欠某大学培训费10万元。该企业将对承包商债权转让给某大学，则以下关于该设备企业通知义务说法，正确有（　　）。
A.该企业在权利转让时，能够通知该承包商
B.该企业在权利转让时，应该通知该承包商
C.未经通知，该转让对承包商不发生效力
D.未经通知，该转让对承包商也发生效力
E.该企业转让权利通知不得撤消，但经该大学同意除外
正确答案：B,C,E,

第 73 题 (多项选择题)(每小题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 多项选择题 >
对施工单位使用未经验收或者验收不合格施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施处罚包含（　　）。
A.责令限期改过
B.逾期未改过，责令停业整理，并处10万元以上30万元以下罚款
C.处以一定罚款
D.取消施工资格
E.情节严重。降低资质等级，直至吊销资质证书
正确答案：A,B,E,

第 74 题 (多项选择题)(每小题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 多项选择题 >
某勘察企业作为被告收到了人民法院送达应诉通知书。并附有举证通知书。关于举证时限，说法错误有（　　）。
A.举证时限必须由人民法院指定
B.勘查企业能够在举证期限届满前提出反诉
C.勘察企业在举证时限内未提交证据材料即败诉
D.勘查企业不得提延长举证期限要求
E.勘察企业逾期提交证据材料，人民法院审理时不组织质证
正确答案：A,C,D,

第 309 题 (多项选择题)(每小题 2.00 分) 题目分类:2Z00建设工程法律制度 > 多项选择题 >
建筑企业甲企业注册登记成立后，经关于部门同意，向社会公开招聘人员。在甲企业与被录用人员张某订立劳动协议中，以下（　　）情形不符合劳动法要求。
A.劳动协议约定试用期为1年
B.在试用期内，张某不得通知甲企业解除劳动协议
C.在试用期间，张某被证实不符合录用条件，甲企业可随时解除劳动协议
D.张某如被依法追究刑事责任，甲企业能够随时解除劳动协议
E.张某假如患病，甲企业能够随时解除劳动协议
正确答案：A,B,E,

第 76 题 (多项选择题)(每小题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 多项选择题 >
以下违约责任负担方式能够并用有 ( )
A.赔偿损失与继续推行 B.定金与解除协议
C.定金与支付违约金 D.赔偿损失与修理、重作、更换
 E.违约金与解除协议
正确答案：A,B,D,E,

第 77 题 (多项选择题)(每小题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 多项选择题 >
建设项目需要配套建设环境保护设施，必须与主体工程同时
A.立项 B.审批
C.设计 D.施工
E.投产使用
正确答案：C,D,E,

第 78 题 (多项选择题)(每小题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 多项选择题 >
开发商甲向四个承包商乙、丙、丁、戊分别发出投标邀请书，乙未予理会，丙、丁、戊则向甲发出了投标文件，但丙真正目标并不是想承包工程，而是想经过参加竞标干扰甲招标活动，丁投标文件使用了虚假企业资质证书，戊隐瞒了其财务情况真实信息。因丙、丁、戊行为，评标委员会否决了全部投标，致使甲遭受了一定经济损失。对于甲招标失败，未能选定中标人所造成损失，应该负担赔偿责任投标人有（　　）。
A.乙
B.丙
C.丁
D.戊
E.都不负担
正确答案：B,C,D,

第 79 题 (多项选择题)(每小题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类试题（如真题，模拟测试题） > 多项选择题 >
工