合同示范文本.doc

建设领域劳动合同（示范文本）用 工 方: 劳 动 方:（代表人） 详细地址： 详细地址： 联系电话： 联系电话： 邮政编码： 身份证号：制定重庆市九龙坡区建设委员会重庆市九龙坡区劳动和社会保障局用工方（以下简称甲方）： 劳动方（以下简称乙方）： 班组成员（附件2）依照中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就分项工程作业事项协商一致，订立劳动合同。一、工程概况建设单位： 施工单位： 工程名称： 工程地址： 二、工作内容乙方从事 作业，内容包括： 三、合同期限1.起始时间：以甲方下达开工通知书确定的开工时间为准。2.终止时间：根据甲方进度计划和施工作业任务书，乙方完成合同规定的工作内容，双方履行完合同全部义务。四、质量标准乙方严格按照甲方下达的施工任务书和工程技术交底内容，按照国家现行施工技术操作规程作业。作业质量标准： 五、劳动报酬1.计件（计量）方式：按工作内容 元/m， 元/m2， 元/m3， 元/件， 元/个， 元/套计算。2.计时方式：技术工人 元/日，普通工人 元/日。3.合同范围以外增加的工作内容，按计件（计量）方式计算时，由甲方书面确定作业量和报酬标准；按计时方式计算时，由甲方书面确定工日和报酬标准，另行结算劳动报酬。4.劳动报酬包括日工资、加班工资、休息休假工资以及法律规定的其它费用。六、报酬支付乙方在当月25日将本月完成作业量报送甲方，甲方在当月28日前审定回复，乙方以此编制劳动报酬分配表（详附件3）在当月30日前送甲方备案，甲方按下列第 种方式支付劳动报酬。1.按月且在次月5日前支付劳动报酬。2.按季度且在本季度末次月5日前支付劳动报酬；甲方在未支付劳动报酬月份预支乙方生活费 元/日人（生活费在劳动报酬总额中扣除）。甲方按备案的劳动报酬分配表对乙方成员支付报酬。乙方劳动期限不足1个月时，甲方在乙方作业内容完成后3日内支付报酬。七、组成合同文件1.甲方发出的开工通知书、施工作业任务书，作业量签证。2.施工单位或甲方制定的施工现场文明施工、安全生产、质量管理制度；施工技术操作规程及技术交底文件。3.乙方成员进、离施工现场登记表，每日工作考勤表，每月劳动报酬分配表（附件3）；乙方全体成员授权委托书（附件1）。八、甲方权利义务1.甲方派驻的现场代表姓名： 职 务： 职权： 2.宣传并实施施工单位或甲方制定的施工现场文明施工、安全生产和工程质量管理制度。3.向乙方安排符合使用要求的宿舍、活动室、食堂、浴室、厕所等生活设施。4.按照施工工序提前5日向乙方提交施工作业任务书，并完成技术交底。5.实行乙方成员进场、离场登记和日工作考勤，按照国家相关规定处理乙方发生的伤亡事故。6.对乙方成员的身体健康状况、技术等级进行检查，符合要求的登记备案。7.向乙方提供符合使用要求的“三宝”用品、安全设施和机具、机械设备，并监督乙方正确使用。定时组织开展班前活动，搞好文明施工、安全生产。8.对乙方作业质量实施监督、检查，对查出的问题提出当即返工决定。9.按时支付乙方劳动报酬，其成员中途离场时应足额支付劳动报酬。10.乙方成员有违反计划生育、治安管理条例者，有权将其移送相关部门处理。九、乙方权利义务1.乙方推荐的现场代表姓名： 职 务：班 组 长 职权：合同方全体成员授权委托书明确的内容。并代表乙方全体成员 2.对施工单位或甲方制定的文明施工、安全生产、工程质量管理制度进行认可并遵照执行。3.准确向甲方陈述自己的个人简历、身体健康状况和上岗作业技术等级。4.承诺对身体健康状况陈述不实，带有陈旧性伤病上岗作业而发生的后果，由本人承担发生的一切费用；因工伤亡时按照国家相关规定处理。5.执行进场、离场登记和日工作考勤，不得将合同约定的作业内容转由第三方完成。6.根据作业任务书需要作业时，有权要求施工单位和甲方予以配合，同时在不影响工期情况下自行安排休息、休假。7.定时开展班前活动，搞好文明施工、安全生产，承担违反文明施工、安全生产管理规定的违约责任。8.合理安排乙方成员上岗作业，确保人员到位，不造成窝工和延误合同期限，若有成员增减，提前到甲方办理用工事宜。9.因违反施工技术操作规程、乙方成员不符合技术等级上岗作业造成质量问题时，对其进行整改并承担工资费用。10.严格按照施工工序合理安排技术工人作业，技术工人的岗位应与其技术等级和技术水平相适应，不具有本岗位技术水平的工人和非专业工种的工人不得上岗作业。十、质量、验收与返修1.乙方对合同范围内的作业质量向甲方负责。2.甲方或施工单位检查出不符合质量要求的工序或半成品时，有权通知乙方立即无条件返工，发生的人工费由乙方承担。3.甲方对乙方作业的工序、半成品、成品验收，限在乙方施工操作过程中同步完成。4.乙方未按甲方书面通知规定的时间内履行返工义务，甲方可以组织第三方返工，发生的人工费由乙方在合理范围内承担。5.在业主方组织工程竣工验收，且工程竣工验收合格之日起，乙方不再对该工程承担返修义务。十一、违约、赔偿和争议1.甲方有下列行为之一，支付乙方违约金 元。1.1不按合同审定乙方完成的作业量、支付乙方劳动报酬。1.2不按程序追究乙方违约责任，变相克扣乙方劳动报酬。1.3在施工期间因自身原因造成乙方窝工、停工超过15日。1.4不及时解决乙方因工伤亡的治疗及赔付。1.5违反本合同规定的权利和义务。2.甲方对乙方的下列行为之一实施罚款，金额 元。2.1因乙方原因不能按照合同约定期限完工。2.2因乙方违反操作规程造成安全事故、人员伤亡。2.3未经甲方同意将合同约定内容转由第三方完成。2.4违反施工技术操作规程，造成质量事故或返工。2.5违反本合同规定的权利和义务。3.甲方对乙方的下列行为之一实施罚款，金额10元/人次。3.1违反国家颁布的施工现场文明施工，安全管理规定。3.2违反施工单位或甲方制定的文明施工、安全管理制度。3.3不按施工技术操作规程作业，野蛮作业，且不听劝阻。4.因甲方原因造成合同期限延误时，停工期间甲方支付乙方生活补助10元/日人。5.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协调不成按下列顺序解决：5.1提请建设行政主管部门或劳动行政主管部门协调。5.2提请工程施工所在地劳动仲裁委员会仲裁。5.3依法向工程施工所在地人民法院起诉。十二、合同解除1.甲方、乙方协商一致，可以解除合同。2.甲方不按合同约定支付劳动报酬或停止施工超过15日，乙方有权解除合同。3.乙方将合同内容转由第三方完成，甲方有权解除合同。4.乙方违反施工技术操作规程作业或违反合同约定上岗作业，造成质量或安全事故时，甲方有权解除合同。5.双方因不可抗力致使合同无法履行，双方或一方可以解除合同；因一方违约致使合同无法履行时，另一方可以解除合同。一方要求解除合同的，应提前7日以书面形式向对方发出解除合同通知，7日后合同自行解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。十三、其它1.本合同经双方签字盖章、且加盖骑缝章后生效。2.本合同正本二份，双方各执一份；合同副本三份，双方各执一份，送一份至工程总承包单位备案。甲 方（公章）： 乙方代表（签字）：法定代表人（签字）： 乙方成员（签字）： （详附件2）委托代理人（签字）：合同签定地点：合同签定时间： 年 月 日本合同附件：1.乙方全体成员授权委托书2.乙方全体成员授权委托书、合同签字表 3.乙方全体成员劳动报酬分配表附件1：授 权 委 托 书兹授权 (班组长)代表签定本合同的全体成员履行合同约定的权利和义务，并就履行合同过程中发生的争议与用工方洽商。此授权期限为合同生效之日至合同终止之时。本合同全体成员在授权范围内对 (班组长)的行为负责。授 权 人： 班组全体成员（详附件2）被授权人：(班组长签字)年 月 日附件2：乙方全体成员授权委托书、合同签字表姓 名性别年龄身份证号码住 址签 名乙方全体成员授权委托书、合同签字表姓 名性别年龄身份证号码住 址签 名附件3：乙方全体成员劳动报酬标准甲方签章： 乙方(班组长签字)：序号姓 名工 种计 酬 标 准签 字序号姓 名工 种计 酬 标 准签 字附件4：(用于发放农民工工资样表)乙方全体成员劳动报酬分配表（ 月份） 发薪日期： 年 月 日 单位：元序号姓 名工 种计 酬 标 准工作量应 发 金 额预 支 金 额扣 除 金 额实 发 金 额 领款人签 字甲方负责人： 甲方审核人： 乙方代表：