建筑劳务内部承包协议不止一份模板.doc

建筑劳务内部承包协议(不止一份)

浅谈施工企业内部承包正当性及其认定
相关对企业《内部承包施工协议》法律效力部分思索
工程项目内部承包施工协议（范本）

劳务内部承包协议编号:
发包人:

承包人: 身份证:

根据《中国协议法》, 《中国建筑法》, 《中国劳动法》及其相关法律, 行政法规标准。经发包、 承包双方友好协商, 现将企业承接工程项目劳务作业任务交乙方承包, 内部特订以下条款供双方实施。

一、 工程概括:
1. 工程名称:

2. 工程地址:

3. 工程内容:

4. 劳务作业费及管理费付款方法:

（1） 劳务人工费由承包人负责支付, 支付凭证复印件交给发包人立案。

（2） 发包人按工程总包协议价万元 ‰收取承包人劳务作业人

员管理费。计人民币 。

二、 承包方法:

承包人严格实施发包人与 所签署劳务协议全部条款。

三、 承包人承包内容:

按发包方与 所签署劳务分

包协议土建工程劳务分包和双方承包协议中双方约定内容。

四、 发包人与项目承包人职责及权利。

（一）发包人职责及权利

1、 与甲方及建设单位进行协调。
2、 发包人可指导承包人加强对工程项目施工现场管理, 督促承包人推行发包

人与 签署劳务承包协议。

3、 发包人委派人员参与现场工程协调会议。

4、 劳务费收、 支应经过发包人财务统一管理, 帮助承包人做好财务工作。

5、 发包人应督促承包人做好对工程完工验收和工程完工交验工作。

6、 承包人如违反发包人与 签署

劳务承包协议（附本工程劳务作业分包协议）和安全协议（附本工程安全协议）,

造成终止劳务协议或追究发包人责任, 造成经济损失全部由承包人负责赔偿。

（二）承包人职责和权利
1、 劳务承包协议, 按发包人承接协议额包干。由承包人自负盈亏。发包人不负担任何经济责任。

2、 承包人应向发包人缴纳税管费。签署本协议七天内支付100%税管费, 工程完工验收后 / 天内支付 / %税管费。

3、 承包人对发包人与总包单位签署协议工期, 因工期延误, 造成损失或赔偿, 由承包人负全部经济责任。

4、 承包人对工程质量、 进度负责, 因施工质量进度达不到甲方约定、 不符合设计或国家规范要求造成返工, 其材料、 人工、 机具等返工费用, 由承包人赔偿和负担。如因无力修复, 造成建设单位拒付工程款, 亦由承包人负担责任。

5、 承包人对现场安全, 文明施工负全部管理责任, 并负担施工过程中发生安全事故经济责任和连带发包人损失责任。

6、 承包人应严格实施国家劳动协议法和上海市相关要求。依法用工, 按时支付工资, 办理社会（综合）保险等。如因违规造成行政处罚和劳动争议, 承包人将负担经济损失和法律后果。

7、 承包人应遵照发包人与总包方签署劳务承包协议, 做好甲方、 建设方和监理方工作, 按期、 按质、 安全完成项目劳务任务。

五、 协议终止权利:
因下列事项发生, 则无需承包人同意, 发包人即可行使终止协议权力:
1、 承包人施工力量不足或施工技术低下或转包, 未能推行协议要求义务:

2、 因承包人原因发生重大质量事故, 安全事故, 重大治安案件;

3、 承包人因违反法律法规, 发包人规章制度, 所以严重损害企业声誉, 造成企业不良后果;

六、 违约担保责任
1 承包人必需按约负担劳务工程亏损责任。一旦发生工程亏损, 承包人设法自行处理, 直至个人财产抵押。如承包人不立刻负担处理债务责任, 造成发包人担责垫付, 承包人将负担不付款项30%违约金。

2、 一方按本协议通讯地址挂号邮寄对方函件, 10天内另一方不回复, 视为默认邮寄函件内容。如需变更通讯地址, 须书面通知对方。

3、 本协议如发生争议、 诉讼, 由上海市 区人民法院管辖受理。

七、 本协议未尽事宜, 由发包人和承包人协商处理。
八、 本协议一式二份, 双方签字盖章生效, 双方各执壹份, 含有相同法律效力。工程完工结清账务, 本协议自动生效。

发包人: 承包人:

代表: 代表:

通讯地址: 通讯地址:

电话: 电话:

日期: 日期:

工程施工内部承包协议书

甲方:
乙方: 家庭住址:
联络方法: 身份证号码为了实施有效内部经济责任制和项目承包负责制, 确保工程质量和安全生产文明施工, 确保建设工程施工协议履约, 实施企业目标管理, 本着平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 现依据企业实际情况, 双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致, 签订本协议。
第一条 工程名称:
第二条 工程地点:
第三条 工程造价:
第四条 承包范围: 按建设单位招标文件、 施工协议及相关补充协议实施。
第五条 材料供给及工程款支付等实施企业与建设单位签署协议及补充协议相关要求。
第六条 工期实施企业与建设单位签署协议及补充协议约定工期。
第七条 工程质量要求:
1、 质量目标: 实施企业与建设单位签定协议约定质量目标, 乙方应严格按摄影关标准要求实施。
2、 本工程施工必需接收企业统一管理, 严把质量关, 严格根据会审后施工图纸及施工质量验收规范、 工程建设强制性条文及相关标准、 技术规程等施工。
3、 假如出现重大质量事故给企业造成经济及声誉损失, 乙方除负担全部责任外, 另在原有上缴企业管理费基础上再上浮0.5个百分点。
4、 本工程完工后, 乙方必需提供一套完整完工资料及其刻录光盘, 上交企业立案。
第八条 施工管理
1、 乙方施工现场管理人员必需配置齐全, 并持证上岗, 不得兼职, 并在企业人事部门立案, 未经同意, 不得随意更换, 如确有需要调整, 必需先经企业同意。
2、 乙方施工现场管理人员配置假如不能满足施工现场工作需要, 从而造成建设单位要求企业增派管理人员, 企业则依据增派人员情况, 在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%管理费, 增派人职员资由乙方负担。
3、 乙方应严格实施企业工程管理制度和其它多种规章制度, 按时向企业报送月报等资料, 立刻参与企业召开相关会议。
4、 乙方应严格根据国家及省市要求相关文件进行施工, 遵纪遵法, 认真维护企业形象和利益。
5、 施工过程中, 甲方应向乙方提供必需工程管理与施工技术服务指导。
6、 项目部在和建设单位办理工程结算时, 无权对社会保险费等属于甲方权益费用向建设单位作出放弃或让步决定。
第九条 安全文明施工要求
1、 杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故, 重伤2‰以下, 轻伤8‰以下。
2、 要主动配合各相关单位及企业日常检验, 对提出问题应妥善进行处理。接到书面整改通知, 应立刻整改并书面回复企业安全科。对主管部门整改通知, 经企业安全科复查后再回复。如因乙方处理不力, 发生一切损失及费用均由乙方负担。
3、 施工现场安全生产和文明施工应按当地政府部门下发相关文件和企业安全生产文明施工管理要求实施。如被行政主管部门通报批评, 给企业造成负面影响者, 企业将依据情况给予处罚。
4、 如施工现场发生重大安全事故, 给企业造成经济及声誉损失, 乙方除负担全部责任外, 另在原有上缴企业管理费基础上再上浮0.5个百分点。
5、 另签安全生产责任书（附后）。
第十条 劳务管理
1、 工程所包含到劳务分包必需和有资质劳务企业签署劳务分包协议, 并在企业立案。严禁和无主体资格个人签署协议。
2、 项目部组织自有些人员实施劳务作业, 必需提供为其所招用工人办理劳务用工协议和社会保险手续。
3、 乙方必需确保农民工工资按时足额发放, 并向甲方提供相关证实。假如出现农民工因工资闹事等突发事件, 甲方有权将乙方工程款预付给农民工, 乙方并负担由此造成一切后果。
4、 农民工每到企业机关聚众闹事讨要工资一次, 乙方向甲方支付2万元声誉损失赔偿; 到政府部门聚众闹事讨要工资一次, 乙方向甲方支付5万元声誉损失赔偿。
第十一条 财务管理:
1、 为加强企业对资金统一管理, 建设单位支付工程款应该转入企业指定账户, 乙方标准上不得与建设单位发生任何形式工程款收付。工程款到账后, 企业在扣除税金及管理费后将立刻将剩下工程款拨付乙方。
2、 乙方应该负责催收工程款并办理工程结算, 并应依据协议造价或结算金额, 实施包干, 自负盈亏, 并负担由该项目所发生一切债权债务。
3、 安全文明施工方法费必需设置专用账户, 做到专款专用, 并单独列出安全、 文明施工方法费用清单, 并提供对应票据。
4、 为搞好企业成本核实, 加强企业企业所得税管理, 乙方应自项目开工之日起, 在购置主材、 地材等材料时, 主动主动搜集材料发票（发票必需是税务机关印制正规发票, 能够经过税务机关发票真伪查询系统）, 并将搜集到材料发票在办理工程款拨付手续时交到企业财务部。
5、 乙方应向集团企业财务部提供不少于应拨付工程款20%劳务发票, 具体开据时间依据税务机关要求, 另行通知。
6、 凡在市区内施工项目, 均由企业开具建筑业发票（为避免经济纠纷, 标准上不再开具收据）, 营业税、 所得税由企业代扣代缴, 统一管理。
7、 在外地施工项目, 乙方应在协议签署后一个月内到企业注册地税务机关开具外出经营许可证。营业税在工程项目所在地缴纳, 企业所得税回企业注册地缴纳, 并在纳税后立刻将完税凭证和发票记账联交回企业。外出经营许可证立即到期（使用期限180天）, 在不影响正常生产经营情况下, 请提前15日交回企业财务部, 方便重新办理。逾期未交回, 由此造成企业被税务机关处罚, 一切损失由乙方负担。
第十二条 印章管理
1、 企业发放到项目部印章, 必需严格根据企业印章管理措施进行使用, 不得用于印章授权内容以外事务。不然, 将根据企业要求给予处理。
2、 由企业盖章担保材料采购、 租赁协议, 乙方应按协议约定立刻支付多种款项, 如出现材料供给商到企业投诉事宜, 企业有权将乙方工程款直接支付给材料供给商; 如出现材料供给商对企业诉讼, 乙方除负担对应责任外, 还应向企业支付诉讼标额20%信誉损失赔偿。
第十三条 管理费及其她费用:
1、 管理费: 企业计取工程总造价 %管理费。
2、 乙方负责向当地建设行政主管部门交纳办理手续多种费用, 包含施工中多种检测、 验收费用。
第十四条 工程回访、 保修
1、 工程保修内容、 时间、 保修金额均根据企业和建设单位签署工程协议及补充协议为准, 乙方应遵守国家相关要求, 认真作好质量回访, 发觉问题立刻维修。
2、 保修期间工程出现质量问题, 甲方或建设单位通知乙方, 乙方不立刻维修, 甲方有权先垫资维修, 扣除乙方对应保修金, 并给予处罚。
第十五条 乙方负责处理施工中重大事务, 如: 农民工工资纠纷、 工程款办理、 企业约定其必需参与会议等, 均不得委托她人, 不然, 企业一律不予认可, 并给予处罚（特殊情况除外）。
第十六条 本协议书一式四份, 甲方执三份, 乙方执一份, 自签署之日起生效, 待工程完工结算完成、 一切财务手续结清后本协议自行废止。
第十七条 其它未尽事宜, 可参考相关要求协商处理。
（备注: 承包人和我企业之间完全是一个独立承包关系。即在施工期间双方各自负担“内部承包协议书”中约定权利、 义务, 对外负担独立法律责任。以后凡遇本工程所包含一切对外债权、 债务纠纷均由承包人负担。）

甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
湖南XX建筑工程有限企业
工程项目内部承包经营协议书

发包方: 湖南XX建筑工程企业 （以下简称甲方）
承包方: （以下简称乙方）
担保方: （以下简称丙方）

甲、 乙、 丙三方就乙方承包经营甲方承建 工程项目, 丙方为乙方承包经营提供不可撤销连带责任确保担保事宜, 经三方协商一致, 签订以下条款, 以资三方共同遵照推行。
第一章 总则
第一条甲方已于 年 月 日与 （以下简称“建设方”）签署 工程《建设工程施工协议》, 为便于该工程施工, 甲方特成立湖南XX建筑工程有限企业 项目经理部。
第二条甲方经企业内部人员招投标, 同意乙方以包工、 包料、 包安全、 包质量、 包文明施工、 包违约责任、 包项目盈亏承包方法, 承包经营湖南XX建筑工程有限企业 项目经理部。
第三条本协议签署并生效后, 甲方委任乙方为湖南XX建筑工程有限企业 项目经理部责任人, 乙方有权依据本协议约定, 自主经营该项目经理部。
第四条乙方确定, 已完全了解和认可甲方与建设方签署 工程《建设工程施工协议》, 并确保有能力推行甲方向建设方所应负担各项权利和义务, 负担该项目全部经营风险。
第二章 承包内容
第五条 承包范围: 甲方与建设方签署《建设工程施工协议》及补充协议等文件全部责、 权、 利。
第六条 承包方法: 包工、 包料、 包安全、 包质量、 包文明施工、 包项目债权债务、 包违约责任、 包项目盈亏总承包方法。
第七条 承包期间: 自本协议签署之日起至甲乙双方按本协议约定对本项目结算完成之日止。
第八条承包费用: 乙方按承包工程项目结算总价款 %（其中承包费为 %; 税金为 %）向甲方支付承包费。
第九条承包费支付时间及方法: 甲方在建设方支付每笔工程款到账时, 按本协议第八条约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后, 向建设方出具建安发票。
第十条劳保基金返还:
第三章 承包管理
第十一条鉴于建设工程特殊性, 为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险, 达成甲乙双方承包双赢经营目, 甲方有权对乙方承包工程项目进行管理, 乙方有权在甲方管理下自主经营。
第十二条 人员管理:
1、 甲方负责委派企业项目经理、 财务员、 安全员、 施工员、 质检员、 材料员、 资料员、 结算员到乙方项目经理部, 帮助甲方管理该工程项目相关工作;
2、 除项目经理、 财务员以外, 其她甲方负责委派人员, 乙方有权另行选择外聘有经验、 有能力、 有责任心高素质人才作为项目经理部相关管理人员, 但乙方外聘以上管理人员, 需经甲方考评并立案后, 方可聘用进行相关工作;
3、 甲方委派管理人员在乙方项目经理部工作期间工资、 劳保福利、 工伤事故等费用, 由乙方负责并负担;
4、 乙方有权自主外聘项目经理部其她管理人员, 并自行负担全部费用。
第十三条 工程款及财务管理:
1、 未经甲方书面授权, 乙方无权以任何形式直接从建设方支取工程款, 该项目全部工程款项, 必需经甲方指定银行账户流转, 甲方发觉乙方私自从建设方收取工程款项, 有权从建设方下一笔支付工程款中扣回, 并有权直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金额5%违约金;
2、 甲方有权对乙方使用工程款情况进行监督、 审查, 乙方需在使用工程款前三个工作日向甲方申报工程款使用计划, 除乙方项目经理部管理费用以外, 甲方标准上需将工程款直接支付给收款人;
3、 乙方每个月28日前需向甲方书面申报工程款回款计划、 项目负债情况、 项目负债还款计划;
4、 在甲乙双方就本协议最终止算完成之前, 建设方所支付工程款必需专款专用, 未经甲方书面同意, 乙方无权将工程款挪用该工程项目以外其她用途, 不然, 甲方有权从下一笔工程款中直接扣回, 并有权直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额5%违约金;
5、 甲方需为乙方提供良好便捷服务, 在工程款到帐后且乙方申报工程款使用计划后, 立刻审查, 并根据工程款支付轻重缓急, 标准上在三个工作日内支付给各收款单位;
6、 乙方需建立、 健全项目经理部财务管理和制度, 甲方委派财务人员负责管理乙方财务, 该财务人员有权监督、 审查乙方对工程款使用计划、 使用情况, 以及该项目资产负债情况。
第十四条 公章管理:
1、 甲方负责向乙方提供项目经理部公章一枚, 该公章经甲方立案后交由乙方使用, 乙方承包项目经理部对外所发生生产、 经营活动, 需加盖甲方立案公章确定后方可发生法律效力;
2、 甲方提供公章, 由甲方委派财务员进行管理, 项目部协议及其她文件盖章签署, 需由公章管理人员审查、 登记后方可进行;
3、 未经甲方书面授权, 乙方无权私自以项目经理部名义刻制公章, 不然, 甲方有权追究乙方法律责任, 并要求乙方负担由此造成损失。
第十五条 协议管理:
1、 乙方需建立、 健全协议管理制度, 乙方以项目经理部名义对外签署任何包含但不限于协议、 承诺书、 担保书等, 均需交由甲方审核同意并立案后, 方可签署不管甲方是否同意签署, 由此所发生任何经济、 法律责任, 均由乙方自行负担, 给甲方造成损失, 乙方负责给予赔偿;
2、 未经甲方书面同意, 乙方无权以项目经理部名义对外签署包含但不限于借款协议、 担保合相同与工程施工无关书面协议。
第十六条 项目管理:
1、 乙方需认真、 负责全方面管理好该工程全部施工工作, 安全生产, 依法、 依规进行施工, 维护和树立甲方良好形象, 甲方负责委派项目经理帮助乙方负责管理该工程具体施工工作;
2、 乙方应立刻、 妥善处理施工现场以及项目经理部与她人发生各类纠纷, 尽可能避免和降低各类损失发生, 并负责负担由此给甲方造成损失;
3、 乙方需严格根据甲方与建设方签署施工协议约定推行各项义务, 行使各项权利, 避免出现违约行为;
4、 乙方应认真做好施工期间签证、 索赔、 工程延期等工作, 完善和填补施工协议签约时所存在对甲方不利原因, 争取发明最大经济效益, 避免出现亏损。
第四章 双方权利和义务
第十七条 甲方权利和义务:
1、 为乙方施工提供优质、 高效、 便捷服务;
2、 帮助乙方与项目建设方和其她各部门进行工作联络和业务沟通;
3、 帮助乙方处理质量事故和安全事故;
4、 帮助乙方组织项目工程完工验收;
5、 为项目部立刻传达和转发相关部门文件和要求;
6、 每个月定时对乙方工程进行质量 安全等方面进行指导、 监督和检验;
7、 甲方有权随时对乙方施工进行有必需监督管理, 该管理包含但不限于工程款流转、 工程施工进度、 工程款支付情况、 项目部资产与负债情况、 工程文明与安全施工等;
8、 甲方有权按本协议其她约定对乙方进行专题管理。
第十八条 乙方权利和义务:
1、 维护甲方企业形象和声誉, 对其承包工程工期、 工程质量、 安全与文明施工等, 均需达成建设方和相关管理部门要求要求, 对不符合要求项目, 必需立刻给予整改, 直至达成相关要求, 且自行负担整改费用;
2、 接收和配合甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、 工程质量、 安全与文明施工等监督与检验;
3、 负担《建筑法》及其她相关法律、 法规相关责任;
4、 负担施工期间以及施工完成以后各项工作, 该工作包含但不限于工程完工验收、 工程结算、 工程维修、 工程全部债权债务、 工程安全事故等, 并负担对应费用;
5、 负担甲方与建设方为该工程项目签署全部协议及其她文件债、 权、 利;
6、 负担本协议约定相关专题权利和义务。
第五章 协议解除
第十九条甲乙双方在本协议以下约定条件成就后, 任何一方都有权单方解除本协议。除此之外, 除非甲乙双方协商一致解除本协议, 任何一方均不得在本协议约定之外单方解除协议。
第二十条 甲方解除协议条件:
1、 乙方私自在甲方指定工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上;
2、 乙方承包工程给甲方造成两起以上诉讼、 或者诉讼金额在壹佰万元以上, 且乙方无力自行协商处理;
3、 乙方拖欠甲方承包费用超出三个月未支付;
4、 乙方承包施工工程项目因安全事故、 质量事故等原因, 造成甲方上质量简报、 停工整改、 不良行为统计等两次以上;
5、 乙方因拖欠民工工资或其她欠款, 出现投诉、 影响甲方企业正常运转或者被媒体曝光等不良影响达两次以上;
6、 乙方未按本协议约定接收甲方管理达两次以上;
7、 乙方将工程款挪作工程以外用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上;
8、 乙方承包工程项目建设方、 监理方或者其她职能部门书面提出解除乙方职务文件, 且经协商乙方确实不能承包经营该工程项目;
9、 乙方承包工程项目有证据证实将要出现亏损;
10、 乙方主动提出或者其行为已证实其无力完成承包工程项目;
11、 乙方严重违反本协议或者甲方与建设方签署协议、 文件;
12、 乙方施工行为严重违反中国《建筑法》等相关法律、 法规。
第二十一条 乙方解除协议条件:
1、 私自与建设方签署除施工协议以外补充协议或者其她有损乙方利息书面文件;
2、 无正当理由扣除乙方除承包费（含税费）以外工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上;
第二十二条 任何一方按本协议约定提出解除本协议, 甲方均需成立工作组接管该工程项目, 并确保工程顺利进行。
第二十三条甲方在接管该工程项目后7个工作日内, 应该派专员与乙方办理结算事务。如因乙方原因造成甲方解除协议, 乙方仅有权收回对该承包工程实际投入（应按实扣除乙方施工期间出现亏损、 负债、 各项违约责任等）, 甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方原因造成乙方解除协议, 甲方应向乙方返还对该承包工程实际投入（应按实扣除乙方施工期间出现亏损、 负债、 各项违约责任等）, 并按返还金额3%向乙方支付赔偿金。
第六章 协议结算
第二十四条乙方承包工程结算总价款到甲方企业后, 甲乙双方办理本协议结算事务。乙方应依据该工程资产负债情况向甲方提交结算汇报, 甲方应在14个工作日内审计完成。甲方扣除乙方应缴纳承包费、 税费、 应付款、 赔偿金、 违约金等费用后, 余款在结算完成后14个工作日内全额支付给乙方。
第七章 协议担保
第二十五条本协议项下所发生包含但不限于承包经营项目亏损、 承包费、 税费、 材料及民工工资等欠款、 赔偿金、 违约金、 甲方实现债权费用等, 由丙方为乙方向甲方提供不可撤销连带责任确保担保。
第二十六条 丙方担保期限为本协议签署之日起至本协议结算完成满两年之日止。
第八章 其她约定
第二十七条乙方承包期间, 其她第三方因该工程项目向甲方提起诉讼, 乙方应立刻采取有效方法处理争端。如乙方无力处理争端, 造成法院冻结甲方银行账户（基础账户）、 冻结甲方银行账户资金及其她资产、 或者扣划甲方银行账户资金及处理甲方资产, 乙方和丙方应在法院采取强制方法之日起三日内向甲方提供相等资金作担保。乙方和丙方不能提供相等资金作担保, 应按冻结、 扣划资金额度或者处理资产价值日千分之三, 向甲方支付自法院采取强制方法之日起至乙方向甲方赔付之日止赔偿金。甲方为诉讼所另行支出全部费用由乙方负担。
第二十八条 甲乙丙三方在推行本协议期间发生纠纷, 三方应先协商处理, 协商不成, 任何一方都有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第二十九条 本协议一式三份, 三方各持一份, 各方签字（盖章）后生效, 并含有相同法律效力。

甲方: 湖南ＸＸ建筑工程企业
法定代表人:
协议签署时间:

乙方:
身份证号码:
协议签署时间:

丙方:
身份证号码:
协议签署时间: