专业建设工程设计合同示范文本模板.doc

GF--0210
建设工程设计协议（二）
（专业建设工程设计协议）
工程名称: ______________________________
工程地点:_______________________________
协议编号: ______________________________
（由设计人编填）　　　　　　　　　　　　
设计证书等级: __________________________
发包人: ________________________________
设计人: ________________________________
签署日期: _______

中国建设部
监制
国家工商行政管理局

发包人: ___________________________________________________
设计人: ________________________________________________________________
　　发包人委托设计人负担__________________________________________________工程设计, 工程地点为______________________________ 经双方协商一致, 签署本协议, 共同实施。
　　第一条　本协议签署论据
　　1.1《中国协议法》、 《中国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理要求》。
　　1.2国家及地方相关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　1.3建设工程同意文件。
　　第二条　设计依据
　　2.1发包人给设计人委托书或设计中标文件
　　2.2发包人提交基础资料
　　2.3设计人采取关键技术标准是: ________________________________________________________________________________________
　　第三条　协议文件优先次序
　　组成本协议文件可视为是能相互说明, 假如协议文件存在歧义或不一致, 则依据以下优先次序来判定:
　　3.1协议书
　　3.2中标函（文件）
　　3.3发包人要求及委托书
　　3.4投标书
　　第四条　本协议项目名称、 规模、 阶段、 投资及设计内容（依据行业特点填写）
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
　　第五条　发包人向设计人提交相关资料、 文件立刻间
 　　第六条　设计人向发包人交付设计文件、 份数、 地点立刻间
 　　第七条　费用
　　7.1双方约定, 本协议设计费为___________万元。收费依据和计算方法按国家和地方相关要求实施, 国家和地方没有要求, 由双方约定。
　　7.2假如上述费用为估算设计费, 则双方在初步设计审批后, 按同意初步设计概算核实设计费。工程建设期间如遇概算调整, 则设计费也应做对应调整。
　　第八条　支付方法
　　8.1本协议生效后三天内, 发包人支付设计费总额20％, 计_______________万元作为定金（协议结算时, 定金抵作设计费）。
　　8.2设计人提交_______________设计文件后三天内, 发包人支付设计费总额30％, 计________________万元; 以后, 发包人应按设计人所完成施工图工作量百分比, 分期分批向设计人支付总设计费50％, 计_______________万元, 施工图完成后, 发包人结清设计费, 不留尾款。
　　8.3双方委托银行代付代收相关费用。
　　第九条　双方责任
　　9.1发包人责任
　　9.1.1发包人按本协议第五条要求内容, 在要求时间内向设计人提交基础资料及文件, 并对其完整性、 正确性立刻限负责。发包人不得要求设计人违反国家相关标准进行设计。
　　发包人提交上述资料及文件超出要求期限15天以内, 设计人按本协议第六条要求交付设计文件时间顺延; 发包人交付上述资料及文件超出要求期限15天以上时, 设计人有权重新确定提交设计文件时间。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、 规模、 条件或因提交资料错误, 或所提交资料作较大修改, 以致造成设计人设计返工时, 双方除另行协商签署补充协议（或另订协议）、 重新明确相关条款外, 发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
　　在未签署协议前发包人已同意, 设计人为发包人所做各项设计工作, 发包人应支付对应设计费。
　　9.1.3在协议推行期间, 发包人要求终止或解除协议, 设计人未开始设计工作, 不退还发包人已付定金; 已开始设计工作, 发包人应依据设计人已进行实际工作量, 不足二分之一时, 按该阶段设计费二分之一支付; 超出二分之一时, 按该阶段设计费全部支付。
　　9.1.4发包人必需按协议要求支付定金, 收到定金作为设计人设计开工标志。未收到定金, 设计人有权推迟设计工作开工时问, 且交付文件时间顺延。
　　9.1.5发包人应按本协议要求金额和日期向设计人支付设计费, 每逾期支付一天, 应负担应支付金额千分之二逾期违约金, 且设计人提交设计文件时间顺延。逾期超出30天以上时, 设计人有权暂停推行下阶段工作, 并书面通知发包人。发包人上级或设计审批部门对设计文件不审批或本协议项目停缓建, 发包人均应支付应付设计费。
　　9.1.6发包人要求设计人比协议要求时间提前交付设计文件时, 须取得设计人同意, 不得严重背离合理设计周期, 且发包人应支付赶工费
　　9.1.7发包人应为设计人派驻现场工作人员提供工作、 生活及交通等方面便利条件及必需劳动保护装备。
　　9.1.8设计文件中选择国家标准图、 部标准图及地方标准图由发包人负责处理。
　　9.1.9负担本项目外国教授来设计人办公室工作接待费（包含传真、 电话、 复印、 办公等费用）。
　　9.2设计人责任
　　9.2.1设计人应按国家要求和协议约定技术规范、 标准进行设计, 按本协议第六条要求内容、 时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、 9.1.2、 9.1.4、 9.1.5要求相关交付设计文件顺延情况除外）。并对提交设计文件质量负责。
　　9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
　　9.2.3负责对外商设计资料进行审查, 负责该协议项日设计联络工作。
　　9.2.4设计人对设计文件出现遗漏或错误负责修改或补充。因为设计人设计错误造成工程质量事故损失, 设计人除负责采取补救方法外, 应免收受损失部分设计费, 并依据损失程度向发包人支付赔偿金, 赔偿金数额由双方约定为买际损失　　　　　％。
　　9.2.5因为设计人原因, 延误了设计文件交付时间, 每延误一天, 应减收该项目应收设计费千分之二。
　　9.2.6协议生效后, 设计人要求终止或解除协议, 设计人应双倍返还发包人已支付定金。
　　9.2.7设计人交付设计文件后, 按要求参与相关上级设计审查, 并依据审查结论负责不超出原定范围内容做必需调整补充。设计人按协议要求时限交付设计文件一年内项目开始施工, 负责向发包人及施工单位进行设计交底、 处理相关设计问题和参与完工验收。在一年内项目还未开始施工, 设计人仍负责上述工作, 可按所需工作量向发包人合适收取咨询服务费, 收费额由双方约定。
　　第十条　保密
　　双方均应保护对方知识产权, 未经对方同意, 任何一方均不得对对方资料及文件私自修改、 复制或向第三人转让或用于本协议项目外项目。如发生以上情况, 泄密方负担一切由此引发后果并负担赔偿责任。
　　第十一条　仲裁
　　本建设工程设计协议发生争议, 发包人与设计人应立刻协商处理。也可由当地建设行政主管部门调解, 调解不成时, 双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构, 当事人又未达成仲裁书面协议, 可向人民法院起诉。
　　第十二条　协议生效及其她
　　12.1发包人要求设计人派专员长久驻施工现场进行配合与处理相关问题时, 双方应另行签署技术咨询服务协议。
　　12.2设计人为本协议项目服务至施工安装结束为止。
　　12.3本工程项目中, 设计人不得指定建筑材料、 设备生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备加工订货时, 所需费用由发包人负担。
　　12.4发包人委托设计人配合引进项目设计任务, 从询价、 对外谈判、 中国外技术考察直至建成投产各个阶段, 应吸收负担相关设计任务设计人员参与。出国费用, 除制装费外, 其她费用由发包人支付。
　　12.5发包人委托设计人负担本协议内容以外工作服务, 另行签署协议并支付费用。
　　12.6因为不可抗力原因致使协议无法推行时, 双方应立刻协商处理。
　　12.7本协议双方签字盖章即生效, 一式___________份, 发包人__________份, 设计人___________份。
　　12.8本协议生效后, 按要求应到项目所在地省级建设行政主管部门要求审查部门立案; 双方认为必需时, 到工商行政管理部门鉴证。双方推行完协议要求义务后, 本协议即行终止。
　　12.9双方认可来往传真、 电报、 会议纪要等, 均为协议组成部分, 与本协议含有相同法律效力。
　　12.10未尽事宜, 经双方协商一致, 签署补充协议, 补充协议与本协议含有相同效力。
　发包人名称: 　　　　　　　　　　　设计人名称:
　　　　　　（盖章）　　　　　　　　　　　　（盖章）
法定代表人: （签字）　　　　 　 法定代表人: （签字）
委托代理人: （签字）　　　　　　委托代理人: （签字）
项目经理: （签字）　　　　　　　项目经理: （签字）
住　　所: 　　　　　　　　　　　住　　所:
邮政编码: 　　　　　　　　　　　邮政编码:
电　　话: 　　　　　　　　　　　电　　话:
传　　真: 　　　　　　　　　　　传　　真:
开户银行: 　　　　　　　　　　　开户银行:
银行帐号: 　　　　　　　　　　　银行帐号:
建设行政主管部门立案: 　　　　　鉴证意见:

　　　　（盖章）　　　　　　　　　　　　（盖章）
立案号: 　　　　　　　　　　　　经办人:
立案日期: 　　年　月　日　　　　鉴证日期: 　　年　月　日