建设工程施工劳务分包协议模板.doc

建设工程施工劳务分包协议
工程承包人（施工总承包人）:
劳务分包人: 杨小林（4228027）
　　依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及其它相关法律、 行政法规, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 鉴于 鼎辉房地产开发有限企业（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签署施工总承包协议（以下称为“总包协议”）, 双方就劳务分包事项协商达成一致, 签订本协议。
劳务分包工作对象及提供劳务内容
　　工程名称: 林海云轩综合楼工程
　　工程地点: 湖北省利川市谋道镇大庄村十一组（陈家湾）
　　结构类型: 框架七层
工程承包人提供材料、 工种及设备: 1）结构: 砌块砖、 钢筋、 水泥、 砂石料。2）泥瓦装饰: 细砂、 瓷砖、 阳台罗马柱、 屋面瓦等材料。3）木工装饰: 全部室内外门窗、 梯步栏杆工程材料及工资, 厨房卫生间吊顶工程材料及工资。4）全部防水工程材料及工资。5）供排水、 洁具、 生活用电材料。6）所需涂料工程材料和工资。7)工程完工交付发包人前最终一次清洁卫生所需材料及工资。
劳务分包人提供材料、 工种及设备: 2.1 主体结构部分: 砌体: 15（20）#水泥空心砖砌筑（如墙体砖单块尺寸为60*120*240或240以上墙体, 工程承包人应付给劳务分包人由此产生一切劳务差价）; 粱、 柱、 板: 模型工所需模板、 铁钉、 铁丝以及人工, 钢筋工、 砼浇筑人工; 基础: 人工挖孔桩开挖提岩心、 桩孔砼浇筑、 桩孔钢筋制作安装、 地梁制作安装、 地梁砼浇筑。桩身超出3米按增加工程量计算, 计算式为: 直接费+管理费（人工费20%）。2.2 装饰部分: 全部内外抹灰, 外墙60*60瓷砖铺贴, 阳台罗马柱栏杆安装, 室内地板砖、 墙裙、 梯步砖铺贴。2.3 在劳务分包人施工内容内所需一切机械设备由劳务分包人自己提供: 塔机、 拌和机、 砼浇筑所需振捣器, 木工需要模板、 方片、 木衬、 铁钉、 铁丝, 二级配电箱以外全部电线、 电箱。2.4 水电安装; 2.5 外墙脚手架: 所需脚手架管件租赁费、 搭拆人工费; 2.6 本工程所需安全帽、 安全带等安全保护用具。
3．分包工作期限
　　开始工作日期: 10月15日, 结束工作日期: 8月1日总日历工作天数为: 289天。
　　4．质量标准
　　工程质量: 按总包协议相关质量约定、 国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》, 本工作必需达成质量评定 合格 等级。
　　5．协议文件及解释次序
　　组成本协议文件及优先解释次序以下:
　　（1）本协议;
　　（2）本协议附件;
　　（3）本工程施工总承包协议;
　　（4）本工程施工专业承包协议。
　　6．标准规范
　　除本工程总包协议另有约定外, 本协议适用标准规范以下:
　　（1）
　　（2）
　　7．总包协议
　　7．1　工程承包人应提供总包协议（相关承包工程价格细节除外）, 供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时, 工程承包人应向劳务分包人提供一份总包协议或专业分包协议（相关承包工程价格细节除外）副本或复印件。
　　7．2　劳务分包人应全方面了解总包协议各项要求（相关承包工程价格细节除外）。
　　8．图纸
　　8．1　工程承包人应在劳务分包工作开工7天前, 向劳务分包人提供图纸壹套, 以及与本协议工作相关标准图壹套。
　　8．2　___________________________
　　9．项目经理
　　9．1　工程承包人委派担任驻工地推行本协议项目经理为_____________, 职务: _________, 职称: _________。
　　9．2　劳务分包人委派担任驻工地推行本协议项目经理为杨小林, 职务: 项目经理 , 职称: 中级 。
　　10．工程承包人义务
　　10．1　组建与工程相适应项目管理班子, 全方面推行总包协议, 组织实施施工管理各项工作, 对工程工期和质量向发包人负责;
　　10．2　 除非本协议另有约定, 工程承包人完成劳务分包人施工前期下列工作并负担对应费用
　　（1）在_______年_______月_______日前向劳务分包人交付含有本协议项下劳务作业开工条件施工场地, 含有开工条件施工场地交付要求为: _________ ___________。
　　（2）在_______年_______月_______日前完成水、 电、 热、 电讯等施工管线和施工道路, 并满足完成本协议劳务作业所需能源供给、 通讯及施工道路通畅时间和质量要求;
　　（3）在_______年_______月_______日前向劳务分包人提供对应工程地质和地下管网线路资料;
　　（4）在_____年_______月_______日前完成办理下列工作手续（包含多种证件、 批件、 规费, 但包含劳务分包人本身手续除外）: __________________ ;
　　（5）在_______年_______月_______日前向劳务分包人提供对应水准点与坐标控制点位置, 其交验要求与保护责任为: ______;
　　（6）在_______年_______月_______日前向劳务分包人提供下列生产、 生活临时设施: _____________________ , 其交验要求与保护责任为: ______________________________;
　　10．3　负责编制施工组织设计, 统一制订各项管理目标, 组织编制年、 季、 月施工计划、 物资需用量计划表, 实施对工程质量、 工期、 安全生产、 文明施工, 计量析测、 试验化验控制、 监督、 检验和验收;
　　10．4　负责工程测量定位、 沉降观察、 技术交底, 组织图纸会审, 统一安排技术档案资料搜集整理及交工验收;
　　10．5　统筹安排、 协调处理非劳务分包人独立使用生产、 生活临时设施、 工作用水、 用电及施工场地;
　　10．6　按时提供图纸, 立刻交付应供材料、 设备, 所提供施工机械设备、 周转材料、 安全设施确保施工需要;
　　10．7　按本协议约定, 向劳务分包人支付劳动酬劳;
　　10．8　负责与发包人、 监理、 设计及相关部门联络, 协调现场工作关系。
　　11．劳务分包人义务
　　11．1　对本协议劳务分包范围内工程质量向工程承包人负责, 组织含有对应资格证书熟练工人投入工作; 未经工程承包人授权或许可, 不得私自与发包人及相关部门建立工作联络; 自觉遵遵法律法规及相关规章制度;
　　11．2　劳务分包人依据施工组织设计总进度计划要求, 每个月底前天提交下月施工计划, 有阶段工期要求提交阶段施工计划, 必需时按工程承包人要求提交旬、 周施工计划, 以及与完成上述阶段、 时段施工计划对应劳动力安排计划, 经工程承包人同意后严格实施;
　　11．3　严格根据设计图纸、 施工验收规范、 相关技术要求及施工组织设计精心组织施工, 确保工程质量达成约定标准; 科学安排作业计划, 投入足够人力、 物力, 确保工期; 加强安全教育, 认真实施安全技术规范, 严格遵守安全制度, 落实安全方法, 确保施工安全; 加强现场管理, 严格实施建设主管部门及环境保护、 消防、 环卫等相关部门对施工现场管理要求, 做到文明施工; 负担因为本身责任造成质量修改、 返工、 工期拖延、 安全事故、 现场脏乱造成损失及多种罚款;
　　11．4　自觉接收工程承包人及相关部门管理、 监督和检验; 接收工程承包人随时检验其设备、 材料保管、 使用情况, 及其操作人员有效证件、 持证上岗情况; 与现场其她单位协调配合, 照料全局;
　　11．5　按工程承包人统一计划堆放材料、 机具, 按工程承包人标准化工地要求设置标牌, 搞好生活区管理, 做好本身责任区治安保卫工作;
　　11．6　按时提交报表、 完整原始技术经济资料, 配合工程承包人办理交工验收;
　　11．7　做好施工场地周围建筑物、 构筑物和地下管线和已完工程部分成品保护工作, 因劳务分包人责任发生损坏, 劳务分包人自行负担由此引发一切经济损失及多种罚款;
　　11．8　妥善保管、 合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用机具、 周转材料及其她设施;
　　11．9　劳务分包人须服从工程承包人转发发包人及工程师指令。
　　11．10　除非本协议另有约定, 劳务分包人应对其作业内容实施、 完工负责, 劳务分包人应负担并推行总包协议约定、 与劳务作业相关全部义务及工作程序。
　　12．安全施工与检验
　　12．1　劳务分包人应遵守工程建设安全生产相关管理要求, 严格按安全标准进行施工, 并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验, 采取必需安全防护方法, 消除事故隐患。因为劳务分包人安全方法不力造成事故责任和所以而发生费用, 由劳务分包人负担。
　　12．2　工程承包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育, 并对她们安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理要求进行施工。因工程承包人原因造成安全事故, 由工程承包人负担对应责任及发生费用。
　　13．安全防护
　　13．1　劳务分包人在动力设备、 输电线路、 地下管道、 密封防震车间、 易燃易爆地段以及临街交通要道周围施工时, 施工开始前应向工程承包人提出安全防护方法, 经工程承包人认可后实施, 防护方法费用由工程承包人负担。
　　13．2　实施爆破作业, 在放射、 毒害性环境中工作（含储存、 运输、 使用）及使用毒害性、 腐蚀性物品施工时, 劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人, 并提出对应安全防护方法, 经工程承包人认可后实施, 由工程承包人负担安全防护方法费用。
　　13．3　劳务分包人在施工现场内使用安全保护用具（如安全帽、 安全带及其她保护用具）, 由劳务分包人提供使用计划, 经工程承包人同意后, 由工程承包人负责供给。
　　14．事故处理
　　14．1　发生重大伤亡及其她安全事故, 劳务分包人应按相关要求立刻上报相关部门并汇报工程承包人, 同时按国家相关法律、 行政法规对事故进行处理。
　　14．2　劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时, 应按相关要求处理。
　　15．保险
　　15．1　劳务分包人施工开始前, 工程承包人应取得发包人为施工场地内自有些人员及第三人人员生命财产办理保险, 且不需劳务分包人支付保险费用。
　　15．2　运至施工场地用于劳务施工材料和待安装设备, 由工程承包人办理或取得保险, 且不需劳务分包人支付保险费用。
　　15．3　工程承包人必需为租赁或提供给劳务分包人使用施工机械设备办理保险, 并支付保险费用。工程承包人自行投保范围（内容）为: ___________________________________。
　　15．4　劳务分包人必需为从事危险作业职员办理意外伤害保险, 并为施工场地内自有些人员生命财产和施工机械设备办理保险, 支付保险费用。劳务分包人自行投保范围（内容）为: ____________________________。
　　15．5　保险事故发生时, 劳务分包人和工程承包人有责任采取必需方法, 预防或降低损失。
　　16．材料、 设备供给
　　16．1　劳务分包人应在接到图纸后3天内, 向工程承包人提交材料、 设备、 构配件供给计划（具体表式见附件一）; 经确定后, 工程承包人应按供给计划要求质量、 品种、 规格、 型号、 数量和供给时间等组织货源并立刻交付; 需要劳务分包人运输、 卸车, 劳务分包人必需立刻进行, 费用另行约定。如质量、 品种、 规格、 型号不符合要求, 劳务分包人应在验收时提出, 工程承包人负责处理。
　　16．2　劳务分包人应妥善保管、 合理使用工程承包人供给材料、 设备。因保管不善发生丢失、 损坏, 劳务分包人应赔偿, 并负担所以造成工期延误等发生一切经济损失。
　　16．3　工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、 规格、 数量、 质量或其她要求）:
　　采购材料费用为: _____________________（单价）
　　采购材料费用为: _____________________（单价）
　　采购材料费用为: _____________________（单价）
　　采购材料费用为: _____________________（单价）
　　16．4　工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料费用, 由劳务分包人凭采购凭证, 另加_______％管理费向工程承包人报销。
　　17．劳务酬劳
　　17．1　本工程劳务酬劳采取下列任何一个方法计算:
　　（1）固定劳务酬劳（含管理费）;
　　（2）约定不一样工种劳务计时单价（含管理费）, 按确定工时计算;
　　（3）约定不一样工作结果计件单价（含管理费）, 按确定工程量计算。
　　17．2　本工程劳务酬劳, 除本协议17．6要求情况外, 均为一次包死, 不再调整。
　　17．3　采取第（1）种方法计价, 劳务酬劳累计 元每平方米 （小写: 元/平方米）计算式: 总面积=每层投影面积*层数。
　　17．4　采取第（2）种方法计价, 不一样工种劳务计时单价分别为:
　　___________________________________　, 单价为______________元;
　　17．5　采取第（3）种方法计价, 不一样工作结果计件单价分别为:
　　___________________________________　, 单价为______________元;
　　17．6　在下列情况下, 固定劳务酬劳或单价能够调整:
　　（1）以本协议约定价格为基准, 市场人工价格改变幅度超出10％, 按改变前后价格差额给予调整;
　　（2）后续法律及政策改变, 造成劳务价格改变, 按改变前后价格差额给予调整;
　　（3双方约定其她情形: _________________________________________________
　　18．工时及工程量确定
　　18．1　采取固定劳务酬劳方法, 施工过程中不计算工时和工程量。
　　18．2　采取按确定工时计算劳务酬劳, 由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人, 由工程承包人确定。
　　18．3　采取按确定工程量计算劳务酬劳, 由劳务分包人按月（或旬、 日）将完成工程量报工程承包人, 由工程承包人确定。对劳务分包人未经工程承包人认可, 超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工工程量, 工程承包人不予计量。
19． 劳务酬劳中间支付
　　19．1　采取固定劳务酬劳方法支付劳务酬劳, 劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:
　　（1）协议生效即支付预付款 0元;
　　（2）中间支付:
第一次支付时间为: 在完成基础正负零以下时支付金额: 壹拾万元整（约为总工程7%）
第二次支付时间为: 在完成一至三层主体时支付金额: 已完成面积* 总单价二分之一-第一次支付数量;
　　第三次支付时间为: 在完成主体结顶时支付金额: 总面积* 总单价二分之一–第一次付款数量-第一次支付数量。
　　第四次支付时间为: 在完成内外墙抹灰时瓷砖铺贴前, 支付金额: 肆拾万元整 （约为总工程25%）;
　　第五次支付时间为: 在完成全部工序, 经双方验收合格, 7天内付清全部劳务工程款项。
19．2　采取计时单价或计件单价方法支付劳务酬劳, 劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为人民币现金。
　　19．3　本协议确定调整劳务酬劳、 工程变更调整劳务酬劳及其她条款中约定追加劳务酬劳, 应与上述劳务酬劳同期调整支付。
　　20．施工机具、 周转材料供给
　　20．1　工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用机具、 设备, 性能应满足施工要求, 立刻运入场地, 安装调试完成, 运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、 低值易耗材料（由工程承包人依据本协议委托劳务分包人采购除外）应按时运入现场交付劳务分包人, 确保施工需要。如需要劳务分包人运输、 卸车、 安拆调试时, 费用另行约定。
　　20．2　工程承包人应提供施工使用机具、 设备一览表见附件二。
　　20．3　工程承包人应提供周转材料、 低值易耗材料一览表见附件三。
　　21．施工变更
　　21．1　施工中如发生对原工作内容进行变更, 工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知, 并提供变更对应图纸和说明。劳务分包人根据工程承包人（项目经理）发出变更通知及相关要求, 进行下列需要变更:
　　（1）更改工程相关部分标高、 基线、 位置和尺寸;
　　（2）增减协议中约定工程量;
　　（3）改变相关施工时间和次序;
　　（4）其她相关工程变更需要附加工作。
　　21．2　因变更造成劳务酬劳增加及造成劳务分包人损失, 由工程承包人负担, 延误工期对应顺延; 因变更降低工程量, 劳务酬劳应对应降低, 工期对应调整。
　　21．3　施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人私自变更设计发生费用和由此造成工程承包人直接损失, 由劳务分包人负担, 延误工期不予顺延。
　　21．4　因劳务分包人本身原因造成工程变更, 劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。
　　22．施工验收
　　22．1　劳务分包人应确保所完成施工质量, 应符合本协议约定质量标准。劳务分包人施工完成, 应向工程承包人提交完工汇报, 通知工程承包人验收; 工程承包人应该在收到劳务分包人上述汇报后7天内对劳务分包人施工结果进行验收, 验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收, 视为劳务分包人已经完成了本协议约定工作。但工程承包人与发包人间隐蔽工程验收结果或工程完工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时, 劳务分包人应负责无偿修复, 不延长工期, 并负担由此造成工程承包人相关损失。
　　22．2　全部工程完工（包含劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格, 劳务分包人对其分包劳务作业施工质量不再负担责任, 在质量保修期内质量保修责任由工程承包人负担。
　　23．施工配合
　　23．1　劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行初步验收, 以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行包含劳务分包人工作内容、 施工场地检验、 隐蔽工程验收及工程完工验收; 工程承包人或施工场地内第三方工作必需劳务分包人配合时, 劳务分包人应按工程承包人指令给予配合。除上述初步验收、 隐蔽工程验收及工程完工验收之外, 劳务分包人因提供上述配合而发生工期损失和费用由工程承包人负担。
　　23．2　劳务分包人按约定完成劳务作业, 必需由工程承包人或施工场地内第三方进行配合时, 工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人取得该第三方配合, 且工程承包人应负担所以而发生费用。
　　24．劳务酬劳最终支付
　　24．1　全部工作完成, 经工程承包人认可后14天内, 劳务分包人向工程承包人递交完整结算资料, 双方根据本协议约定计价方法, 进行劳务酬劳最终支付。
　　24．2　工程承包人收到劳务分包人递交结算资料后14天内进行核实, 给予确定或者提出修改意见。工程承包人确定结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务酬劳尾款。
　　24．3　劳务分包人和工程承包人对劳务酬劳结算价款发生争议时, 按本协议相关争议约定处理。
25．违约责任
　　25．1　当发生下列情况之一时, 工程承包人应负担违约责任:
　　（1）工程承包人违反本协议第19条、 第24条约定, 不按时向劳务分包人支付劳务酬劳;
　　（2）工程承包人不推行或不按约定推行协议义务其她情况。
　　25．2　工程承包人不按约定核实劳务分包人完成工程量或不按约定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时, 应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳利息, 并按拖欠金额向劳务分包人支付每日3‰违约金及施工现场全部些人职员资（按200元/人/日）, 且工期顺延。
　　25．3　工程承包人不推行或不按约定推行协议其她义务时, 应向劳务分包人支付违约金_______元, 工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成经济损失, 顺延延误劳务分包人工作时间。
　　25．4　当发生下列情况之一时, 劳务分包人应负担违约责任:
（1）劳务分包人因本身原因延期交工, 每延误一日, 应向工程承包人支付工程总额3‰违约金;
（2）劳务分包人施工质量不符合本协议约定质量标准, 但能够达成国家要求最低标按时, 劳务分包人应向工程承包人支付 违约金;
　　（3）劳务分包人不推行或不按约定推行协议其她义务时, 应向工程承包人支付违约金元, 劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成经济损失, 延误劳务分包人工作时间不予顺延。
　　25．5　一方违约后, 另一方要求违约方继续推行协议时, 违约方负担上述违约责任后仍应继续推行协议。
　　26．索赔
　　26．1　工程承包人依据总（分）包协议向发包人递交索赔意向通知或其它资料时, 劳务分包人应给予主动配合, 保持并出示对应资料, 方便工程承包人能遵守总（分）包协议。
　　26．2　在劳务作业实施过程中, 如劳务分包人碰到不利外部条件等依据总（分）包协议能够索赔情形出现, 则工程承包人应该采取一切合理步骤, 向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后, 工程承包人应该将索赔所得对应部分转交给劳务分包人。
　　26．3　当本协议一方向另一方提出索赔时, 应有正当索赔理由, 并有索赔事件发生时有效对应证据。
　　26．4　工程承包人未按约定推行自己各项义务或发生错误, 以及应由工程承包人负担责任其她情况, 造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能立刻得到协议酬劳及劳务分包人其她经济损失, 劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:
　　（1）索赔事件发生后21天内, 向工程承包人项目经剪发出索赔意向通知;
　　（2）发出索赔意向通知后21天内, 向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）赔偿经济损失索赔汇报及相关资料;
　　（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交索赔汇报和相关资料后, 于21天内给予回复, 或要求劳务分包人深入补充索赔理由和证据;
　　（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交索赔汇报和相关资料后21天内未予回复或未对劳务分包人作深入要求, 视为该项索赔已经认可;
　　（5）当该项索赔事件连续进行时, 劳务分包人应该阶段性地向工程承包人发出索赔意向, 在索赔事件终了后21天内, 向工程承包人项目经理送交索赔相关资料和最终索赔汇报。索赔回复程序与（3）、 （4）要求相同。
　　26．5　劳务分包人未按约定推行自己各项义务或发生错误, 给工程承包人造成经济损失, 工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
　　27．争议
　　27．1　工程承包人和劳务分包人在推行协议时发生争议, 能够自行和解或要求相关主管部门调解, 任何一方不愿和解、 调解或和解、 调解不成, 双方约定采取下列第 种方法处理争议:
　　（1）双方达成仲裁协议, 向利川市劳动仲裁委员会申请仲裁
　　（2）向有管辖权人民法院起诉。
　　27．2　发生争议后, 除非出现下列情况, 双方都应继续推行协议, 保持工作连续, 保护好已完工作结果:
　　（1）单方违约造成协议确已无法推行, 双方协议终止协议;
　　（2）调解要求停止协议工作, 且为双方接收;
　　（3）仲裁机构要求停止协议工作;
　　（4）法院要求停止协议工作。
　　28．不可抗力
　　28．1　本协议中不可抗力定义与总包协议中定义相同。
　　28．2　不可抗力事件发生后, 劳务分包人应立刻通知工程承包人项目经理, 并在力所能及条件下快速采取方法, 尽力降低损失, 工程承包人应帮助劳务分包人采取方法。工程承包人项目经理认为劳务分包人应该暂停工作, 劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况, 及估计清理和修复费用。不可抗力事件连续发生, 劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内, 劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用正式汇报和相关资料。
　　28．3　因不可抗力事件造成费用和延误工作时间由双方按以下措施分别负担:
　　（1）工程本身损害、 因工程损害造成第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业材料和待安装设备损害由工程承包人负担;
　　（2）工程承包人和劳务分包人人员伤亡由其所在单位负责, 并负担对应费用;
　　（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失, 由劳务分包人自行负担;
　　（4）工程承包人提供给劳务分包人使用机械设备损坏, 由工程承包人负担, 但停工损失由劳务分包人自行负担;
　　（5）停工期间, 劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地必需管理人员及保卫人员费用由工程承包人负担;
　　（6）工程所需清理、 修复费用, 由工程承包人负担;
　　（7）延误工作时间对应顺延。
　　28．4　因协议一方拖延推行协议后发生不可抗力, 不能免去拖延推行方对应责任。
　　29．文物和地下障碍物
　 29．1　在劳务作业中发觉古墓、 古建筑遗址等文物和化石或其她有考古、 地质研究价值物品时, 劳务分包人应立刻保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理, 工程承包人项目经理应于收到书面通知后二十四小时内汇报当地文物管理部门, 工程承包人和劳务分包人按文物管理部门要求采取妥善保护方法。工程承包人负担由此发生费用, 顺延协议工作时间。如劳务分包人发觉后隐瞒不报或哄抢文物, 致使文物遭受破坏, 责任者依法负担对应责任。
　　29．2　劳务作业中发觉影响工作地下障碍物时, 劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理, 同时提出处理方案, 工程承包人项目经理收四处理方案后二十四小时内给予认可或提出修正方案, 工程承包人负担由此发生费用, 顺延协议工作时间。所发觉地下障碍物有归属单位时, 工程承包人应报请相关部门协同处理。
　　30．协议解除
　　30．1　假如工程承包人不根据本协议约定支付劳务酬劳, 劳务分包人能够停止工作。停止工作超出28天, 工程承包人仍不支付劳务酬劳, 劳务分包人能够发出通知解除协议。
　　30．2　如在劳务分包人没有完全推行本协议义务之前, 总包协议或专业分包协议终止, 工程承包人应通知劳务分包人终止本协议。劳务分包人接到通知后立刻撤离现场, 工程承包人应支付劳务分包人已完工程劳务酬劳, 并赔偿所以而遭受损失。
　　30．3　如因不可抗力致使本协议无法推行, 或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建, 致使协议无法推行, 工程承包人和劳务分包人能够解除协议。
　　30．4　协议解除后, 劳务分包人应妥善做好已完工程和剩下材料、 设备保护和移交工作, 按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必需条件, 支付以上所发生费用, 并按协议约定支付已完工作劳务酬劳。有过失一方应该赔偿因协议解除给对方造成损失。协议解除后, 不影响双方在协议中约定结算和清理条款效力。
　　31．协议终止
　　31．1　双方推行完协议全部义务, 劳务酬劳价款支付完成, 劳务分包人向工程承包人交付劳务作业结果, 并经工程承包人验收合格后, 本协议即告终止。
　　32．协议份数
　　32．1　本协议正本两份, 含有相同效力, 由工程承包人和劳务分包人各执一份; 本协议副本_______份, 工程承包人执_______份, 劳务分包人执_______份。
　　33．补充条款
　　34．协议生效
　　协议签订时间: _______年_______月_______日
　　协议签订地点: ___________________________________
　　本协议双方约定_______后生效。

工程承包人: 劳务分包人:
住所: ________________________ 住所: ________________________
法定代表人: __________________ 法定代表人: __________________
委托代理人: __________________ 委托代理人: __________________