土方三方合同文本模板.docx

□20□□—□□□□
上海市建设工程渣土承运协议
建设单位（甲方）: 中国邮政集团企业上海分企业
运输单位（乙方）:
施工总承包单位（丙方）: 浙江中成建工集团有限企业
依据国家法律、 法规和本市相关要求, 为明确甲乙双方权利义务关系, 经甲乙双方协商一致, 签署本协议。
第一条 承运概况
工程名称: 上海浦东邮政处理中心二期工程 （以下简称“本工程”）
工程地点: 上海市浦东新区龙东大道4877号
建筑渣土处理核准文书证号:
核准部门:
建筑渣土总量: 约3700 方。
建筑渣土处理终点:
承运车辆: 部, 具体车牌号、 型号载重量见附件。
车辆运输路线: 。
协议工期: 自 年 月 日至 年 月 日止, 总承运天数 天。
承运里程: 本工程建筑渣土运输处理, 经工程所在区（县）市容环卫管理部门核定, 运往　 浦东新 　区（县）市容环卫管理部门指定建筑渣土消纳场所处理, 其运输单程为　 　公里。
第二条 协议价款
1、 运输单价为￥　 元/方, 运输费总价￥　 　元。
2、 消纳处理费单价为￥　 元/方。消纳处理费总价为￥ 57 元。
3、 协议总价为￥ 元。（人民币（大写） ）
4、 以上单价包含机械油费、 现场挖土时部分方法（如钢板等）、 包含车辆在施工范围道路上行驶掉泥清扫及清洗、 机械进出场费、 开挖必需按挖土方案来实施、 零星平整及开挖、 后期回填土方运输至施工现场。
5、 工期为10天, 每延后一天罚款1万元。
第三条 付款方法
付款方法以下:
1、 在本协议签署之日起30个工作日内, 将协议总价　10 %, 计￥ 元, 支付给乙方。
2、 乙方完成本协议约定建筑渣土承运处理总量　70 　%时, 甲方在30个工作日内, 将建筑渣土运输和消纳处理费用累计元（占协议总价 %）, 计￥ 元支付给乙方。
3、 乙方完成本协议约定建筑渣土承运处理总量95 %时, 甲方在30个工作日内, 将占协议总价或当初估量结算总价(以较小值为准) 40 %, 计￥ 元建筑渣土运输和消纳处理费用支付给乙方。
4、 乙方全部完成本协议约定建筑渣土承运处理工作量且结算完成时, 甲方在30个工作日内, 将余款计￥ 元全额支付给乙方。
5、 其她约定　　 　　　　　　　/　　　　　　　　 　　　
第四条 各方责任
（一）甲方责任
1、 甲方根据上海市工程建筑渣土处理管理要求, 负责在银行设置建筑渣土运输处理费专用帐户, 向建设工程所在地域（县）市容环卫管理部门申请建筑渣土处理行政许可, 申报建筑渣土排放计划, 并经同意取得处理证。
2、 甲方应按本协议约定建筑渣土运输和消纳处理费价格、 付款方法, 依据承运、 处理进度以及区（县）市容环卫管理部门核定文件, 按协议约定将建筑渣土承运、 处理款项立刻支付给乙方。
3、 甲方应该主动阻止乙方使用密闭盖缺损建筑渣土运输车辆（以下简称“运输车辆”）; 主动阻止建筑渣土装载超出运输车辆箱体上沿口超载行为。
4、 甲方依据施工承发包协议相关约定, 可将包含施工现场建筑渣土配合承运和管理工作委托丙方代理推行, 代理推行过程中引发行政、 民事责任由乙方负担。
5、 其它: /
（二）乙方责任
1、 乙方应该遵守国家和本市政府部门公布相关建筑渣土装载、 运输、 处理各项要求, 并根据本市行业标准向甲方提供规范服务。
2、 乙方必需使用经本市相关行政管理部门核准、 符合密闭化性能要求、 安装符合要求要求监控装置车辆运输建筑渣土。
3、 乙方装载建筑渣土应该以不超出车辆箱体上沿口为限, 确保密闭装置正常闭合, 杜绝运输过程中建筑渣土（垃圾）飞扬、 撒落或滴漏。认真遵守市容环卫管理部门核按时间、 路线将建筑渣土运至指定地点消纳处理等要求。
4、 乙方应该认真实施甲方提供建筑渣土排放计划, 并保质、 保量按期完成建筑渣土承运任务。
5、 乙方所属运输车辆驶入工地前, 应该做好车辆日常保洁; 车出工地时, 应该主动配合施工现场人员对车辆进行冲洗; 做到进出工地运输车辆车身、 轮胎不粘泥。
6、 乙方应该立刻做好建筑渣土承运、 消纳处理量统计工作, 如实填写相关统计、 统计报表（单据）。
7、 乙方对甲方提供作业条件不能满足其规范作业要求, 或对运输车辆驶出工地时不实施清洗, 应立刻向甲方提出, 并可向相关政府部门反应。
8、 其它: /
（三）丙方责任
1、 丙方依据施工承发包协议相关约定, 接收甲方委托, 应该认真实施受委托工作内容和要求, 主动做好建筑渣土承运配合和管理工作。
2、 丙方应该根据要求制订建筑渣土排放计划, 明确建筑渣土排放量和出土时间安排, 并分别按时递交甲方和乙方; 认真填写建筑渣土承运处理联单。
3、 丙方应该提供乙方规范作业所必需水、 电, 以及硬质场地和道路等条件。
4、 丙方应该与乙方共同确定建筑渣土承运消纳处理实际数量, 立刻统计建筑渣土运输量, 立刻确定由乙方或区（县）市容环卫管理部门提供承运和消纳处理量, 立刻填写相关统计、 结算单据。
5、 丙方应该认真实施施工工地市容环境卫生责任区范围内保洁、 装载建筑渣土不超运输车辆箱体上沿口、 阻止密闭盖缺损运输车辆装载建筑渣土、 给予验出工地时运输车身冲洗等各项要求。
6、 丙方对乙方在承运建筑渣土过程中, 若乙方使用密闭盖缺损运输车辆、 或超载装运、 或驾驶员逃避冲洗驶出工地等行为, 应该向乙方提出整改要求, 并可向甲方和相关政府部门反应。
7、 其它: /
第五条 违约责任
1、 甲方违反本协议付款约定, 无正当理由延期付款, 造成乙方工期延误, 甲方应该向乙方赔付 10000 元/天违约金。
2、 丙方违反本协议责任约定, 未提供硬质场地、 道路, 或者未给予车辆冲洗, 所以造成承运工期延误, 丙方应该向乙方赔付 10000 元/天违约金。
3、 乙方无正当理由不实施甲方或丙方提供建筑渣土排放计划, 造成施工工期延误, 乙方应该向甲方赔付 10000 元/天违约金。
4、 乙方未将建筑渣土运往本协议约定处理场所, 或未密闭运输, 或运输途中建筑渣土飞扬、 撒落、 滴漏污染道路和市容环境, 其责任由乙方负担。
5、 乙方应该在收到甲方支付承运、 消纳处理款后五个工作日内, 立刻将处理费支付给处理单位。因付款不立刻, 造成处理单位拒绝消纳建筑渣土, 其责任由乙方负担。
6、 /
7、 /
第六条 协议争议处理路径
在推行协议过程中如发生争议, 应协商处理, 协商不成, 可选择下列方法处理。
1、 向 / 仲裁委员会申请仲裁。
2、 依法向 浦东新区 人民法院起诉。
第七条 附则
1、 本协议如有未尽事宜, 可经过协商签署补充协议, 补充协议与本协议具相同效力。补充协议内容与本协议冲突, 以补充协议为准。
2、 本协议壹式陆份, 除甲、 乙、 丙三方各执壹份外, 建设工程所在地与消纳处理所在地域（县）市容环卫管理部门各执壹份。
3、 本协议如因不可抗力等原因无法继续推行时, 甲、 乙、 丙三方依法主张解除协议, 并立刻书面通知对方。
第八条　协议附件
1、 本协议约定使用车辆清单
2、 廉洁条款

本页为签署页

甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
单位地址: 单位地址:
电话（手机）: 电话（手机）:
专用开户银行: 开户银行:
帐户: 帐户:
日期: 日期:

丙方(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
单位地址:
电话（手机）:
日期:

附件一:
本协议约定使用车辆

承运车辆: 共部, 其中:
1、 运输车型: 渣土车 , 载重量 吨/台, 共 台; 分别为车牌号: 。
2、 运输车型: , 载重量 吨/台, 共 台; 分别为车牌号: , , , , , , 。
3、 运输车型: , 载重量 吨/台, 共 台; 分别为车牌号: , , , , , , 。

附件二:
廉洁条款
为了规范甲乙双方之间商业交易行为, 在工程建设中保持廉洁自律工作作风, 预防多种不正当行为发生, 依据国家和上海市相关建设工程承发包和廉政建设各项要求以及《上海市建设工程承发包双方签定廉洁协议暂行要求》, 结合工程建设特点, 特签订本条款以下,甲乙双方及其职员均应自觉遵守本条款:
一、 甲乙双方应该自觉遵守国家相关严禁利用职务之便进行商业贿赂法律法规、 政府相关反腐倡廉建设各项要求以及国家和上海市相关建设工程承发包工作规则。
二、 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费, 不得经过吃拿卡要等方法为自己或特定关系人谋取不正当利益。
三、 甲方工作人员应该保持与乙方正常业务交往, 不得接收乙方礼金、 有价证券和珍贵物品, 不得在乙方报销任何应由个人支付费用。
四、 甲方工作人员不得参与可能对公正实施公务有影响宴请和娱乐活动。
五、 甲方工作人员不得要求或者接收乙方为其住房装修、 婚丧嫁娶、 家眷和儿女工作安排以及出国等提供方便。
六、 甲方工作人员不得向乙方介绍家眷或者亲友从事与甲方工程相关材料设备供给、 工程分包等经济活动。
七、 乙方必需含有政府相关部门认定正当经营资质, 企业内部规章制度、 工作章程、 供给方案应科学完善。乙方与甲方商业交易行为应严格遵守国家法律法规、 企业规章制度, 与甲方交易产品或服务均真实可靠, 决不发生以次充好、 隐瞒报价、 骗取交易等违法行为, 不然将负担对应民事、 行政直至刑事责任。
八、 乙方应该经过正常路径开展相关业务工作, 不得向甲方提供任何虚假交易信息或财务票据, 不得用不正当手段排挤其她供给商。
九、 乙方应该经过正常路径开展相对业务工作, 不得为获取一些不正当利益而向甲方工作人员赠予礼金、 有价证券和珍贵物品等。
十、 乙方不得为谋取私利私自与甲方工作人员就工程承包、 工程费用、 材料设备供给、 工程量变动、 工程验收、 工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
十一、 乙方不得以洽谈业务、 签署协议为借口, 邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高级娱乐场所。
十二、 乙方不得为甲方和职员个人购置或者提供通讯工具、 交通工具、 家电、 高级办公用具等物品。
十三、 乙方愿意自觉接收甲方内部和外部审计机构或纪检、 监察等部门对与甲方商业交易行为监督检验。
十四、 乙方如发觉甲方工作人员有违反上述协议者, 应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议乙方, 在相同条件下给予承接后续工程优先邀请投标权。
十五、 甲方如发觉乙方有违反本条款行为或者采取其她不正当手段向甲方职员行贿, 乙方愿意无条件接收甲方单方面终止与乙方商业交易或取消协议。乙方承诺, 如违反本条款行为给甲方造成损失, 乙方愿意无条件负担对应赔偿责任。