钢结构工程合同范本模板.doc

协议编号: ZK-SG--7-01

原阳县文化艺术中心E馆及连廊钢结构工程

分

包

合

同

7月29日
原阳县文化艺术中心E馆及连廊钢结构工程
分 包 合 同

总承包单位: 上海叠加建设发展有限企业（以下简称甲方）
分 包 单位: 郑州中开建筑设计有限企业（以下简称乙方）
根据《中国协议法》和《中国建筑法》以及相关法律法规要求, 甲、 乙双方遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 就原阳县文化艺术中心E馆和连廊钢结构工程施工事项协商一致, 签订本协议。
第一条 工程概况
1.1 工程名称: 原阳文化艺术中心E馆及连廊钢结构工程
1.2 工程地点: 原阳县民主路与人和路交叉口西南角
1.3 工程面积: 钢结构部分24503.95平方米
1.4 工程内容: 图纸中E馆主体钢结构和维护钢结构、 连廊钢结构制作、 安装。
1.5 承包范围: 全部钢结构主体和维护结构工程等内容
1.6承包方法: 包工、 包料、 包质量、 包安全等。
1.7设计单位: 河南省建筑科学研究院有限企业
第二条 协议工期
工期总日历天数: 150日历天, 实际开工日期以甲方书面通知为准。
第三条 工程质量
工程质量符合国家现行规范和标准, 质量达成合格工程标准。
第四条协议价格及协议形式
41暂定协议价款人民币大写: 万元小写: ￥。
结算时, 依据甲方与建设单位签署总承包协议约定进行, 根据图纸、 设计变更及现场签证实际完成工程量结算。
第五条 协议文件使用标准适使用方法律
5.1适使用方法律情况:
国家及河南省相关建设工程法规均适适用于本协议文件, 国家（包含部、 委）与河南省对同一问题都有要求时, 以河南省要求为准; 河南省无要求, 以国家要求为准。
5.2适用标准、 规范:
《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府要求。
《建设工程工程量清单计价规范GB50500-》和其适用修订版本。
《河南省建设工程工程量清单综合单价》（）、 定额综合解释和综合解释续及省市相关计价文件。
《新乡市建设工程造价信息》。
《郑州市建设工程关键材料基准价格信息》。
第六条 图纸
甲方在满足工程总进度计划前提下, 提供建安配套施工图纸。乙方对施工图纸进行优化设计后提交甲方, 甲方负责组织建设方和监理单位对优化后图纸进行会审确定。
第七条 甲方驻工地代表
甲方委派 吕甫学 同志为驻工地代表, 行使甲方全部权力和职责; 督促指导监理工程师行使职权, 协调施工现场各方面关系, 协调工程质量、 进度和安全文明施工中存在问题, 处理相关设计和技术签证, 办理、 签认现场经济技术签证, 审核工程进度报表, 施工过程中在其职责范围内所发出书面资料均应视为甲方意见有效表示。
第八条 乙方驻工地代表
乙方委派 张瑞源 同志为驻工地代表, 负责现场施工代表乙方行使乙方全部权力和职责; 在工程施工中, 在其职责范围内所发出书面资料均应视为乙方意见有效表示。
第九条 甲方工作
甲方负责协调乙方与业主及监理关系; 甲方负责配合乙方做好现场签证工作; 甲方负责进行塔吊、 脚手架配合工作; 甲方负责按施工总包协议工程进度节点向建设方索要工程款后7日内同百分比支付乙方。
第十条 乙方工作
乙方应在施工前5天向甲方提供施工进度计划, 配合总包协议工程进度节点要求施工, 每个月25日向甲方提供当月完成实物量施工月报和下一步施工进度计划, 完工前5天向甲方提供完工通知书。乙方应做好对工地内材料、 设备、 设施等防火、 防盗工作, 并明确地下管线保护工作。
乙方在工程交付甲方之前, 对房屋、 多种构筑物, 各类设施均应做好成品保护工作, 如有损坏, 应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工, 按施工组织设计安排现场机械、 材料、 设施, 使施工现场达成文明施工要求。对施工垃圾处理应符合市容管理要求, 工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
第十一条 进度计划
乙方应在图纸出齐7天后, 向甲方提供施工组织设计, 甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天, 以书面形式同意上述文件或提出修改意见, 逾期视为确定。
第十二条 检验和返工
在工程完工前10天, 乙方应通知甲方对乙方施工项目进行检验, 如发生有遗漏项目施工质量等问题, 甲方应立刻通知乙方进行返工。乙方在接到甲方整改或返工通知后, 应立刻给予实施, 待全部完成后, 方可作为正式完工。
第十三条隐蔽工作验收
隐蔽工程验收按相关要求实施, 需验收部位按验收规范确定。
第十四条 协议价格、 计量与支付
14.1本协议价格形式为综合单价协议, 工程量据实结算。
14.1.1工程量计算规则: 实施国家标准建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-）或其适用修订版本。除协议另有约定外, 承包人实际完成工程量按约定工程量计算规则和有协议约束力图纸进行计量。
14.1.2定额套用《河南省建设工程工程量清单综合单价》（）及其综合解释和综合解释续, 材料价格采取施工当期《新乡市建设工程造价信息》, 若《新乡市建设工程造价信息》中无相关材料价格, 采取施工当期《郑州市建设工程关键材料基准价格信息》, 若二者都没有, 依据施工所采取牌品和型号进行市场询价确定结算价格, 该部分仅计价差和税金, 材料损耗按定额。
14.1.3企业管理费、 人工费、 规费、 计日工、 方法项目费等实施豫建设标[]28号, 29号文。
14.1.4社会保障费实施豫建设标[]29号文件, 为不可竞争费。
14.1.5安全文明施工方法费实施豫建设标[]57号文, 为不可竞争费。
14.1.6住房公积金、 工伤保险为不可竞争费, 按要求计取。
14.1.7人工费实施豫建标定[]19号文件, 单价74元/日。
14.1.8甲方负责组织乙方与建设方进行结算, 按本工程税前造价11%收取管理服务费, 最低不低于人民币壹佰万元。
14.2工程预付款、 工程款支付及结算
工程款依据工程进度, 按以下四阶段支付:
14.2.1分包协议签署后, 工程开工前, 甲方支付备料款人民币壹佰万元;
14.2.2工程量完成至E馆钢结构主体安装完成后5天内支付到总价60%;
14.2.3工程量完成至E馆维护结构和连廊钢结构主体安装完成后5天内支付到总价80%;
14.2.4完工后 30 天内支付到总价95%, 其它作为预留保修金。
14.2.5预留保修金在保修期后无息返还。
第十五条 材料供给
本工程大材料由乙方以包工包料方法供给（除甲方供给设备外）, 乙方采购关键成品及半成品须先取得甲方认可, 方可定货采购。甲方供给设备材料参见补充协议。
第十六条 完工验收
工程完工时, 乙方应向甲方提交该协议包含到工程内容完工资料一套, 乙方应提前15天通知甲方进行完工验收, 甲方应召集各相关方面人员参与验收。工程完工后, 乙方应向甲方提交二套完工图。完工图编制要求按河南省相关要求实施。
第十七条 保修
保修内容、 范围: 乙方承包范围内全部工程内容, 和其它确属乙方施工质量问题均属乙方保修范围。
保修期限: 自完工验收经过之日起一年。
在保修期限内, 乙方对施工质量问题无偿维修, 在保修期限之外或非因乙方责任造成修理由甲方支付费用。 相关保修细则, 双方另定协议。
第十八条 争议
双方应严格实施协议条款, 并本着友好合作精神, 处理协议期间各类问题, 尽可能避免争议或纠纷。假如发生争议, 按下列标准处理: 双方发生争议, 双方应确保协议继续实施, 提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接收仲裁, 可向新乡市中级法院提起诉讼, 要求法院判决。
第十九条 违约
如有违约, 应按经济协议法标准, 由违约一方负担违约责任并向对方支付违约金。
第二十条 安全施工和文明施工
乙方应严格实施上级相关部门安全生产要求, 因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应依据本工程职员作好安全、 文明施工教育。乙方应严格实施上级相关部门文明施工要求, 不然发生一切费用及造成损失由乙方负责。
第二十一条 不可抗力
因不可抗力, 工程造成工期延误和工程破坏, 双方另行协商处理。
第二十二条 协议生效和终止
本协议自双方盖章之日起生效, 至保修期满后终止。
第二十四条 协议份数
本协议一式四份, 双方各执两份。

甲方（盖章） 乙方（盖章）
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托人: 委托人:
日期: 日期: