勘查项目工程监理合同文档模板.doc

勘查项目工程监理协议

委托人: 宁波联合集团进出口股份有限企业
地 址: 宁波经济技术开发区东海路1号
法定代表人: 戴晓峻
签署时间: 10月4日
监理人: 湖南辰州矿业股份有限企业
地 址: 湖南省沅陵县官庄镇
法定代表人: 陈建权
依据《中国协议法》之要求, 经双方在平等、 自愿、 互利基础上, 签署本协议, 共同信守。
第一条、 监理项目范围
委托人委托监理人, 按本协议书要求进行土耳其屈塔希亚省盖迪芡县库克罗矿区与乌古鲁卡矿区地质勘查工程项目施工监理, 监理范围普查和详查阶段施工质量及施工现场勘查工程中碰到专业技术问题相关服务内容。
第二条、 服务期限及费用收取方法
服务期限为10月至12月。
费用包含: 正常服务收费、 附加工作服务费、 拖期支付赔偿、 合理化提议奖励、 双方约定其它费用五项, 其具体明细计算方法以下:
1.正常服务收费计取和支付
1.1施工监理服务收费计取及支付
1.1.1 施工监理服务收费计取
双方约定, 本工程施工监理收费计取根据国家发展改革委、 建设部联合颁布《建设工程监理与相关服务收费管理要求》（发改价格〔〕670号）实施。
双方约定本服务收费结算币种为人民币。
1.1.1.1本勘查项目工程费采取江苏华东地质调查有限责任企业提供概算, 总计费用为 1500 余万元。
1.1.1.2本勘查项目工程施工监理服务收费根据中国相关行业要求（中国地质调查局地质调查项目设计预算暂行标准工程概算）分档定额计费。
1.1.1.3施工监理服务收费计费额
本勘查项目工程工程监理服务收费计费额为 1000 万元。
1.1.1.4施工监理服务收费基价
依据国家发展改革委、 建设部相关印发《建设工程监理与相关服务收费标准》, 经计算, 本工程施工监理服务收费基价为 30.1 万元。
1.1.1.5 施工监理服务收费基准价
根据收费标准, 本工程专业调整系数为 0.9 , 工程复杂程度调整系数为 1.0 , 高程调整系数为 1.0 。
本工程施工监理服务收费基准价＝施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数
＝ 30.1 （万元）× 0.9 × 1.0 × 1.0
＝ 27.09 万元。
1.1.1.6 施工监理服务收费
经约定, 本工程施工监理服务收费浮动幅度值为 +0.3 。
施工监理服务收费金额A＝施工监理服务收费基准价×（1±浮动幅度值）＝ 27.09 ×（1+0.3 ）＝ 35.22 万元。
1.1.2施工监理服务收费支付
经约定, 本工程施工监理服务收费支付方法以下:
支付次数
支付金额（万元
支付条件
首次付款
11
协议签署后7日内
第二次付款
10
工作三个月后
最终结清款
14.22
工程完工移交后30日内

1.2 监理人职员资与津贴收费与支付
1.2.1 监理人职员资与津贴收费计取
监理方派出人职员资与津贴, 双方同意按下列标准计取收费金额。
序号
相关服务人员职级
费用标准（元／日·人）
1
高级教授
1500
2
高级职称人员
900
3
中级职称人员
700
4
初级及以下职称人员
450

1.2.2 监理人职员资与津贴收费支付
1.2.2.1 监理人职员资与津贴在每个工作月月底双方签字确定, 具体计算方法以下:
高 级 专 家: 人× 日× 1500 元/日·人
高级职称人员: 人× 日× 900 元/日·人
中级职称人员: 人× 　日× 700 元/日·人
初级及以下职称人员: 人× 日× 450 元/日·人
1.2.2.2 支付方法:
（1）经双方同意, 委托人在次月7天内按1.2.2.1计算收费金额支付上月监理人职员资与津贴。
（2）服务完成之日7天内双方结清余款。
2. 附加工作服务收费金额计取和支付
当发生附加服务工作时, 双方应另行书面确定附加工作内容, 服务方法和服务收费金额计取方法, 并作为本协议补充协议。
3．拖期支付赔偿
拖期支付需取得监理人同意, 并自支付到期日之次日起算拖期支付赔偿金。双方同意委托人每个月支付赔偿金按 50 %计算, 不足一个工作月按一个月计算。
4. 合理化提议奖励
监理人在监理工作过程中提出合理化提议, 使委托人得到了经济效益, 委托人可酌情给予监理人经济奖励。奖励方法为:
奖励金额=工程费用节省额×收费金额比率＝ 万× 20 % = 万元。
该款项应在实施合理化提议后一次支付。
5. 双方约定其它费用及支付
5.1　监理方派出人员至工作地往返差旅费由委托人负担。
5.2 监理方派出人员全部境外相关费用由委托人负担。
5.3　召开教授审查会相关费用由委托人负担。
第三条 、 本协议书开始、 完成与变更。
1.按本协议书要求全部有效签字盖章完成后, 本协议书立刻生效。
2.监理单位应按本协议书条款中所订明期限开始其服务。
3.监理单位应按本协议书条款中所订明期限完成服务。
4.假如情况改变, 致使协议书需变更时, 必需经双方书面同意才能成立。为此, 一方提出提议需经送交另一方作应有考虑。
5.假如如本协议书需延长（不可抗力等）, 甲乙双方应签署补充协议, 或在条款中事先加以说明。
6.协议签约后出现国家法律、 法规和政策等改变时, 协议双方经协商后可做调整, 并在条款中具体说明。
第四条、 委托人权力与责任。
1. 委托人依据监理协议对监理人工程进行督促和检验。
2. 委托人若认为监理人推行协议不力严重影响工程进度, 有权要求更换监理人关键人员, 直至终止协议。
3.对包含工程工期、 质量、 造价等重大问题变更时, 应由委托人最终确定并按国家要求基建程序办理。
4. 委托人支持监理人工作, 按协议确保监理人责任和权力统一。
5. 委托人应向监理人提供本协议要求监理工作所需协议文本、 资料、 图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供方法、 份数与回收、 保密等措施。
6. 委托人应负责协调工程外部条件及与地方关系。
7. 委托人应在特殊条款中双方订明期限内, 对由监理人提交委托人决议汇报、 文件等作出决定。
第五条 、 监理人权力与责任。
1 监理人应按本协议约定提供勘查项目工程监理及相关服务。
2 监理人应组建满足工程监理及相关服务工作需要项目监理机构, 向委托人报送委派总监理工程师及项目监理机构关键人员名单。
2.1 在服务期限内, 项目监理机构人员应保持相对稳定, 以确保服务工作正常进行。监理人可依据工程进展和业务需要对项目监理机构人员作出合理调整。若更换现场监理人员, 应以相当资格与技能人员替换。其中, 更换总监理责任人须提前7日向委托人汇报, 经委托人同意后方可更换。
2.2 假如监理人员存在以下情况之一, 监理人应立刻更换该监理人员:
（1）严重过失行为;
（2）违法或涉嫌犯罪;
（3）不能胜任所担任岗位要求;
（4）严重违反职业道德。
3 监理人推行协议义务期间, 应遵照监理职业道德准则和行为规范, 严格按法律法规及地质探矿标准提供服务。
3.1 在委托服务范围内, 委托人和承包人提出任何意见和要求, 监理人应立刻确定处理意见, 再与委托人、 承包人协商确定。委托人与承包人之间发生争议时, 监理人应依据自己职责与委托人、 承包人进行协商。
3.2 当委托人与承包人之间争议提交仲裁机构仲裁时, 监理人应该如实提供相关证实材料。
3.3 监理人可在授权范围内对委托人与第三方签署协议中要求第三方义务提出变更。假如变更超出授权范围, 则这种变更须经委托人事先同意。
在紧急情况下, 为了保护财产和人身安全, 监理人所做变更未能事先报委托人批按时, 事后应立刻通知委托人。
在监理过程中假如发觉承包人人职员作不力, 监理人应要求承包人调换相关人员。
4 监理人在推行协议义务期间, 应按专用条件中约定内容、 时间和份数向委托人提交工程监理及相关服务汇报。
5勘查项目工程监理责任人和从事勘查项目工程监理及相关服务工作关键人员名单。
监理责任人: 谭碧富（地质高级工程师）。
其她人员: 1－2名（监理方另行确定）。
第六条、 调解与仲裁。
在协议实施过程中, 如双方发生争端, 双方应首先本着相互谅解、 信任、 平等互利标准充足协商, 处理争端; 若协商失败, 任何一方均可向监理主管部门申请调解争端; 若调解无效, 任何一方可依法要求仲裁。双方同意由仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中, 双方应确保工程建设正常进行。
第七条、 违约责任
由委托人原因要求终止协议, 委托人应最少提前2个月通知乙方, 并要负担违约责任, 支付约定赔偿费用。
由监理人原因要求终止协议, 监理人应最少提前2个月通知甲方, 并要负担违约责任, 支付约定赔偿费用。
委托人或监理人在接到终止协议通知后, 15天内没有回复, 可视为本协议终止。
违约赔偿费或其她违约事项由双方在特殊条款中具体约定。
第八条、 委托人可视乙方监理工作情况, 进行奖罚。
具体内容由双方在特殊条款中要求。
第九条、 特殊条款
鉴于本工程特点与实际需要, 双方经协商同意签署以下特殊条款以补充协议通常条款, 当通常条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款以下:
1.额外服务: 假如委托人委托监理人负担本协议范围以外任务, 委托人应另行补签委托协议。假如委托人或承包施工单位使服务受阻或延误, 以至增加了服务工作量和连续时间, 则监理人将此情况及可能发生影响通知委托人, 委托人应增加额外服务费。
2.双方联络方法: 关键问题为函件, 通常问题以电话或口头指示, 但都应有统计, 会议以纪要为据。
3.监理服务期限:
4.在推行协议中因发生不可抗力（洪水、 地震等）造成协议部分或全部不能推行, 监理人不负担违约责任, 许可延期或部分或全部不推行者, 双方应签补充协议。
5.协议签发后, 若出现国家法律、 法规和政策改变等, 造成监理费用改变, 本协议监理费应作对应调整。
第十条 、 本协议自签署之日起生效, 本协议正本一式两份, 甲乙双方各执一份。

甲方: ____________________
代表人: ________________
____年____月____日

乙方: ____________________
代表人: ________________
____年____月____日