监理员培训备课教材.docx

监理员培训备课教材
(合同管理习题一)

1、某招标项目的评标委员会成员为7人，其中招标人以外的相关技术、经济专家为4人，这样（ 　）《招标投标法》对评标委员会组成人员的规定。
　　A、不符合
　　B、符合
　　C、公开招标时符合
　　D、邀请招标时不符合
　　答案： A

2、按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（ 　）。　
A、业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
　　B、应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
　　C、应由承包商和指定分包商共同承担责任
　　D、应由指定分包商直接对业主承担责任
答案：D

3、合同成立后，具备生效的条件是（ 　）。
　　A、当事人是法人
　　B、意思表示真实
　　C、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
　　D、合同的标的、数量等内容协商一致
　　E、不违反法律或者社会公共利益
答案：B C E

　　4、在施工合同中，（ 　）属于发包人应当完成的工作。
　　A、使施工现场具备施工条件
　　B、提供施工场地的工程地质资料
　　C、提供工程进度计划
　　D、向工程师提供在施工现场办公的设施
　　E、开通施工场地与城乡公共道路的通道
答案：A B E

　　5、施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（ 　）。
　　A、发包人办理申报手续，发包人承担有关费用
　　B、发包人办理申报手续，承包人承担有关费用
　　C、承包人办理申报手续，承包人承担有关费用
　　D、承担人办理申报手续，发包人承担有关费用
答案：C

　　6、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ 　）。
　　A、当事人有损失(
　　B、当事人有过错
　　C、合同尚未成立
　　D、过错与损失之间的因果关系
答案：C

　　7、FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函（ 　）。
　　A、是在通用条件的条款中明确规定的
　　B、取决于业主主动选用
　　C、取决于承包商的要求
　　D、取决于融资机构的强制性规定
　　E、是在专用条件的条款中明确规定的
答案：B D

　　8、仲裁应当（ 　）进行。
　　A、不开庭
　　B、开庭但不公开
　　C、公开开庭
　　D、书面审理，当事人不出庭
答案：B

　　9、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ 　）。
　　A、工程概况
　　B、项目资金来源
　　C、投标须知
　　D、评标方法
　　E、招标范围
答案：A B E

　　10、勘察合同履行过程中，勘察承包人应当做到（ 　）。
　　A、勘察成果质量符合规范及合同的约定
　　B、提出勘察技术要求
　　C、勘察进度符合合同的规定
　　D、勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承担
　　E、自行解决勘察现场的土地使用和通道
　 答案：A C
(合同管理习题二)

1、建设监理招标的最大特点是（ 　）。
　　A、非常注重监理单位的报价
　　B、邀请投标人较多
　　C、很注重监理单位能力的选择
　　D、很注重监理单位的资金状况
答案：C

　　2、下列财产中，（ 　）可作为抵押物进行抵押。
　　A、抵押人所有的房屋
　　B、抵押人有权使用的集体土地所有权
　　C、依法被查封的财产
　　D、抵押人所有的支票
答案：A

　　3、合同法律关系客体包括（ 　）
　　A、物
　　B、行为
　　C、智力成果
　　D、权利
　　E、义务
答案：A B C

　　4、无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（ 　）撤销。
　　A、建设行政主管部门
　　B、质量监督机构
　　C、监理单位
　　D、仲裁委员会
答案：D

　　5、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（ 　）。
　　A、节省招标费用
　　B、招标时间短
　　C、减小合同履行过程中承包不违约的风险
　　D、竞争激烈
答案：D

　　6、应以（ 　）为最优投标书。
　　A、投标价最低
　　B、评审标价最低
　　C、评审标价最高
　　D、评标得分最低
答案：B

　　7、投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（ 　）。
　　A、市场行为
　　B、企业行为
　　C、正当竞争行为
　　D、不正当竞争行为
答案：D

　　8、施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工 5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（ 　）。
　　A、工程变更索赔
　　B、工程加速索赔
　　C、合同被迫终止索赔
　　D、合同中默示的索赔
答案：D

(合同管理习题三)
1、因承包人的原因不能按期开工的，（ 　）推迟开工日期。
　　A、承包人应以书面形式通知工程师
　　B、应当经过工程师批准
　　C、承包人与发包人协商
　　D、应当经过建设行政主管部门批准
答案：B

　　2、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（ 　）。
　　A、对合同及时编号，统一管理
　　B、签发到货质量证明
　　C、分析合同的执行情况
　　D、监督合同的履行
　　E、按合同约定的价格和结算条款办理结算
答案：A D

　　3、非职务技术成果是指（ 　）。
　　A、工作人员在离开原法人单位1年内承担原单位科研所获得的成果
　　B、在职人员在单位之外从事单位科研课题获得的成果
　　C、在职人员未利用单位条件自行研究的成果
　　D、在职人员在完成岗位工作中取得的成果
答案：C

　　4、无效建设工程合同的确认权归（ 　）。
　　A、建设行政主管部门
　　B、人民法院
　　C、仲裁机构
　　D、工商行政管理部门
　　E、监理单位
答案：B C

　　5、业主对分包合同的管理主要表现在（ 　）。
　　A、对施工现场的协调管理
　　B、对分包工程的支付管理
　　C、对分包工程的批准
　　D、行使对分包商的自主选择权
答案：C

　　6、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有（ 　）。
　　A、合同主体不变，仍为甲乙公司
　　B、转让必须征得乙公司同意
　　C、丙公司只能对甲公司行使抗辩权
　　D、甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
　　E、丙公司应承担与主债务有关的从债务
答案：B D E

　　7、政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括（ 　）等方面。
　　A、检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目
　　B、对招标有关文件的核查备案
　　C、投标人履行合同的能力评定
　　D、评标委员会成员资格认定
　　E、查处招投标活动的违法行为
答案：A B D E

　　8、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（ 　）。
　　A、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
　　B、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
　　C、无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
　　D、无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
答案：B

　　9、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ 　）。
　　A、是否进行资格预审
　　B、是否组织现场考察
　　C、是否解答投标单位的质疑
　　D、是否公开开标
答案：A

　　10、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（ 　）。
　　A、提取全部材料，按实际交付数量付款
　　B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款
　　C、拒绝提前提货，拒付货款
　　D、提取全部材料，按订购数量付款
答案：D

(合同管理习题四)
1、工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ 　）。
　　A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
　　B、提供和维护非夜间施工使用的照明
　　C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
　　D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
　　E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验
答案：A C E

　　2、某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（ 　）。
　　A、将钢材送到施工现场
　　B、将钢材送到发包人的办公所在地
　　C、将钢材送到发包人的仓库
　　D、通知发包人自提
答案：D

　　3、下列不能作为保证人的团体是（ 　）。
　　A、私营公司
　　B、国有公司
　　C、法人
　　D、学校
答案：D

　　4、监理合同规定，合同内约定由业主提供的设施改由监理单位自备，则应按（ 　）方法计算设施使用补偿费。
　　A、设施在工程上使用时间占折旧年限的比例×设施原值
　　B、设施原值×设施在工程上使用时间×设备折旧率
　　C、设施原值×设施折旧率+管理费
　　D、设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费
答案：D

　　5、合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人（ 　）。
　　A、可请求恢复原状
　　B、可请求补救措施
　　C、有权要求赔偿损失
　　D、有权提起诉讼
　　E、无权请求任何要求
答案：A B C

　　6、按照施工合同文本的规定，（ 　）是承包人应当完成的工作。
　　A、使施工场地具备施工条件
　　B、提供施工场地的地下管线资料
　　C、做好施工现场地下管线的保护工作
　　D、组织设计交底
答案：C

　　7、质量保修书的主要内容包括（ 　）。
　　A、质量保修期
　　B、保修费用
　　C、质量保修责任
　　D、质量保修标准
　　E、工程质量保修范围和内容
答案：A B C D

　　8、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好（ 　）。
　　A、特殊专业工程不允许分包来
　　B、主体工程的施工任务不允许分包
　　C、安装工程的施工不允许分包
　　D、只允许一家分包人进行分包
　　E、主要工程量必须由承包人完成
答案：C D E

　　9、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（ 　）。
　　A、发包人与设计人协商并经设计人同意
　　B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同
　　C、该部分设计成果需经设计人审查批准
　　D、设计人不对该部分的设计质量承担责任
　　E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
答案：A D

(合同管理习题五)
1、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（ 　）。
　　A、向承包人发出必须提前竣工的指令
　　B、与承包人协商并签订提前竣工协议
　　C、负责修改施工进度计划
　　D、为承包人提供赶工的便利条件
　　E、减少对工程质量的检测试验项目
答案：B D

2、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（ 　）的保修期限应为5年。
　　A、地基基础工程
　　B、层面防水工程
　　C、设备安装工程
　　D、排水管道工程
答案：B

4、A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（ 　）。
　　A、继续有效
　　B、因A公司已不存在而无效
　　C、合同需经过B公司法定代表人补充签字后才有效
　　D、需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效
答案：A

　　5、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用( )确定。
　　A、补充协议
　　B、合同有关条款
　　C、交易习惯
　　D、在不动产所在地履行
答案：D

　　6、下列财产中，（ 　）可作为抵押物进行抵押。
　　A、抵押人所有的房屋
　　B、抵押人有权使用的集体土地所有权
　　C、依法被查封的财产
　　D、抵押人所有的支票
答案：A

　　7、监理合同示范文本规定，因（ 　），属于监理服务的额外工作。
　　A、承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
　　B、委托人要求增加的监理工作范围
　　C、委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
　　D、承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容
答案：C

　　8、下列各项中，（ 　）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
　　A、建设用地征用完毕，施工图纸完成
　　B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
　　C、招标文件已经编制好
　　D、建设资金、建材、设备来源已经落实
答案：C

　　9、为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定（ 　）的最低质量保修期限为5年。
　　A、地基基础工程
　　B、防水工程
　　C、给水管道工程
　　D、设备安装工程
答案：B

　　10、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（ 　）确定的价格履行。
　　A、协议补充
　　B、按照有关合同条款确定
　　C、按照交易习惯确定
　　D、按照订立合同时履行地的市场价格履行
　　E、按照订立合同时订立地的市场价格履行
答案：A B C D

(合同管理习题六)
1、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按（ 　）执行。
　　A、原价格
　　B、新价格
　　C、原价和新价的平均价格
　　D、当地市场价格
答案：B

　　2、FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至（ 　）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。
　　A、开标日
　　B、工程师发布开工令日
　　C、工程师颁发工程接收证书日
　　D、工程师颁发履约证书日
答案：D

　　3、必须依法公开招标的项目是（ 　）。
　　A、全部使用国有资金投资
　　B、国有资金投资占控股
　　C、国有资金投资占主导地位
　　D、总投资在3000万元人民币以上项目(邀请招标也可以)
　　E、涉及国家安全的工程
答案：A B C
　　4、质量保修书的主要内容包括（ 　）。
　　A、质量保修期
　　B、保修费用
　　C、质量保修责任
　　D、质量保修标准
　　E、工程质量保修范围和内容
答案：A B C D

　　5、施工合同文本规定，施工中涉及的、应由发包人承担的费用有（ 　）。
　　A、承包人实施爆破作业时的安全保护措施费
　　B、发包人要求使用特殊工艺的申报费用
　　C、承包人提出使用特殊工艺的申报费用
　　D、施工中发现文物的保护费用
　　E、承包人的安全措施不力造成事故所发生的费用
答案：A B D

　　6、建设单位在（ 　）合同中承担了项目的全部风险。
　　A、单价
　　B、总价可调
　　C总价不可调
　　D、成本加酬金合同
答案：D

　　7、委托人应为驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括（ 　）。
　　A、人员服务
　　B、资金服务
　　C、信息服务
　　D、管理服务
　　E、物质服务
答案：A C E

　　8、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由（ 　）承担。
　　A、发包人
　　B、承包人
　　C、双方共同
　　D、合同约定的责任者
答案：A

　　9、FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，（ 　）。
　　A、调价方法继续有效
　　B、调价方法无效
　　C、按对业主有利的原则执行
　　D、应酌情扣减违约金
答案：C

　　10、设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ 　）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
　　A、7
　　B、14
　　C、15
　　D、30
答案：C

(合同管理习题七)

1、施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有（ 　）。
　　A、支付违约金
　　B、赔偿损失
　　C、顺延工期
　　D、继续履行
　　E、采取补救措施
答案：A B D E

　　2、建设工程勘察合同法律关系的客体是指（ 　）。
　　A、物
　　B、智力成果
　　C、行为
　　D、财
答案：C

　　3、承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（ 　）。
　　A、所引用的合同条款内容
　　B、政府公告资料
　　C、施工进度计划
　　D、事件发生的现场同期纪录资料
　　E、承包商受到损害的照片
答案：A C D E

　　4、指定分包商的特点主要表现为（ 　）。
　　A、业主选择实施该部分工程的施工单位
　　B、指定分包商与业主签订合同
　　C、承包商负责指定分包商施工的协调管理
　　D、指定分包商的工程款从暂定金额内支付
　　E、指定分包商的违约行为视为承包商违约
答案：A C D

　　5、设计合同中，发包人的责任包括（ 　）等。
　　A、对设计依据资料的正确性负责
　　B、保证设计质量
　　C、提出技术设计方案
　　D、解决施工中出现的设计问题
　　E、提供必要的现场工作条件
答案：E

　　6、设计人完成了规定设计任务的25％时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（ 　）。
　　A、设计人没收发包人支付的定金
　　B、设计人没收定金，发包人再支付合同价25％的设计费
　　C、发包人应支付合同价50％的设计费
　　D、设计人没收定金，发包人再支付合同价50％的设计费
答案：C

　　7、施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有（ 　）。
　　A、办理施工所需的证件
　　B、提供和维修非夜间施工使用的照明设备
　　C、按规定办理施工噪声有关手续
　　D、负责已完成工程的成品保护
　　E、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
答案：B C D E

　　8、混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按（ 　）处理。
　　A、费用和工期损失均给予补偿
　　B、费用和工期损失均不给予补偿
　　C、给予费用补偿但不顺延合同工期
　　D、顺延合同工期但不给予费用补偿
答案：B

　　9、委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同，按照《建设工程勘察合同》范本要求的主要内容应包括（ 　）方面的条款。
　　A、合同生效的条件
　　B、勘察成果的提交
　　C、勘察费用的支付
　　D、发包人应提供的资料
　　E、提供履约担保
答案：A B C D

　　10、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有（ 　）。
　　A、合同主体不变，仍为甲乙公司
　　B、转让必须征得乙公司同意
　　C、丙公司只能对甲公司行使抗辩权
　　D、甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
　　E、丙公司应承担与主债务有关的从债务
答案：B D E

(合同管理习题八)

1、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（ 　）的措施。
　　A、将财产返还给对方
　　B、赔偿损失
　　C、继续履行
　　D、追缴财产
答案：D

　　2、对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ 　）。
　　A、人民法院的判决
　　B、仲裁机构的裁决
　　C、经过公证的还款协议
　　D、经过鉴证的还款协议
答案：D

　　3、邀请招标与公开招标比较，具有（ 　）等优点。
　　A、竞争更激烈（公开招标的）
　　B、不需设置资格预审程序
　　C、节省招标费用
　　D、节省招标时间
　　E、减少承包方违约的风险
答案：B C D E

　　4、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（ 　）。
　　A、按合同约定违约金要求对方赔偿
　　B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿
　　C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金
　　D、请求法院增加超过违约金部分损失
答案：D

　　5、因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是（ 　）。
　　A、按工程实际受到的损害计算
　　B、按委托人认为所受到的损害计算了
　　C、按实际损害计算一定比例的赔偿金
　　D、监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
　　E、监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
答案：C E

　　6、某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（ 　）。
　　A、与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
　　B、改为直接发包
　　C、用原招标文件重新招标
　　D、修改招标文件后重新招标
答案：D

　　7、发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应（ 　）。
　　A、支付由此增加的追加合同价款并顺延工期
　　B、只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款
　　C、只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期
　　D、支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期
答案：B

　　8、合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的（ 　）原则。
　　A、诚实信用
　　B、全面履行
　　C、法定履行
　　D、约定履行
答案：B

　　9、关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（ 　）。
　　A、工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收
　　B、工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
　　C、无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
　　D、重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失
答案：B

　　10、在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ 　）。
　　A、视为撤回仲裁申请
　　B、视为无仲裁协议
　　C、缺席裁决
　　D、移交人民法院判决
答案：C

(合同管理习题九)

1、建设工程设计合同履行时，（ 　）是承包人的义务。
　　A、提供有关设备的技术资料
　　B、向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作
　　C、修改预算
　　D、确定设计深度和范围
答案：C

　　2、依照施工合同示范文本通用条款的规定，（ 　）属于发包人应当完成的工作。
　　A、办理施工许可证
　　B、提供工程进度计划
　　C、确定坐标控制点
　　D、做好施工现场地下管线的保护工作
　　E、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
答案：A C E

　　3、建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（ 　）。
　　A、参加开标会
　　B、作为评标委员
　　C、决定中标人
　　D、参加定标投票
答案：A

　　4、在材料采购合同中，由供货运的货物，运输过程中发生的问题由（ 　）负责。
　　A、供货方
　　B、运输部门
　　C、采购方
　　D、供货方和运输部门共同
答案：B

　　5、法人的变更是指（ 　）。
　　A、法人法定存在期限届满
　　B、法人企业改变经营方式
　　C、法人企业转让企业
　　D、企业法人资格被撤销
答案：B

　　6、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（ 　）等工作。
　　A、批准招标
　　B、查处假招标行为
　　C、指定招标代理机构
　　D、核查招标文件并备案
　　E、追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任
答案：B D E

　　7、在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ 　）。
　　A、视为撤回仲裁申请
　　B、视为无仲裁协议
　　C、缺席裁决
　　D、移交人民法院判决
答案：C

　　8、承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（ 　）。
　　A、必须接受裁决委员会的决定
　　B、可以将争议提交业主做决定
　　C、可以提交仲裁机构做决定
　　D、可以再次提交工程师做决定
答案：C

　　9、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（ 　）。
　　A债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任
　　B、债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
　　C、保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
　　D、保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
答案：D

　　10、施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前（ 　）天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。
A、7
　　B、14
　　C、28
　　D、30
答案：A

(合同管理习题十)

1、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向(　　 )申请撤销裁决。
　　A、人民法院
　　B、政府的建设行政主管部门
　　C、上级仲裁委员会
　　D、质量监督机构
答案：A

　　2、在安全施工方面，(　　 )等应当由发包人承担。
　　A、安全防护措施费用
　　B、提出安全防护措施
　　C、实施安全措施
　　D、因承包人措施不力造成的事故责任
　　E、因发包人原因导致的安全事故责任
答案：A E

　　3、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用(　　)。
　　A、最高报价衡量法
　　B、标底衡量法
　　C、复合标底衡量法
　　D、无标底衡量法
　　E、成本价衡量法
答案：B C D

4、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购 合同履行中有过错而出现违约。该违约责任应当由(　　)承担。
　　A、建设单位
　　B、施工企业
　　C、项目经理
　　D、采购人员
答案：B

　　5、审查设计投标人的人员技术力量主要是考察(　　)的资质能力。

　　A、设计单位负责人
　　B、设计负责人
　　C、专业设计人员
　　D、所有设计人员
答案：B

　　6、承包人提出费用索赔中的人工费包括(　　)。
　　A、增加工作内容的人工费
　　B、停工损失费
　　C、工作效率降低的损失费
　　D、闲置人员在停工期间的福利费
　　E、计日工资（工期索赔）
答案：A B C

　　7、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定(　　  )。
　　A、质量合格
　　B、需重新修复
　　C、不补偿费用但顺延合同工期
　　D、顺延合同工期并追加合同价款
　　E、承包人损失的工期和费用均不予补偿
答案：B E

　　8、要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作变更的答复文件，可视为(　　)。
　　A、承诺
　　B、部分承诺
　　C、新要约
　　D、拒绝
答案：C

　　9、工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，做法正确的是(　　)。
　　A、首先要划清施工进度拖延的责任
　　B、被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期
　　C、被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期（不 一定）
　　D、工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力
　　E、工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期
答案：A B D

　　10、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是(　　)清偿。
　　A、接抵押物登记的先后顺序
　　B、按债权比例
　　C、按合同生效顺序
　　D、按债权的价款多和顺序
　　E、抵押物已登记的先于未登记的
答案：A B C E

(合同管理习题十一)

1、下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（　　）。
　　A、因重大误解而订立的合同
　　B、显失公平的合同
　　C、以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
　　D、乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
　　E、以合法形式掩盖非法目的的合同（无效合同）
答案：A B C D

　　2、考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（ 　）方式为宜。
　　A、公开招标
　　B、邀请招标
　　C、议标
　　D、方案竞赛
答案：B

　　3、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（　　）承担。
　　A、发包人
　　B、承包人
　　C、工程师
　　D、发包人与承包人共同
答案：B

　　4、某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同（　　）。
　　A、未成立
　　B、已经成立
　　C、在公证后成立
　　D、不具备成立条件
答案：B

　　5、建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是（　　j
　　A、提供地下管线资料
　　B、办理法律、法规规定的批准手续
　　C、进行图纸会审（发包人召集设计、施工参加，具体现场质疑作有施工负 责）
　　D、按规定办理安全生产有关手续
　　E、协调处理古树名木的保护工作
答案：C D

　　6、下列可以构成一个有效的承诺是（　　）。
　　A、承诺是由非受要约人做出
　　B、承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
　　C、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的（新要约）
　　D、向不特定的多数人同时做出承诺
答案：B

　　7、FIDIC施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先（　　）。
　　A、协商解决
　　B、提交给工程师
　　C、提交争端裁决委员会
　　D、提示仲裁机构
答案：B

　　8、供货方比合同约定的交货日期提前1个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货通知后应（　　）。
　　A、拒绝提货
　　B、将钢材发运回供货方
　　C、及时提货
　　D、通知对方要求其承担提前期间的保管费用
　　E、不承担提前期间保管不善导致的货物损失
答案：C D

　　9、承包人在索赔意向通知提交后的（ 28　）天内递交正式的索赔报告。
　　A、14
　　B、28
　　C、7
　　D、56
答案：B

　　10、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（ 　）承担。
　　A、发包人
　　B、承包人
　　C、工程师
　　D、发包人与承包人共同
答案：B

(合同管理习题十二 )

1、在委托监理合同中，监理人享有（ 　）。
　　A、选择工程总承包人的建议权
　　B、对工程规模、设计标准等的审批权
　　C、工程建设有关协作单位的组织协调主持权
　　D、合同范围内工程款支付的审核和签认权
　　E、一切工程变更的批准权
答案：A C D

　　2、在施工合同中，项目经理是（　　）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。
　　A、发包人单位法定代表人
　　B、承包人单位法定代表人
　　C、总监理工程师
　　D、发包人代表
答案：B

　　3、《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指（ 　）。
　　A、监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人
　　B、承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人
　　C、进行监理招标的一方
　　D、监督监理招标的一方
答案：B

　　4、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（　　）。
　　A、发件人的主营业地
　　B、发件人的经常居住地

　　C、收件人的主营业地
　　D、收件人的经常居住地
答案：C

　　5、工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ 　）。
　　A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
　　B、提供和维护非夜间施工使用的照明
　　C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
　　D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
　　E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验
答案：A C E

　　6、委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速做出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要（　　）。
　　A、提前通知承包人
　　B、提前通知监理人
　　C、经承包人同意