安防工程施工合同模板模板.doc

交通工程施工协议
编号: ______________

甲方: 贵州九驿公路桥梁工程有限责任企业 (以下简称甲方)
乙方: （以下简称乙方）
　 依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及其她相关法律法规, 遵照平等自愿、 公正和老实信用标准, 双方就建设工程劳务合作事项协商一致, 签订本协议。
　　第一条　工程概况
1.1工程名称:
　　1.2施工地址: 毕节市境内 　
　　第二条　协议工期
　　开工日期 年 7 月 12 日, 完工日期 年 9 月10 日。
　　第三条　协议项目及单价　　
序号
项目
规 格
单 位
数量
立柱规格
单价（元）
备 注
1

2

3

4

5

备注: 以上价格为含税价。请确定数量、 规格无误后签字。如甲方有其她新增标牌, 甲方另行签发生产通知单。
第四条 施工所需关键材料及辅助材料由乙方自行采购, 但材料质量需满足施工需求标准, 并经含有检测资质第三方检测合格。
　　第五条　协议价款结算和支付
　　5.1　结算、 决算资料:
　　5.1.1　甲方向乙方提供工程施工图或工程量清单, 乙方依据上述书面资料按本协议条款编制施工预算书。
　　5.1.2　乙方依据甲方下达施工任务书或现场责任人指令, 安排作业人员完成作业内容, 并取得有效书面签证单据编制人工结算书。
　　5.1.3　有效月度工作量结算资料及书面洽商变更、 现场签认资料等。
　　5.2　协议价款结算和决算:
　　5.2.1　甲方应于每个月10日对乙方完成工程量给予核实、 确定并共同推行书面结算手续。
　　5.2.2　工程交工后28日内, 乙方向甲方递交完整决算资料, 甲方在收到决算资料后28日内进行核实, 给予确定并办理分包工程决算手续。
　　5.3　协议价款支付:
　　5.3.2　分期支付劳务费, 每期支付劳务费数额不得少于己办理结算额80%, 余款在甲方对决算资料给予确定后28日内付清。
5.3.3　协议价款支付必需以银行转帐形式办理, 付款时甲方不得以现金方法向乙方支付劳务费。
第六条　甲方权利及义务
　　6.1　负责提供场地、 道路、 水电等含有施工条件工程施工现场, 负责工程施工组织与协调及技术、 质量、 安全、 场容等方面交底。
　　6.2　负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套 提供必需技术资料和办理施工洽商。
　　6.3　负责组织施工检验、 验收, 监督乙方工程进度、 工程质量、 安全生产及按图施工情况, 材料领用情况及行政管理事务。
　　6.4　负责处理施工中存在或发生技术问题。
　　6.5　负责组织图纸会审和技术交底, 编制施工组织设计及总工期控制计划, 审查乙方编制具体施工作业计划。
　　6.6　负责本工程中各工种, 工序间协调与配合, 乙方在安全、 质量、 工期、 场容等方面发觉有违反协议约定内容, 甲方应书面提出整改意见, 督促乙方进行整政。
　　6.7　负责组织工程验收工作。
　　6.8　本工程甲方施工代表为__________, 负责日常施工管理、 协调工作。甲方也可委托_____有现场签认用工、 办理洽商变更手续职权, 人事如有变动, 应提前7日通知乙方。
　　第七条　乙方权利和义务
　　7.1　乙方对与其确定劳动关系作业工人必需认真审查, 确保人员政治素质、 身体素质和技术水平, 工人年纪不得低于18周岁, 不得超出60周岁。
　　7.2　乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、 性别、 年纪、 籍贯、 工种、 等级、 工作证号码及身份证号码）, 作为本协议附件。
　　7.3　在施工生产过程中, 乙方必需确保人员相对稳定, 不能随意变更立案人员, 服从甲方统筹安排, 统一调动。
　　7.4　当甲方因故不能确保连续生产时, 乙方在不影响甲方生产任务前提下, 可将队伍进行临时调整, 对所调整人员应向甲方出具书面通知, 并办理变更手续。
　　7.5　乙方确定_______为派驻工地施工代表, 负责日常施工管理、 协调工作。
　　第八条　安全施工、 重大伤亡及其她安全事故处理
　　8.1　安全施工: 甲方、 乙方必需落实、 实施国家和政府、 行业主管部门颁布实施相关安全生产法律法规及各项要求, 严格按安全标准组织施工。
　　8.2　重大伤亡及其她安全事故处理:
　　8.2.1　发生重大伤亡及其她安全事故, 承发包双方应采取紧急方法预防事态扩大并全力组织抢救伤者, 保护事故现场, 如因抢救伤者必需移动现场设备, 须作出书面统计或拍照。
　　8.2.2　根据相关要求, 甲方乙方应分清责任, 由事故责任方负担对应责任。甲方乙方对事故责任有争议时, 应按政府相关部门认定处理。
　　第九条　工程质量、 验收与保修
　　9.1　工程质量应达成设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、 甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、 标准之间有差异或不一致, 乙方应在取得甲方书面认可后, 以质量要求较高者为施工依据。
　　9.2　乙方必需根据国家要求质量检验标准、 施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误, 须立刻向甲方提出, 取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因甲方原因造成窝工, 由甲方给予经济赔偿, 因乙方原因造成窝工, 工期不顺延, 发生费用由乙方负担。
　　9.3　分包工程验收以国家颁发施工验收规范、 质量检验标准及施工图为依据, 自分包工程施工完成后28日内由甲方、 乙方共同办理书面验收手续, 逾期未办理验收, 甲方又交后序施工或投入使用, 视为符合协议要求, 工程交工。
　　　第十条　工期延误
　　10.1　对于以下原因造成完工日期推迟, 经甲方施工代表确定, 工期对应顺延。
　 10.1.1设计变更和工程量增加;
　　10.1.2甲方未能按协议约定日期支付劳务费, 致使施工不能正常进行;
　　10.1.3乙方以书面形式提出申请, 但仍未能从发包方取得施工必需指示、 工程材料、 图纸等, 致使施工不能正常进行;
　 10.1.4一周内非乙方原因停水、 停电、 停气或机具供给不立刻造成停工、 窝工累计超出8小时;
　 10.1.5甲方同意工期顺延其她情况。
　　10.2　乙方应在上述情况发生后7日内, 就延误内容和所以产生经济支出向甲方施工代表提出书面汇报, 甲方应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面回复。乙方逾期未提出书面汇报, 视为其放弃此项权利; 甲方逾期未回复也不提出修改意见, 视为其认可此事实。
　　10.3　非因上述原因造成未按协议工期（包含协议约定可顺延工期）交工, 双方约定:

　　第十一条　违约责任
　　11.1　甲方违约责任
　　11.1.1　因为甲方原因造成停工、 窝工时应按实际发生情况向乙方赔偿损失。停工、 窝工应办理书面洽商, 方作为决算依据。甲方任务不足或因故不能继续推行协议时, 双方协商后可提前终止协议。
　　11.1.2　因为甲方施工人员指挥错误造成工程质量问题, 其经济损失及相关责任由甲方负担。
　　11.1.3　甲方超出约定支付时间不支付劳务费或决算价余款, 乙方可向甲方发出要求付款通知, 甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款, 可与乙方协商签署延期付款协议, 经乙方同意后可延期支付甲方不按协议约定支付劳务费或决算价余款, 双方又未达成延期付款协议 乙方有权书面通知甲方理由, 撤走其人员, 并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
　　11.1.4　甲方违反财务管理要求, 违约支付劳务费, 除纠正违约支付行为外, 还应该在违约支付额度范围内与过失方对乙方由此遭受经济损失负担连带责任。
　　11.2　乙方违约责任
11.2.1　本协议约定施工工程, 乙方不得进行转包, 一经发觉, 甲方有权终止协议, 所造成一切损失由乙方负担。
11.2.2 乙方进场施工后, 若发觉乙方不含有施工能力, 甲方有权要求乙方进行限期整改, 若乙方不服从整改或整改无效, 甲方有权终止协议, 所造成一切损失由乙方负担。
11.2.3 因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时, 甲方能够终止协议, 并要求乙方在_______日内退出施工现场, 乙方应该退出施工现场, 但甲方应在要求乙方退出施工现场时限内, 与乙方就结算事宜达成书面协议或由监理企业、 甲方、 乙方共同对己完成工程量进行签认。
　　11.2.4 乙方未按甲方选定施工队伍进场, 甲方有权要求乙方进行更换、 调整, 乙方无法调整时, 甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负）, 并书面通知乙方, 直至终止协议。
　　11.2.5　因乙方责任造成质量事故和延误工期, 其工料损失概由乙方负担。
　　第十二条　协议争议处理
　　在推行协议过程中发生争议, 双方首优异行协商, 协商不成可向相关部门申请调解。当事人不愿和解、 调解或和解、 调解不成, 可约定以下方法处理争议:
　　1.向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。
　　2.向项目所在地人民法院起诉。
　　第十三条　协议生效与终止
　　本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证实, 委托代理人应出示委托证实。
　　本协议在完成份包工作内容、 结清工程决算尾款后, 即宣告终止。
　　第十四条
　　本协议正本一式四份, 含有相同法律效力, 甲方三份, 乙方一份。
　　第十五条
　　本协议未尽事宜可经双方协商后列入其她事项, 其她事项与正文含有相同效力。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:
地址: 或委托代理人:
开户行: 法代身份证号码:
账号;
纳税人识别号: 联络电话:

年 月 日 年 月 日