辅材建筑工程劳务承包合同模板.docx

辅材建筑工程劳务承包协议

甲 方:
乙 方:

依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及其她相关法律法规, 遵照平等自愿、 公正和老实信用标准, 双方就建设工程劳务合作事项协商一致, 签订本协议。
第一条 工程概况及承包工作内容及要求
1.1 工程名称: 云南省罗平县金桐花苑小区一期项目
1.2 建筑面积: 约100000 ㎡（完工后按实际面积结算为准）
1.3 工程地点: 云南省罗平县羊角冲金桐花苑小区
1.4分包内容: 包含顶托、 钢管、 扣件、 木方、 层板、 跳板、 安全网（立网、 平网）外架防护材料, 依据企业要求提供。
1.5要求:
①全部进场材料必需自行清点交接, 管理。
②全部进场材料自己负责上下车。
③全部进场人员必需服从项目部管理。
④严禁发生打架斗殴事件, 如有违反, 除无条件接收项目部处罚外, 并处每次5位数罚款, 情节严重者交由公安部处理。
⑤严禁酒后上岗, 如有违反处每次5位数罚款。
⑥不戴安全帽每次罚款工人200元, 管理人员500元, 班组长1000元。
第二条 协议工期
开工日期__年_7_月_ _日, 完工日期__年_ _月
日, 工期为 天。
第三条 协议价款
协议价款为: 元/㎡, 元大写:
本协议价款为最终价款, 不因任何原因作出调整。
第四条 协议价款支付方法
1、 甲方向乙方提供工程施工图或工程量清单, 乙方依据上述书面资料按本协议条款编制施工预算书。
2、 乙方依据甲方下达施工任务书或现场责任人指令, 安排作业人员完成作业内容, 并取得有效书面签证单据编制人工结算书。
3、 乙方按协议约定向甲方提交有效月度工作量结算资料及书面洽商变更、 现场签认资料等。
4、 支付从地下室至7层板面完工甲方支付乙方完成工程量 %工程款, 以后按进度支付 %, 其中, 乙方应于每个月25日前向甲方汇报本月完成工程量, 甲方应于每个月30日前核实乙方提交汇报内容, 次月5日前向乙方支付对应工程款。
工程完工验收后, 甲方支付乙方工程款至90%; 交房结算后, 甲方支付乙方工程款至98%, 余下工程款2%在工程交付甲方后一年内支付完成。
第五条 安全施工、 重大伤亡及其她安全事故处理
1 安全施工: 甲乙双方必需落实、 实施国家和政府、 行业主管部门颁布实施相关安全生产法律法规及各项要求, 严格按安全标准组织施工
1）、 安全施工责任: 乙方必需听从甲方安全员指挥, 对三保四口防护严格按要求处理, 安全第一, 生命第一, 乙方在施工过程中必需严格根据建筑施工, 安全规范进行施工进入施工现场人员必需签《安全劳务协议》, 接收安全教育, 提交身份证办理上岗证, 进入施工现场必需戴好安全帽并系好帽带, 进入2米以上高空作业区必需系好安全带, 做到不伤害他人, 也不被他人伤害。
2）、 严禁酒后作业, 严禁从高空坠物。如有违反造成一切后果由乙方负责。对屡教不改当事人, 甲方有权解聘, 且全部些人工一律按50%结算。如遇违章指挥、 违章作业引发安全事故则一切后果自负, 并对当事人进行经济处罚。
2、 重大伤亡及其她安全事故处理:
1）发生重大伤亡及其她安全事故, 甲乙双方应采取紧急方法预防事态扩大并全力组织抢救伤者, 保护事故现场, 如因抢救伤者必需移动现场设备, 须作出书面统计或拍照。
2）根据相关要求, 甲乙双方应分清责任, 由事故责任方负担对应责任。甲乙双方对事故责任有争议时, 应按政府相关部门认定处理。
3）对本工程安全生产标准, 双方约定以下: 按国家及行业
相关要求实施。
4）经济责任划分: 保险赔付以后部分, 单次2万以内由班组负担, 单次2万以上由企业负担40%, 劳务30%, 班组30%。
第六条 工程质量、 验收与保修
1、 工程质量应达成设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、 发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、 标准之间有差异或不一致, 承包人应在取得甲方书面认可后, 以质量要求较高者为施工依据。
2、 乙方必需根据国家要求质量检验标准、 施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误, 须立刻向甲方提出, 取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因乙方原因造成窝工, 工期不顺延, 发生费用由乙方自行负担。
3、 分包工程验收以国家颁发施工验收规范、 质量检验标准及施工图为依据, 自分包工程施工完成后28日内由甲乙双方共同办理书面验收手续, 逾期未办理验收, 甲方又交后序施工或投入使用, 视为符合协议要求工程交工。
4、 对本工程质量标准, 双方约定以下: 按国家及行业相关要求实施。
第七条 工期延误
1、 对于以下原因造成完工日期推迟, 经甲方施工代表确定, 工期对应顺延。
a.因战争、 动乱、 自然灾难或非甲乙双方责任造成爆炸、 火灾等不可抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.甲方未能按协议约定日期支付劳务费, 致使乙方施工不能正常进行;
d.乙方以书面形式提出申请, 但仍未能从发包方取得施工必需指示、 工程材料、 图纸等, 致使施工不能正常进行;
e.一周内非乙方原因停水、 停电、 停气或机具、 建筑材料等供给不立刻造成停工、 窝工累计超出8小时;
f.甲方同意工期顺延其她情况。
2、 乙方及现场管理人员应在上述情况发生后7日内, 就延误内容和所以产生经济支出向甲方施工代表提出书面汇报, 甲方应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面回复。乙方及现场管理人员逾期未提出书面汇报, 视为其放弃此项权利; 甲方逾期未回复也不提出修改意见, 视为其认可乙方及现场管理人员提出书面汇报内容属实。
3、 非因上述原因造成未按协议工期（包含协议约定可顺延工期）交工, 由双方另行协商。
第八条 文明施工
1 甲乙双方应严格实施国家颁发“施工现场管理暂行要求”, 加强科学管理, 做到文明施工。
2 甲方应向乙方提供符合标准施工条件:
3 对本工程文明施工标准, 双方约定以下: 按国家及行业相关要求实施。
第九条 材料机具供给
1 本工程由甲方提供机械设备为: 塔吊、 施工电梯、 砂浆搅拌机1台（人工乙方负责）。
承包人自备工具为: 施工推车、 施工电线、 施工灯具、 插座, （临时用电工甲方负责）。
双方确定防护用具由 乙方 负担。
2、 由乙方自备工具须其自带入现场, 由甲方提供机械设备由甲方采购并供给到施工现场。
3、 乙方应遵守和实施甲方材料机具领用要求, 对领用材料、 机具要与发包人共同清点, 推行书面领、 还手续, 对借用甲方机具, 要严格按操作规程使用, 加强维修保养。
第十条 甲方权利及义务
1、 负责提供场地、 道路、 水电等含有施工条件工程施工现场, 负责工程施工组织与协调及技术、 质量、 安全、 场容等方面交底。
2、 负责于_______年_______月_日提供施工图纸_______套, 提供必需技术资料和办理施工洽商。
3、 负责组织施工检验、 验收, 监督乙方工程进度、 工程质量、 安全生产及按图施工情况, 材料领用情况及行政管理事务。
4、 负责处理施工中存在或发生技术问题。
5、 负责组织图纸会审和技术交底, 编制施工组织设计及总工期控制计划, 审查乙方编制具体施工作业计划。
6、 负责本工程中各工种, 工序间协调与配合, 乙方在安全、 质量、 工期、 场容等方面发觉有违反协议约定内容, 甲方应书面提出整改意见, 督促乙方进行整政。
7、 负责组织工程验收工作。
8、 本工程甲方施工代表为__________, 负责日常施工管理、 协调工作。甲方也可委托 有现场签认用工、 办理洽商变更手续职权。上述人事如有变动, 应提前7日通知乙方。甲方认可接收乙方及管理人员提交书面材料通信地址为
, 收件人为甲方指定上述人员。
第十一条 乙方权利和义务
1、 乙方对与其确定劳动关系作业工人必需认真审查, 确保人员政治素质、 身体素质 和技术水平, 工人年纪不得低于18周岁, 不得超出60周岁。
2、 乙方需将其关键作业人员登记造册（须写明姓名、 性别、 年纪、 籍贯、 工种、 等级、 工作证号码及身份证号码）, 作为本协议附件。
3、 在施工生产过程中, 乙方必需确保人员相对稳定, 不能随意变更立案人员, 人员变动率小于___％, 服从发包人统筹安排, 统一调动。
4、 乙方必需按施工图纸及说明施工, 如有合理化提议应取得发包人同意, 并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、 半成品、 珍惜使用甲方提供机械设备及其工具。
5、 乙方应对作业工人进行安全生产、 食品卫生、 交通安全及预防煤气中毒等方面教育, 自觉遵守甲方现场管理要求, 服从甲方相关人员指导、 教育、 监督和检验, 并立刻向发包人提供相关情况和资料。
6、 乙方确定_______为派驻工地施工代表, 负责日常施工管理、 协调工作。如人事如有变动, 应提前7日通知甲方。
第十二条 违约责任
1、 甲方违约责任
1）、 因为甲方施工人员指挥错误造成工程质量问题, 其经济损失及相关责任由甲方负担。
2）、 甲方超出约定支付时间不支付劳务费或决算价余款, 乙方可向甲方发出要求付款通知。甲方收到乙方通知后5个工作日内仍不能按要求付款, 可与乙方在5个工作日内协商签署延期付款协议。
甲方未按协议约定支付劳务费或决算价余款, 双方在上款约定时间内又未达成延期付款协议, 乙方有权解除本协议, 撤走相关作业人员。乙方有权向甲方索取拖欠工程款, 以及由此产生包含但不限于诉讼费、 公告费、 邮寄费、 律师法律服务费等合理费用, 以及未支付款项资金占用利息（根据同期同类银行贷款利率四倍标准计算）等损失。
4）、 甲方违反财务管理要求, 违约支付劳务费, 除纠正违约支付行为外, 还应该在违约支付额度范围内与过失方对乙方由此遭受经济损失负担连带责任。
2、 承包人违约责任
1）、 因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要 求时, 甲方能够终止协议, 并要求承包人在_______日内退出施工现场, 乙方应该退出施工现场。但甲方应在要求乙方退出施工现场时限内, 与乙方就结算事宜达成书面协议或由监理企业、 甲乙双方共同对已完成工程量进行签认。
2）、 乙方未按甲方选定施工队伍进场, 甲方有权要求乙方进行更换、 调整, 乙方无法调整时, 甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负）, 并书面通知乙方, 直至终止协议。
3）、 因乙方责任造成质量事故和延误工期, 其工料损失概由承包人负担。
第十三条 协议争议处理
在推行协议过程中发生争议, 双方首优异行协商, 协商不成可向相关部门申请调解。当事人不愿和解、 调解或和解、 调解不成, 可约定以下方法处理争议（在选定方法前划“√”）:
1.向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。
2.向___________人民法院起诉。
第十四条 协议生效与终止
本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证实, 委托代理人应出示委托证实。
本协议在完成份包工作内容、 结清工程决算尾款后, 即宣告终止。
第十五条 本协议正本一式三份, 含有相同法律效力, 双方各执一份, 立案留存一份, 副本____份。
第十六条 本协议未尽事宜可经双方协商后列入其她事项, 其她事项与正文含有相同效力。
在本协议之外签署协议等, 内容与本协议相抵触者无效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
项目责任人: 项目责任人:
身份证号码: 身份证号码:
签署日期: 年 月 日 签署日期: 年 月 日