地下室金刚砂地坪劳务合同模板.doc

工 程 劳 务 合 同
（企业内部劳务金刚砂地坪班）
甲方: （以下简称甲方）
乙方: （以下简称乙方）（联络电话: ）
依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及其它相关法律、 行政法规。遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 为了确保工程施工质量、 安全生产、 文明施工和施工工程工期实现, 做到统一管理、 统一指挥、 统一调度, 使各项劳务作业相互配合, 发挥各自主动性, 双方就本工程建设相关劳务协商一致, 签署本协议。
一、 工程概况:
工程名称: 湖北宝宸建设集团有限企业龙阳商城（龙阳城中村改造16#地块）
工程地点: 武汉市汉阳经济开发区龙阳村
二、 承包范围及内容:
1、 本工程图纸所表示地下室负二层及负一层（D-2轴/D-45轴～D-A轴/D-U轴）金刚砂耐磨地坪工程, 设计要求金刚砂耐磨地坪为3mm厚且金刚砂含量为5kg/㎡, 且要求设置假缝≤6米*6米, 缝宽20mm。
2、 本工程采取“包工料机消耗（甲方提供混凝土且由泥工班组浇筑）、 包工期、 包质量、 包安全、 包文明施工、 包环境保护、 包甲方与业主总承包协议中所包含到本分包协议内容、 包甲方对业主承诺和业主对甲方所作要求、 约束等”包干方法。
三、 工期要求:
根据甲方项目部所安排进度施工, 满足项目部施工进度要求, 在甲方确定应能够施工条件下, 甲方提前三天以书面形式通知乙方进场, 乙方不得拖延进场时间, 不然甲方有权对乙方进行天天1000元处罚。
四、 工程造价:
1、 本工程计价方法为: 包工包金刚砂包设备（每平方米人民币 元）

五、 付款方法及支付措施:
1、 按承包人实际完成、 且达成质量标准工程量。达不到质量标按时, 由承包人返工, 因返工给发包人造成损失, 应赔偿发包人损失; 承包人拒绝返工、 或工期严重滞后时, 由发包人另外组织施工单位进行施工, 承包人已经施工工程量, 发包人可拒付任何费用, 承包人对此无任何异议。
2、 当地下室耐磨地坪全部施工完成, 经质监站、 建设单位监理单位、 发包人、 承包人共同验收达成协议约定质量标准后, 7日内发包人支付给承包人已完工程量70%;
2、 在耐磨地坪切缝完工后14日内合适时间, 发包人组织承包人、 监理单位对耐磨地坪整体观感和切缝后处理进行抽检; 在此期间, 承包人整理施工资料提交给发包人; 抽验中没有发觉问题, 资料提交齐全有效, 发包人支付承包人所施工耐磨地坪已完工程量25%; 若在抽验中发觉存在观感不良和超出规范要求质量问题、 或资料有缺点时, 顺延此次工程款支付时间, 直至承包人处理好所发觉问题;
3、 承包人剩下5%工程款转作保修金, 在保修期（一年）满后14日内, 由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时, 保修金不足部分由承包人交付。
六、 双方职责:
（一）甲方职责:
1、 甲方应提供该项目工程图纸, 方便乙方根据设计方案施工。
2、 甲方向乙方承诺根据协议约定时限和方法支付协议价款。
3、 提供水、 电源接线端, 方便乙方正确接入。
（二）乙方职责:
1、 乙方需遵守甲方工地现场各规章制度, 配合安全员做好三级教育等安全工作。
2、 乙方应严格根据金则砂耐磨地面施工规范进行施工, 乙方进场应优异行样板施工, 施工完成后经建设单位、 监理单位及甲方认可后方可继续后续施工。
3、 金刚砂耐磨地面施工完成, 乙方要在4-6小时涂上养护剂, 方便愈加好保护新地面。
4、 乙方应自备施工现场所需机具、 安全设施、 安全劳护用具。
5、 全部电、 水源由专业操作工操作, 不然甲方有权阻止施工确保安全。
6、 乙方应做好多种机械安全使用防护方法。
7、 乙方金刚砂耐磨地坪专案是做为本工程施工协议书附件。
8、 乙方负责分包内工程相关资料搜集工作, 并完整地将工程资料移交给甲方。
七、 安全施工、 文明施工:
安全生产, 文明施工由承包人负责并负担其费用; 施工开始前, 发包人为施工场地内自有些人员及第三人人员办理人身意外伤害保险, 承包人施工人员发生工伤事故者, 医疗费用由保险企业理赔, 由发包人和承包人共同负责联络保险企业, 由保险企业赔付。实际费用与理赔金额差额由承包人负担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者, 发包人最终一次性赔付当事人最高赔偿金以保险企业理赔数额为最高封顶数额, 其它由承包人负担。
八、 工程变更:
施工过程中, 承包人无权私自变更; 承包人应严格实施设计单位或发包人所出具变更通知; 工程变更包含费用增减, 双方另行协商, 签署补充协议。
九、 工程转包和分包:
本工程严禁分包和转包; 一经发觉, 发包人可立刻与承包人解除协议, 工程款不予支付。
十、 不可抗力
双方相关不可抗力约定: 暴雨、 暴雪、 洪水、 地震等自然灾难; 发生不可抗力, 双方损失分别由各自负担本身损失。
十一、 相关意外停工约定:
因停水、 停电、 天气恶劣以及其它外部环境原因影响致使工程停工, 承包人窝工工时费和生活费、 机械停置费和租赁费、 材料占用资金损失等以及或因上述原因引发承包人费用支出, 发包人一概不予赔偿; 因特殊原因, 停工时间可能相对较长时, 经承发包双方协商同意并在确定再次复工时间后, 承包人可采取人员、 机械退场方法、 并保护好已完工程, 此费用均由承包人负担。
十二、 工程质量保修:
本耐磨地坪工程保修期为一年。承包人在质量保修期内, 根据相关法律、 法规、 规章管理要求和双方约定, 负担本工程质量保修责任; 属于保修范围、 内容项目, 承包人应该在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定时限内派人保修, 发包人能够委托她人修理; 发生紧急抢修事故, 承包人在接到事故通知后, 应该立刻抵达事故现场抢修; 质量保修完成后, 由发包人组织验收。
十三、 违约责任:
1、 在施工过程中, 乙方必需做好做足一切安全措失, 如发生任何安全事故均由乙方负担一切责任。
2、 乙方所提供产品必需符合协议所要求且必需达成国家规范要求, 不然一经发觉所造成损失由乙方负担, 甲方可单方面解除协议且不需支付乙方工程款, 乙方必需向甲方支付协议总款20%违约金。
3、 乙方必需根据项目部所要求施工工序及材料严格施工, 不得偷工减料。不然, 一经发觉, 甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除协议, 且乙方必需向甲方支付协议总价款2倍违约金。
4、 协议一经签署, 乙方不得单方面解除协议或中途停工, 不然必需向甲方支付协议总款20%违约金。
5、 在乙方施工期间, 乙方工人必需服从甲方项目部管理, 不得有任何偷窃行为或损坏现场成品行为, 不然一经发觉, 所造成损失由乙方负担, 所损失金额以甲方确定为准, 且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 乙方必需根据甲方所要求进度要求完工, 不然每延误一天, 甲方有权根据每日1000元进行处罚, 如超出三天仍未满足施工要求, 甲方可单方面中止协议, 乙方全部工程款不予支付, 所造成损失由乙方自行负担。
7、 在保修期间（保修期为一年）, 如发生任何质量问题, 乙方必需在接甲方电话通知二十四小时进行维修。不然甲方有权自行修复, 所发生费用（费用金额无须乙方同意以甲方确定为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除, 不足部份可向乙方追索。
8、 在全部完工后, 乙方必需向甲方提供验收所需含有一切资料, 不然甲方有权不予验收, 所造成损失由乙方自行负责。
9、 工程全部完工后, 乙方必需做到场地洁净整齐、 无任何垃圾, 不然甲方有权不予验收并有权自行处理, 所造成损失由乙方自行负担, 所发生费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除, 所损失金额以甲方确定为准。
十四、 廉洁条款
1、 严禁甲方人员以任何方法明、 暗示乙方请吃、 请喝、 收受乙方礼金、 礼品或接收提供其它私人便利或利益。
2、 严禁乙方以任何方法向甲方人员提供私人便利、 行贿或进行非正常商务宴请, 假如出现乙方在履约过程进行私下请吃、 向甲方人员提供私人便利、 行贿等一切非正常经济活动, 一经查实, 甲方有权单方面终止协议, 且乙方必需负担由此造成工期延误、 退场等一切经济损失, 所损失金额以甲方确定为准, 而且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。假如乙方事后主动主动向甲方陈说事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压不得已行为, 则乙方可保留协议权利和义务。
十五、 其她事项:
1、 在实施协议中发生争议, 双方应经过友好协商处理。如协商无效, 向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本协议一式贰份, 经双方签字盖章后即生效。
甲方: 乙方:

甲方身份证: 乙方身份证:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日