建设工程项目内部经济责任承包合同范本模板.docx

建设工程项目内部经济责任承包协议
(通用条款)
第一条 承发包主体
1.1本内部承包协议发包方(甲方)为项目总承包企业或者总承包企业授权分企业, 承包方(乙方)为总承包企业依法审查同意项目部经济责任承包人。
1.2 企业是唯一含有法人资格企业实体, 对内实施统筹管理, 对外负担工程施工风险。
1. 3项目部是企业组成部分、 分支机构, 是企业为项目建设需要而临时设置实体, 不含有法人资格, 项目施工完成后自行撤销;项目部为企业内部独立核实单位, 接收企业领导、 管理、 监督, 不得以自己名义对外签署协议。
1.4 项目经济责任承包人是企业职员, 受企业管理, 受本内部承包协议约束。承包人代表企业经营管理项目部,提升企业效益和信誉。
1.5 本内部承包协议如专用条款未确定乙方通讯地址, 则其身份证记载地址为乙方确定通讯地址, 乙方未书面通知变更, 相关文书送达其身份证上地址即视为送达。
第二条 承包协议范围
2.1本内部承包协议乙方承包工程范围、 工程质量要求、 工期、 安全文明施工等由专用条款约定, 如专用条款未尤其约定, 则同甲方与建设单位签署建设工程施工协议。
2.2上述建设工程施工协议承包具体内容, 详见甲方与建设单位签署《建设工程施工协议》(包含附加协议、 其她协议组成部分文件及甲方向建设单位作出相关承诺等), 对该协议全部条款及协议组成文件要求内容, 乙方已经充足了解,并确定协议约定全部权利义务对乙方含有约束力。
第三条 承包方法
3.1本承包协议承包方法由专用条款约定。
3.2不管采取何种承包方法, 除协议约定权利义务关系外, 并不影响甲, 方根据法律法规和企业章程、 制度要求行使管理权。
3.3甲方依据需要, 能够委派代表进入工地对施工进行监督和检验, 乙方应主动配合。 甲方委派代表酬劳由甲、 乙双方协商确定, 并由乙方负责支付。
第四条 协议项目管理机构
4.1乙方在本协议签署之日起7日内确定工程项目管理人员。项目部管理人员应按工程施工管理要求配置对应专业技术人员, 并根据法律法规、 当地政府相关要求、 甲方规章制度和建设单位现场管理制度组织施工。
4.2 项目部组成人员确定后, 乙方应在3日内报甲方审定, 并由甲方发文确定, 甲方有权在审批时或者施工过程中, 要求乙方更换相关人员。
4.3 乙方对工程建设质量、 安全、 工期等进行全方面管理并负担责任, 甲方及所属分支机构对乙方承包工程质量、 安全、 技术等施工管理实施监督、 检验和帮助指导, 乙方应服从甲方监督指导。
第五条承包项目管理目标
5.1乙方承包范围, 除完成工程建设施工内容外, 还包含以下管理目标(依据不一样情况在专用条款中作具体约定, 下列事项可作为专用条款选项):
5.1.1 工程质量达成施工协议要求要求。
51.2 根据施工协议约定工期完成建设工程。
5.1.3 无通常事故及以上安全生产事故发生。
5.1.4 安全文明施工和环境保护要求和标准。
5.1.5 信息化实施要求和目标。
5.1.6 CIS标准实施要求和目标。
5.1.7 劳务工资管理:不发生因民工工资上访及其她劳资引发纠纷和事件。
5.1.8 工程资科管理技平方工程技术资科管理措施要求和通用条款第十条要求实施。
5.1.9 工地治安防范管理: 做好外来人管理, 不出现打架斗受、 赌博、 吸毒等有损社会治安和企业形象严重情况。
5.1.10确保工程款专款专用, 乙方承诺在未与建设单位办理完工结算及甲乙双方办理内部结算前, 建设单位支付全部工程款、 、 退还确保金、 提供材料、 乙方自筹用于本工程资金均为甲方全部, 支配权属于甲方, 未经甲方许可, 乙方不得侵占或者挪作她用, 不然视为乙方非法占有、 挪用。
5.2 乙方达成或者达不到以上管理目标奖罚, 按总企业或者分企业制订奖罚文件实施, 该文件作为协议附件, 与本协议含有相同效力。
第六条 协议推行确保
6. 1为确保本协议全方面推行, 双方可协商选择下列方法确保协议推行, 具体方法在专用条款中约定。
6.1.1 乙方向甲方缴纳推行本协议确保金, 确保金金额由专用条款约定。
6. 1.2 乙方同意甲方在建设单位支付工程款中预提各类保 确保金, 预提确保金金额和方法由专用条款约定。
6.1.3 乙方提供担保人确保本协议推行, 担保人确保范围为本协议项下乙方应向甲方负责全部经济责任或者债务, 确保方法为连带责任, 确保 期限为甲乙双方内部结算完成之日起二年。
6. 1.4 乙方以其全部财产提供抵押担保。
6.1.5 乙方以银行保函方法提供担保。
6.1.6 乙方经过担保企业提供担保。
6.1.7 乙方向甲方借款以借款金额提供确保。
6.2 以上确保范围为乙方应负担协议责任和对外债务, 包含违约产生损失和诉讼风险责任。
6.3不管采取何种确保方法, 甲乙双方和确保所涉第三人应另行签署确保协议明确具体事项。
第七条 双方权利与义务
7.1 甲方权利和义务
7.1.1根据国家相关要求和本企业施工管理要求, 并依据本协议第四条、 第五条要求对乙方进行施工监督、 检验和管理。
7.1.2甲方依据项目类别不一样, 对乙方编制施工组织设计、 施工计划和专题方案审查等进行指导, 参与图纸会审、 基础工程、 中间结构及完工等验收, 并对乙方在施工全过程管理进行检验、 监督和指导等。
7.1.3甲方依据乙方书面要求和要求条件, 帮助调配乙方对人、 财、 物和技术等资源需求, 并进行管理上指导
7.1.4甲方向乙方收取施工协议结算造价税金、 管理费等（包含代扣税和其她规费）, 具体百分比由专用条款约定。
7.1.5对乙方不能达成专用条款要求管理目标, 或者乙方应负担费用和给甲方造成损失, 甲方有权从建设单位到账工程款 或者确保金中直接扣除。
7.1.6甲方应依据乙方申请和甲方要求支付方法, 由甲方统一支付材料费、 租赁费、 劳务费等相关费用。
7.2 乙方权利和义务
7.2.1依法享受法律法规、 本合相同要求权利, 处理与建设单位在推行施工协议时工程业务事项;指挥工程项目建设生产经营活动, 筹集、 调配并管理进入工程项目人力、 资金、 物资、 机械设备等生产要素;选择施工作业队伍和材料、 设备供给商(甲方统一采购供给, 服从甲方统一安排);进行合理经济分配和甲方书面授予其她管理权利。
7.2.2 依据本协议约定, 获取承包经营利益, 享受甲方文件要求达成优异管理目标奖励。
7.2.3依据相关法律法规和甲方要求制度, 对本工程项目施工协议和本协议第四条、 第五条要求进行施工管理和承包目标管理。
7.2.4负担与建设单位施工协议和材料、 设备买卖、 租赁协议, 劳务合相同违约引发责任和由此产生诉讼风险责任。负担因乙方原因违反法律法规、 地方性法规等致使行政机关作出行政处罚, 所以发生罚款等一切费用。
7.2.5 依据相关法律法规和本协议约定, 负担并按时足额缴纳或者支 付以下款项: 国家税金和工程所涉全部规费; 甲方管理费和甲方为乙方调配人力、 物力 财力和技术等资源所发生费用; 甲方为乙方垫付拖欠民工工资, 材料、 租赁设备等欠款和利息; 因涉讼给甲方造成损失, 其她应由乙方负担费用。
7.2.6按要求签署劳务用工协议, 办理劳务用工保险并负担保险费用。按签署劳务用工协议足额支付劳动酬劳, 且支付工资标准不得低于承包工程所在地最低工资标准。
7.2.7根据相关法律法规和协议约定做好工程完工验收和交付, 负担工程后期保修义务。
7.2.8按本协议5.1.8条和第十条要求报送报表和交付工程资料。
7.2.9乙方承诺全部工程款项(含乙方垫资部分)在中乙双方内部结算前, 全部权归属于甲方, 乙方不得侵占或者挪作她用。
7.2.10 确保采购工程材料和设备符合工程质量要求。
7.2.11乙方应按甲方印章阳方章管理使用要求保管使用项目部印章, 严格控制印章使用范围。因乙方管理不善造成印章被偷盖或者超出印章使用范围, 致使甲方造成损失, 由乙方负担对应责任。
7.2.11.1项目部印章使用范围为:与建设单位联络处理施工协议所涉工程业务事项;
处理项目部内部行政管理事务;向甲方及相关单位报送报表资料;除7.2.11.2条要求以外其她非经济事务。
7.2.11.2乙方下列行为必需经甲方书面授权同意或者加盖甲方印章, 不然, 以项目部盖章或者乙方签字所签协议、 承诺、 借条、 结算单、 欠条等相对人为乙方, 所产生后果由乙方自负, 并负担由此给甲方造成损失赔偿责任:（1）变更甲方与建设单位签署施工协议中实质性内容, 包含但不限于计价方法、 工程质量、 工期、 重大违约条款等;(2)以项目部或者项目责任人名义向建设单位或者第三人所作不利于甲方承诺;(3)以项目部或者项目责任人名义向建设单位或者第三人借款、 或者为第三人担保;(4)未经甲方授权或者报送甲方立案审核, 以项目部或者项目责任人名义与材料、 设备供给商签署协议, 或者作出承诺、 出具结算单、 欠条等;(5)未经甲方同意分包工程。部
7.2.12乙方违反以上7.2.7~7.2.11 条要求, 视为违约,并应负担违约金。违约责任负担方法由专用条款约定。以上行为给甲方造成损失, 乙方应负担赔偿责任。损失包含直接损失和因甲方涉讼所产生违约金、 垫资实施款、 利息及诉讼费(仲裁费)、 律师费、 财产保全费、 判定费等实际发生费用。
7.2.13严禁乙方利用项目承包管理人特殊身份,以企业名义签署虚假协议, 虚构债务或者提供虚假发票, 或者私刻印章等损害、 套取、 侵占甲方财产违法行为。上进行为组成犯罪, 应依法负担刑事责任。
7.2.14乙方应依据招标文件或者甲方与建设单位施工协议约定, 立刻就工程量清单进行查对, 包含工程量清单存在缺项、 漏项、 工程量清单偏差超出施工协议专用务
计量等;及币条款约定偏差范围、 未根据国家现行计量规范强制性要求审图, 若发觉图纸存在差错、 遗漏或者缺点, 应立刻向建设单位提出修正意见, 逾期查对或者未进行查对和提出修正意见所产生损失由乙方负担。
7.2. 15乙方应根据国家及相关安全施工要求, 全方面落实安全生产相关事宜, 做好安全生产工作。如发生安全事故, 应立刻向甲方汇报, 并负担安全事故所产生一切损失, 包含甲方所以造成损失。
第八条工程款支付
8.1乙方应按施工协议约定立刻向建设单位收取工程进度款、 结算款, 全部工程款必需立刻全额划入甲方（指定）账户内, 不得以任何理由将工程款划入非甲方账户或者由任何个人领取, 不然因乙方原因造成工程款流失失, 乙方应立刻向甲方缴纳对应款项, 并向甲方支付该部分款项10% 违约金。如未支付, 则甲方可在乙方承包本工程或者其她项目可用款中扣除, 乙方必需无条件负担, 并负担对应法律责任。
8.2甲方在建设单位支付工程款到帐后, 在3个工作日内拨付至乙方指定收款人账户, 但乙方应含有以下要求支付条件:(1)有使用该到账款项用款计划;(2)附有需要支付人工工资、 材料、 设备等款项协议或者足以确定其她支付依据;(3)收款人开具符合协议约定发票。
8.3甲方向乙方拨付工程款项, 为建设单位支付到账款扣除甲方税金、 管理费、 规费及其她应由乙方负担费用后款额。本工程应缴税、 费随工程产值和进度款、 结算款同时发生。如本工程因建设单位要求或者指定分包等原因, 使得甲方可收取总包管理费、 配套费或者总包服务费等, 甲乙双方约定可按百分比分配(其中已向甲方缴纳税管费分包部分除外)。分配百分比由双方在专用条款中约定。
8.4甲方依据前款约定直接向材料、 设备供给商拨付款项, 乙方可向甲方申请一定备用金, 备用金数额由双方在专用条款中约定。
8.5乙方在建设单位工程款未到位前需要先行垫资购置材料等款项, 该款项应由乙方垫付并经过甲方账户支付, 在建设单位款项到位后, 甲方可根 据乙方垫付票据直接支付给乙方。
8.6甲方对乙方工程款支付实施总量控制、 专款专用、 凭据（票）支付、 确保人职员资切实到位和材料设备款立刻支付标准。总量控制具体百分比, 由专用条款约定。
8.7甲方对外支付材料费、 租赁费、 劳务费等款项时, 属于乙方应提供税务发票, 乙方应该立刻提供合规并符合约定发票; 如乙方未能足额提供各类进项税额, 造成不能充足抵扣销项税额, 乙方负担由此产生不利后果。
8.8建设单位未按约定支付工程款, 由乙方负责催讨, 所以发生资金短缺, 由乙方自行筹集处理。乙方自筹资金应汇入甲方账户, 由甲方统一管理支付, 双方明确:即使乙方自称或者确有自行支付款项, 该款项也不视为垫资,乙方不得私自挪用、 侵占。
8.9乙方应按相关约定支付民工工资和材料款,如乙方不立刻支付, 甲方有权依据工程实际情况, 代为乙方进行支付。乙方应在甲方要求时间内对该代付款项进行确定, 逾期视为认可该甲方代为其支付款项。甲方为乙方代为支付款项后, 可从建设单位到账工程款在结算时直接扣除。
8.10乙方应依据实际情况向甲方提供真实正当增值税专用发票, 因乙方提供发票原因造成甲方损失, 乙方应负担赔偿责任。
第九条 工程款结算
9.1与建设单位施工协议结算, 乙方应将结算汇报和结算资料报甲方 审核, 经甲方审核盖章后送交建设单位, 由乙方负责落实与建设单位结算查对、 催办等事项。建设单位审核后出具结算汇报, 须经甲方审核加盖甲方印章才能认可。
9.2在乙方拖延推行与建设单位结算工作情况下, 甲方能够催告乙方 推行义务, 在催告之日起30日内乙方仍未推行, 甲方能够自行对工程进行结 算, 而且该结算结果直接对乙方含有约束力, 以及结算工作费用和审价审计 费用由乙方负担, 乙方不得因未经其签字而不予认可。本条款内容含有独立 法律效力, 即使在本协议无效情况下, 甲方依据本条款与建设单位作出工程款结算仍然有效。
9.3乙方应在与建设单位结算完成而且工程款全部支付到位之日起14 曰内向甲方出具结算汇报并提供相关依据, 便于甲乙双方进行内部承包协议结算。甲方应在乙方提交结算之曰起28日内完成审核。
9.4双方结算价款以与建设单位结算价为依据, 并按实际收到工 程款为准; 甲乙双方收益、 奖罚和费用负担, 按本协议相关要求结算。结算后乙方还有余额, 乙方缴纳个人所得税后, 甲方在建设单位结算款到账且收 到发票之日起10日内支付乙方, 结算后工程款余额不足以抵偿乙方应负担 多种费用, 乙方应在结算之曰起7日内支付甲方。乙方交由建设单位保 证金在建设单位退还之日起7日内支付乙方, 乙方交由甲方本协议确保金在本协议结算后无息退还。
9.5乙方按施工协议约定负担质量保修责任, 建设单位暂扣质量维修确保金, 在质量缺点责任期届满且建设单位退还后, 甲方能够留存总额5%〜20%作为质量缺点责任期满至保修期届满細保修金, 其它部分在建设单位退还之日起7日内支付乙方; 向建设单位提供质量维修确保为保函, 甲方可按结算总造价0.5%〜1.5%在乙方结算款中暂扣, 在保修期届满之日起 7日内退还乙方。
9.6本协议结算, 包含因-方违约产生违约金、 损失赔偿和利息等。 乙方向甲方借款, 按甲方相关施工借款要求文件实施。
9.7本协议推行过程中, 经甲方签章提交给建设单位或者第三人联络单、 定价材料、 预决算资料、 送审价等文件, 系向建设单位或者第三人报价文 件, 不作为甲乙双方内部结算依据。
第十条 相关报表与工程资料
10.1乙方应制作下列报表并将施工过程中形成资料报甲方审查立案:
10.1.1施工进度月报;
10.1.2财务报表;
10.1.3当月在施工中形成工程资料,包含: 施工组织计划、 与建设单位协议、 会议纪要、 签证联络单、 测试汇报、 完工图纸、 图审、 验槽统计、 专题方案、 中间结构验收统计、 专题验收统计、 完工验收汇报、 结算资料等全部与工程 结算和立案相关资料;
10. 1.4乙方当月与材料、 设备供给商、 劳务企业或者班组签署协议, 向 上述相关方支付款项凭据, 发生债权债务依据等。
10.2以上资料乙方应在每个月底前上报甲方, 完工结算时补齐全部资料。
第十一条 协议解除
11.1有下列情况之一, 甲方有权解除协议:
11.1.1工程发生较大质量、 安全事故, 或者发生通常及以上质量安全事 故后乙方不妥善处理, 甲方认为不宜再由乙方继续施工;
11.1.2因乙方原因拖延工期, 累计超出30日以上;
11.1.3因乙方拖欠民工工资未立刻有效处理, 造成群体事件, 造成甲古 被行政主管部门通报或者列入黑名单;
11.1.4施工过程中乙方分包单位、 材料供给商等对甲方提起诉讼, 对甲方声誉造成影响或严重经济报失;
11.1.5 乙方将工程进行转包或者未经甲方书面同意, 将部分施工项目分包或者变相分包给她人;
11.1.6 乙方在工程管理过程中严重偏离甲方管理目标或者严重违反甲方规章制度;
11.1.7乙方私刻甲方或者项目部印章、 与材料供给商等串通损害甲方利益, 或者虚构债务、 虚抬价格等非法损害 套取、 侵占甲方利益;
11.1.8建设单位有理由要求更换项目负责(承包)人;
11.1.9其她法律法规要求能够解除协议。
11.2甲方依据本协议相关条款约定发出解除通知, 自抵达乙方在协议中确定通讯地址之日起生效。
11.3中途解除协议后, 乙方应提供已完成工程量依据交由甲方审核, 协商确定已完成工程量。不能协商确定而工程必需继续, 双方都有责任采取摄影、 录像、 公证等方法固定已经完成工程量。假如协议解除之日起10日内双方中任何一方无正当理由拒不配合固定已经完成工程量, 另一方能够要求建设单位和监理单位到场见证,未参与一方视为认可该工程量。如建设单位和监理单位未能到场见证, 协议一方也能够在采取摄影、 录像、 公证等方法固定已经完成工程量之日起10日内通知对方查对, 协议另一方无正当理由拒不配合查对已经完成工程量, 则视为已认可协议一方采取摄影、 录像、 公证等方法固定已经完成工程量。
11.4协议解除后, 已完工程结算应同时含有下列条件: 乙方已经完成 工程经建设单位确定合格; 建设单位已经将该部分工程款支付甲方; 乙方已结清本工程产生并应由其负担全部债务; 乙方移交了全部玉程资料和印章等甲方授权证书。
11.5在建设单位未支付已完成工程量款项或者退还确保金前, 或者非甲方原因双方未能就中途停建工程单独作出结算, 乙方无权向甲方主张已 完工程价款、 确保金及利息。
11.6已完成工程量结算, 由乙方向甲方提出预算, 甲方审核后确定。如项目盈利, 可按本协议约定进行分配; 如项目亏损, 则由乙方负担。乙方不一样意甲方审核结果, 能够要求复审、 提请诉讼或者仲裁。但因拖延结算, 适用 前款11.5条要求。
11.7因乙方原因造成解除协议给甲方造成损失, 乙方应负担赔偿责任。
11.8因建设单位原因造成甲方与建设单位协议被解除或者终止, 本协议同时终止推行。由此解除协议时, 乙方应主动帮助甲方处理与建设单位工程结算等事项。
第十二条违约责任
12.1本协议发生法律效力后, 任何一方不推行或者中途终止推行协议 , 应负担违约责任, 在专用条款中约定应负担违约金。
12.2任何—方拖延缴纳、 支付或者归还应付款项, 在专用条款约定应负担违约金。
12.3 本工程乙方因质量、 工期违约或拖欠材料、 设备款、 民工工资等造成甲方被诉, 乙方应担违约责任。甲方为此支付案件诉讼费（仲裁费）、 律师代理费、 公证费、 判定费、 甲方为乙方垫支实施款等费用由乙方负担; 以上款项自发生之日起按甲方要求借款利息计息。甲方账号被查封或者财产被冻结, 自被查封或者冻结之日起按甲方要求借款利率两倍由乙方负担损失。
12.4 乙方承包施工不能达成本协议第五条要求管理目标, 按甲方相关奖罚文件要求处罚。
12.5因前款12.3、 12.4事项造成甲方商业声誉受损, 乙方应赔偿甲方无形资产损失, 并在专用条款中约定。
第十三条 相关争议处理
13.1 鉴于乙方在承包工程中权利和义务, 因本协议推行中与建设单位, 材料、 设备供给商, 或者因劳务关系、 人身损害等发生争议, 由乙方负责处理。乙方要求经过起诉或者仲裁等法律路径处理, 应向甲方提出书面申请, 并负担诉讼或者仲裁风险和由此产生一切费用。甲方认为必需, 能够要 求乙方提供诉讼风险担保。
13.2 符合13.1条, 甲方认为可委托乙方提起诉讼或者仲裁, 甲方应为 乙方办理相关诉讼、 仲裁所需代理手续。但该约定并不影响甲方直接提起诉讼或者仲裁权利。
13.3 因上述纠纷甲方被诉或者债权人向甲方主张债权, 乙方应主动承 担责任, 主动负责处理。乙方有意规避处理、 偷逃债务, 甲方有权直接应诉或 者作调解协商处理, 并视为乙方同意甲方处理并接收甲方追偿。
13.4以下情形能够认为是乙方有意规避处理、 躲避债务行为: 乙方对外负有债务而未在发生债务之日一个月内向中方申明;因乙方隐匿回避, 债权人直接向甲方索要或者起诉;甲方书面通知乙方到场处理而乙方未予处理;法院或者仲裁庭通知出庭而不到庭。
13.5乙方改变通讯地址时, 应书面通知甲方, 并在甲方签收确定后方为有效。乙方不通知变更地址, 甲方或者相关处理机关向本协议中乙方确定动通讯地址发送邮件, 即视为送达。
13.6如因推行本协议发生纠纷, 双方应协商处理, 协商不成, 双方可在专用条款中约定下列第( )种方法处理;
13.6.1由x x仲裁委员会仲裁处理;
13.6.2由甲方总企业所在地人民法院受理;
13.6.3由本工程项目所在地人民法院受理(或者由XX伸裁委员会受理)。
第十四条 本协议组成文件
14.1本内部承包协议专用条款。
14.2本内部承包协议通用条款。
14.3双方签署协议书。
14.4甲方与建设单位签署建设工程施工协议以及组成文件。
14.5相关建设工程目标管理、 奖罚文件。
14.6甲方为承包人调配人、 财、 物和技术等资源计价标准及借款、 垫资款和利息计付文件。
14.7以上协议组成文件相关内容不一致, 以次序在前文件为准; 同一文件事后有补充文件或者协议, 以时间在后为准。
第十五条 本通用条款在专用条款签署同时生效。

建设工程项目内部经济责任承包协议
（专用条款）
第一条 承发包主体
1.1 发包人: 建设集团有限企业（或者分企业）（以下简称甲方）。 
1.2承包人: （以下简称乙方） 。
乙方基础情况
居民身份证号:

劳动协议号码:
住所地:
寺业资格证号:
杜保编号:
联络电话:
乙方确定通讯地址:
1.3 甲方与建设单位 签署有 工程施工协议以及相关协议（以下简称施工协议）, 协议约定了双方权利义务。

1.4为确保上述施工协议全方面推行, 甲方决定采取内部经济责任承包 方法组织施工, 经甲乙双方协商, 由乙方承包完成上述协议要求（全部/部分）建设内容。
第二条承包协议总况概述
2.1 建设单位:
工程名称:
工程地点:
施工内容:
承包范围:
2.2 开工日期:
2.3 完工日期:
协议工期总日历天数_ 天。
2.4 工程质量要求:
2.5工程造价:本工程总造价（人民币） 万元（大写: ）。
2.6上述施工协议承包范围和具体内容, 详见甲方与建设单位签署 《建设工程施工协议》。对该协议全部条款以及协议组成文件要求内容, 乙 方已经充足了解, 并确定协议权利义务对乙方含有约束力。
第三条本工程项目承包方法
3.1乙方包工包料, 自负盈亏, 甲方按法律法规和本协议约定进行监督管理和帮助指导, 收取（包含代收）工程决算总造价 ％税金和管理费用。
3.2其她承包方法:
第四条 协议项目管理机构
本专用条款未尤其要求, 按通用条款第四条实施。
第五条 承包项目管理目标
5.1乙方承包范围, 除完成工程建设施工内容外, 还包含以下管理目标（依据不一样情况可对下列选项进行增减选择）:
5.1.1 质量目标:
5.1.2工期目标:
5.1.3 安全生产目标:
5.1.4 文明施工目标
5. 1.5 信息化建设要求:
5.1.6 CIS 目标:
5.1.7劳务工资管理:
5.1.8 工程资料管理:
5.1.9工地治安防范管理:
5.1.10工程款使用要求:
5.1.11其她管理目标:
5.2乙方达成或者达不到以上管理目标和要求奖罚, 按甲方对上述指 标相关文件要求实施。
第六条 协议推行确保
按通用条款第六条第（ ）款要求实施, 双方另行签署确保协议。
第七条 双方权利义务
按通用条款第七条实施。变更通用条款要求权利义务, 双方应另行协
第八条 工程款支付
8.1本协议工程款项, 按通用条款第八条要求由甲方实施统一财务一和支付管理。乙方不得要求建设单位直接向其支付。
8.2甲方依据通用条款要求, 对建设单位支付工程款实施直接向材 科设备供给商、 劳务企业等拨付款项。乙方可向甲方中请协议总价款 % 作为备用金。
8.3甲方对工程款支付实施总量控制, 在工程完工前, 人工工资不超出协议总造价 ％, 材料费用不超出协议总造价 ％, 其她费用不超出协议总造价 ％且支付工程款总额不超出协议总造价 ％, 实际工程增减量和建设单位支付款项情况增减。
8.4 工程款支付其她要求, 按通用条款第八条相关要求实施。
第九条 工程款结算
按通用条款第九条实施。
第十条 相关报表与工程资料
按通用条款第十条实施。
第十一条 协议解除
按通用条款第十一条实施。
第十二条 违约责任
12.1乙方不能达成协议第五条要求管理目标和要求违约责任。
12.2乙方违反通用条款7.2.7 -7.2.11条要求, 应向甲方支付违约金, 每违反一项处违约金为_ 元。
12.3通用条款12.1条, 本协议发生法律效力后, 任何一方不推行或者中 途终止推行协议, 应负担协议总价款 ％违约金。
12.4通用条款12.2条, 任何一方拖延交纳、 支付或者归还应付款项, 包含确保金、 工程款和借款等款项, 按应付款总额日万分之一支付违约金（双方另有约定按约定实施）。
12.6 （双方能够约定通用条款未要求其她违约责任或者修改通用条款对相关违约责任条款要求）。
第十三条 相关争议处理
如因推行本协议发生争议, 双方应协商处理, 协商不成 定第（ ）种方法处理。
第十四条 本协议组成文件
14. 1 通用条款第5.2条、 第9.6条、 第14.4〜14. 6条等要求作为协议附件实施文件, 甲方应同时制订, 并在签署本协议时通知乙方。为协议附应在专用条款中作对应约定。
14.2 本协议组成文件和适用次序由通用条款第十四条要求。
14.3 本专用条款未要求, 适用通用条款要求, 通用条款与专用条款对同一内容要求不一致, 适用本专用条款要求。
14.4双方对本协议组成文件内容已充足了解并确定其效力。
第十五条本专用条款经甲方盖章、 乙方签字后生效,且通用条款同 效。
本协议一式二份, 甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）: 乙方（签字、 捺印）:
法定代表人 （或者代理人签字）:
签署地点:

协议签署日期: 年 月 日