小型建设工程施工协议范本模板.doc

XXX建设工程施工协议

工程名称:
工程编号:
建设单位:
施工单位:
签署日期:

XXX建设工程施工协议

发包方: （简称甲方）　　　　　
承包方: （简称乙方）　　　　　
依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及天津市相关要求, 经双方协商一致, 签署本协议。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程内容:
（详见工程项目一览表）
1.4 承包范围:
1.5 承包方法:
1.6 协议价款: 本工程造价￥ 元。
金额大写:
第二条 工程期限
2.1 全部工程开工日期: 本工程定于 年 月 日开工。
2.2 全部工程完工日期: 本工程定于 年 月 日完工。
2.3 全部工程总日历天数 天。
2.4 各单项工程开完工日期详见工程项目一览表。
第三条 工期延误与工期奖罚
3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工, 应在约定开工日期到来之前提前五天, 向甲方书面提出延期开工要求和理由。甲方代表应在三天内书面回复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予回复, 工期对应顺延。如乙方理由不充足, 甲方不一样意延期或乙方未在要求时间内提出延期开工要求, 工期不予顺延。
3.2 暂停施工。甲方代表认为必需时, 可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后, 应立刻提出复工要求, 甲方代表在二十四小时内给予回复。甲方未能在要求时间提出处理意见, 或收到乙方复工要求时限内未予回复, 乙方可自行复工, 停工责任在甲方, 由甲方负担经济支出, 工期对应顺延。停工责任在乙方, 由乙方负担发生费用。
3.3 工期延误。下列情况造成完工日期推迟, 经甲方代表确定, 工期对应顺延。
3.3.1 工程量改变和设计变更。
3.3.2 一周内, 非乙方原因停水、 停电、 停气影响施工造成停工累计超出8小时。
3.3.3 施工中碰到不可预见障碍物或古墓、 文物、 流沙等需处理时。
3.3.4 甲方未按约定时间供给材料, 甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延情况。
3.3.5 不可抗力（指战争、 动乱、 空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成爆炸、 火灾, 以及协议条款约定等级以上风、 雨、 雪、 震等对工程造成损害自然灾难）。
乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出汇报, 甲方在收到汇报后五天内给予确定回复, 逾期不回复, 乙方即可视为延期要求已被确定。
非上述原因, 工程不能按协议工期完工, 乙方负担违约责任。
3.4 工期奖罚。依据工期定额标准双方约定工期完成日期, 工程提前或延误奖罚费用, 双方应拟订以下条款:
3.4.1 。
3.4.2 。
3.4.3 。
3.4.4 。
第四条 甲方工作
4.1办理施工所需证件、 批件, 清理场地, 修复现场干道, 确保运输通畅。
4.2 将施工所需水、 电源、 线路从施工场地外部接至施工现场双方约定地点, 并确保施工期间需要。
4.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方, 并进行现场交验。
4.4甲方在开工前5天将工程施工图及相关技术资料提供乙方。
4.5 组织设计院、 乙方进行图纸会审, 并向乙方进行设计交底。
4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、 构筑物保护要求, 并负担相关费用。
甲方不按协议约定完成工作造成施工损失, 应负担经济责任, 工期对应顺延。
第五条 乙方工作
5.1 按双方约定日期, 向甲方提供年、 季、 月工程进度计划及统计报表和工程事故汇报, 并提供施工用电、 用水计划。
5.2 乙方应在 年 月 日前将施工组织设计（或施工方案）交与甲方, 甲方应在 日内同意或提出修改意见, 逾期即可认为已经同意。
5.3 乙方必需按同意进度计划组织施工, 接收甲方对进度检验监督。
5.4 已完工程在验收之前, 负责对已完工程成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复, 系甲方提前使用后发生损坏修理费用由甲方负担。
5.5 按约定要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、 构筑物保护工作。
5.6 严格实施本市相关施工现场管理相关要求, 交工前清理现场达成建筑物无污染, 现场无建筑垃圾。
乙方不按协议约定完成工作, 造成工程损失, 应负担经济责任。
第六条 价款支付与调整
6.1 工程预付款: 在协议签署后, 按天津市相关文件要求, 三日内甲方按工程协议造价 %, 计人民币 元, 支付给乙方。
6.2 工程进度款按天津市相关工程进度款拨付措施要求。

6.3 协议价款调整。在协议签定后, 任何一方不得私自改变, 但发生以下情况之一能够调整。
6.3.1 甲方同意设计变更及工程量增减。
6.3.2 工程造价管理部门公布价格调整。
6.3.3 双方约定其它增减或调整。
6.4 甲方不按协议要求付款方法拨付工程款时, 乙方可向甲方发出付款要求通知, 甲方在收到乙方通知 天内仍不能按要求支付时, 甲方应负担从拖欠之日起违约责任。
第七条 材料设备供给
7.1 甲供材料设备（见附表二）。甲方应向乙方提供所供材料设备产品合格证及材质证书。
7.2 甲供材料设备甲方委托乙方保管时, 保管费用 元由甲方负担。保管期间材料设备发生损坏丢失, 乙方负责赔偿。
7.3 甲供材料应按双方约定时间、 地点供给, 未按要求时间供货所造成损失由甲方负责。甲供材料设备品种、 数量、 规格与清单不符时, 由甲方重新采购并补齐数量。
7.4 乙方采购材料设备应符合设计和国家质量标准要求, 并附有合格证及检测汇报。
7.5 依据工程需要, 经甲方同意, 乙方可使用代用材料。
7.6 甲方委托乙方采购材料设备, 采购前, 在价格、 质量方面应取得甲方书面同意签证, 价差由甲方负担。
第八条 质量与验收
8.1 乙方应认真根据国家颁布施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工, 接收甲方监督, 质量验收必需达成合格。对不合格分项工程, 乙方应按规范要求, 负担返修工作及费用。因甲方原因或其它非乙方原因引发经济支出由甲方负担。
8.2 隐蔽工程验收。工程含有复盖、 掩埋条件或达成条款约定部位, 乙方自检合格后在隐蔽施工前二十四小时通知甲方验收, 验收合格后方可进行隐蔽工程施工。
8.3 工程含有完工验收条件, 双方依据国家工程完工相关要求进行验收。
8.4 乙方在工程验收前5天将验收汇报送甲方。甲方在收到汇报后5天内组织验收, 无正当理由不组织验收或验收后5天内不予同意且不能提出修改意见, 可视为完工验收汇报已被同意。
8.5 已完工未验收工程, 交工前由乙方保管, 甲方不得动用。甲方如需提前使用, 即视为经过完工验收。
8.6 乙方在验收后 天内向甲方提供完整完工资料和完工图 套。
第九条 设计变更
9.1施工中如需设计变更, 须由甲方取得以下同意: 超出原设计标准和规模时, 经原设计和计划审查部门同意, 送原设计单位审查后, 取得对应图纸和说明。
9.2乙方对原设计进行变更, 须经甲方同意。甲方对原设计进行变更, 须向乙方发出正式变更通知, 乙方按通知进行变更。
9.3因为设计变更造成经济支出, 由双方以补充协议方法给予明确。
第十条 完工结算
10.1 已完工程完工验收后, 乙方在 天内将工程结算书送交甲方, 甲方在 　天内审核完成, 并签署审核意见。双方无争议时, 甲方负责向乙方支付工程结算款, 乙方收到工程款后 　天内将工程交付甲方。如双方意见不一致时, 可报请相关部门调解。若甲方在收到结算后 　天内未提出审查意见, 工程结算视为同意。
10.2 因为甲方违反相关要求, 经办行不能支付工程款, 乙方可将部分或全部工程妥善保护, 保护费由甲方负担。
10.3 甲方无正当理由在同意完工汇报后30天内不办理结算, 从第31天起按施工企业计划外贷款利率支付拖欠工程款利息, 并负担违约责任。
第十一条 工程保修
11.1 保修金。甲方从应付乙方工程款内, 按协议工程价款 %预留工程保修费用, 保修金不计利息。待保修期过后, 退还乙方本金及利息。
11.2 保修项目及保修期限:

11.3 保修期间, 属于保修范围和内容项目, 甲方提出要求, 乙方应在接到修理通知后7天内派人修理。不然, 甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修费用, 甲方在保修金内扣除, 不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成返修经济支出由甲方负担。
第十二条 争议处理方法
12.1 甲乙双方在协议实施过程中发生争议, 当事人应本着协商标准处理, 协商不成时, 可按下列第 种方法处理:
① 向 天津仲裁委员会 申请仲裁;
② 向人民法院起诉。
第十三条 甲、 乙方驻工地代表
13.1 甲方驻工地代表姓名: （委派人员和职责附后）。
13.2 甲方委托监理工程师姓名: 被授权范围

13.3 乙方驻工地代表姓名: （相关人员名单和职责附后）。
第十四条 协议附件
14.1 在本协议签署之前, 双方签署施工准备工程协议书。
14.2 招标文件
14.3 工程项目一览表
14.4 甲方负责供给材料设备一览表。
14.5 全部施工图纸（协议正本及审查标底部门有此附件）
14.6 相关协议条款及补充协议:
14.6.1 。
14.6.2 。
14.6.3 。
14.6.4 。
第十五条 协议份数及使用期
15.1 本协议一式 份。甲乙双方各执正本一份, 副本 份 甲方 份, 乙方 份, 由甲方送经办银行, 协议管理办公室一份立案。
15.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。
协议签署时间: 年 月 日
协议签署地点:

发包方（盖章）: 承包方（盖章）:
注册地址: 注册地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
身份证号码: 身份证号码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
邮 编: 邮 编:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号: