城市及道路照明工程施工合同模板.doc

安 装 工 程 施 工 合 同

编 号:

工程名称:

工程地点:

建设单位:

施工单位:

签署日期: 年 月 日

安装工程施工协议
发包方: （以下简称甲方）
承包方: （以下简称乙方）
依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及其她相关法律、 行政法规, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 双方就张家堡广场照明工程, 特签订本协议。
1. 协议内容
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程范围:
施工工期
2.1开始工作日期: 年 月 日
2.2结束工作日期: 年 月 日
2.3总日历工作天数为 : 天
2. 承包方法
本工程为包工包料（不包含灯具采购）承包方法。
3. 协议价款及付款方法
4.1协议总价款（暂定）人民币: 元, 大写:
4.1.1协议总价款包含照明工程施工费和照明工程二次设计费。
4.1.2协议价款中照明工程二次设计费按工程总造价4%计取。
4.2付款方法
4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款30%, 工程施工电缆敷设完成支付暂定工程款50%, 完工验收后支付至总工程款95%。质保期满后一个月内一次性支付5%质保金。
4.3协议价款计算: 依据施工单位二次设计施工图、 设计变更、 签证, 实施《统一安装工程预算定额陕西省价目表》、 《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额》及配套文件工程类别依据三类工程取费, 不计取养老保险统筹和安全、 文明施工定额补助费（计取赶工费, 费用额甲乙双方协商）。本协议包含主材价格按甲方认价计取。

4.2.7协议价款增减: 工程量以完工图为基准。
5.双方责任
5.1甲方责任:
5.1.1甲方在乙方施工前, 向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、 照明工程电气施工图（招标文件中提供图纸）电子版。
5.1.2向乙方提供必需场地及施工用水、 用电（费用由乙方负担）。
5.1.3按协议约定向乙方支付协议价款。
5.1.4因为工期太紧, 甲方必需在收到乙方文件（包含图纸、 变更、 与工程进度相关文件）2小时内给予确定, 不然视为甲方已确定。
5.1.5甲方负责协调施工现场中发生非施工单位引发多种问题。
5.1.6甲方按计划采购灯具, 确保灯具到场时间不影响整个工程工期。
5.1.7甲方在收到乙方提交工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后立刻办理结算。
5.2乙方责任:
5.2.1乙方应向甲方提供完工图四套。
5.2.2调试验收合格后, 需无偿对甲方操作人员进行技术培训, 直至甲方人员能够达成技术上熟练操作。
5.2.3按施工安全规范做好施工质量、 安全管理, 如在施工期间发生施工质量、 安全事故, 应立刻汇报甲方。确保施工现场清洁符合相关要求, 按文明工地标准组织施工, 做到“工完、 料净、 场地清’。
5.2.4隐蔽工程, 隐蔽前应提前8小时通知甲方验收, 经甲方验收合格后方可隐蔽, 自行隐蔽无效。
5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度, 遵守甲方相关施工现场管理相关要求, 负担在安装、 施工过程中放火、 防盗等安全责任; 对现场全部其她建筑及建筑装修、 设备、 器具、 绿化苗木不得破坏。
6。暂停施工
6.1当碰到重大质量事故, 安全事故或其她甲方代表认为确有必需暂停施工时, 应该以书面形式要求乙方暂停施工, 并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应该按甲方要求停止施工, 并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出处理意见后, 能够书面形式提出复工要求, 业主代表应该在2小时内给予回复。甲方代表未能在要求时间内提出处理意见, 或收到乙方复工要求后2小时内未予回复 分包方可自行复工。因甲方原因造成停工, 由甲方负担所发生追加协议价款, 赔偿乙方由此造成损失, 工期顺延。因乙方原因造成停工, 由乙方负担发生费用, 工期不予顺延。
6.2非甲乙双方原因, 切是不可抗拒原因（天气、 人为因数）可进行临时停工。
7．工程延误
对以下原因造成完工日期推拖延误, 经甲方代表确定后, 工期对应顺延;
7.1甲方未按协议约定提供所需资金、 指令、 同意、 回复等, 致使施工不能正常进行;
7.2经甲方认可设计变更和工程量增加;
7.3一天内非甲方、 乙方原因停电造成停工累计超出8小时;
7.4因甲方采购灯具不能按时到施工现场, 或其它甲方原因造成乙方人员窝工, 乙方有权索赔窝工费, 同时工期顺延。
8．不可抗力
8.1张家堡照明工程为冬季室外施工, 因为天气下雨、 雪等天气原因造成不能施工, 工期对应顺延, 乙方可索赔费用和工期。
8.2非甲乙双方原因, 而是不可预料外界因数影响造成停工, 工期对应顺延, 乙方可索赔费用和工期。
9．变更
施工中甲方对原设计进行变更, 应在变更前3天, 向乙方发出书面变更通知, 乙方按通知进行变更。因变更造成费用整甲按协议结算措施方法计价, 延误工期对应顺延。
10．验收
10.1安装工程开始前, 乙方应提供主材相关资料及材料报验单, 报给甲方, 甲方要在2小时内对材料质量进行检验。
10.2隐蔽前通知甲方, 经甲方验收合格后方可隐蔽。
10.3灯具安装调试完成后, 经甲方验收合格, 作为本工程最终质量验收。
11.工程质保期
11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障, 乙方必需在接到通知后12小时内派人员维修, 因产品质量问题引发工程维修, 甲方支付维修所发生费用, 乙方维修。因安装问题引发工程维修, 乙方负责无偿维修。
11.2保修期满后, 乙方应建立二十四小时电话热线跟踪服务, 若工程发生故障, 乙方应在接到通知后二十四小时内赶赴现场维修, 以最优惠成本价维修更换。
12．违约责任
12.1本工程验收质量必需达成乙方承诺合格标准。
12.2除不可抗力外, 甲乙双方应严格遵守本协议条款, 不然, 违约方须负担违约责任。
12.3若乙方未能按本协议工期完工, 每延误一天, 支付协议总价万分之二违约金, 若甲方未能按本协议支付工程款, 乙方有权停工, 甲方支付误工费, 由此造成工期延误由甲方负责。
13.争议处理
凡因实施本协议所发生或与本协议相关一切争议, 协议各方应经过友好协商处理: 假如协商不能处理, 任何一方均可向本协议项目工程地人民法院提起诉讼。
14.其它
14.1因为开挖路面原因移动部分苗木时, 乙方请甲方代表现场确定, 甲方代表同意后, 乙方挖处苗木, 苗木种植工作不在乙方协议范围内, 乙方不负责。
14.2乙方不负责乙方开挖水泥路面和地板砖修复工作。
14.3本协议如有未尽事宜, 经双方友好协商, 另签补充协议。
14.4本协议一式六份, 甲乙双方各三份。

发包方（盖章）: 承包方（盖章）:
法定代表人: 法定代表人:
经办人: 经办人:
电　话: 电　话:
单位地址: 单位地址:
时 间: 时 间:
开户行及账号: