2024年监理工程师考试合同管理多选题.doc

协议管理多项选择题多项选择题（40题/40分）1、经济协议的担保形式重要有（ ）A定金 B确保金 C抵押 D留置权 E保险 F预付款2、协议法律关系的客体包括（ ）A行为 B限制流通物 C严禁流通物 D智力成果 E完成一定的工作3、监理招标文献中，（ ）是财务提议书的重要内容A执行监理任务的计划表 B负担监理工作的人员组成C人员酬金报价表 D要求监理单位提供的设备清单 E提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文献重要内容的是（ ）A设计文献B工程量清单 C施工方案D投标书的编制要 E选用的重要施工机械5、有资格代理招标的机构应条件包括（ ）A必须是法人组织 B不得与行政机关有从属关系C有从事招标代理义务的场所 D有编制招标文献的能力 E有自己的评标教授库6、土木工程施工协议条件由（ ）组成A通用条件 B专用条件 C投标书及附件D协议书 E协议条件 F协议条款7、土木工程施工协议通用条件要求，属于（ ）的情况，承包商能够取得工期展延A业主延误施工现场移交 B监理工程师延误图纸移交C不利施工的自然条件或障碍影响 D增加协议外的施工项目 E暂时停工8、FIDIC协议条件下，假如承包商有理由拒绝和指定分包商签定协议时，监理工程师有权采取的措施是（ ）A指定另一分包商 B修改分包协议条款C公布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作 D解除协议9、在FIDIC土木工程施工协议条件中，（ ）属业主的风险A战争、动荡等 B工伤事故 C正常的恶劣天气 D设计不当导致的损失和破坏E业主提前使用永久工程一部分导致的损失和破坏 F有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是（ ）A投标单位技术力量强 B标价合理、工期适当C有很好的信誉 D有确保质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E重要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行 F乐意让利11、协议成立的有效条件包括（ ）A协议主体资格合格 B内容合法 C签订的形式和程序合法 D必须通过鉴证公证 E必须通过主管部门登记同意 F必须通过担保12、质押担保一般是指权利质押，重要包括（ ）A房屋及构筑物 B 机器设备C汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 D依法能够转让的股份、股票 E依法能够转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F依法能够质押的其他权利13、协议标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ ）A建筑物B工资表C劳务行为D建设资金E工程量F构筑物14、被代理人的重要权利有（ ）A代理人按照代理权限自主进行代理活动 B要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C要求代理人代为清偿自己的债务D要求代理人报告完成代理事务的情况E代理人不履行职责而给被代理人导致损害时要求赔偿15、按照担保法的要求，能够由第三者出面替当事人担保的方式有（ ）A确保B抵押C质押D留置E定金16、属于经济协议重要条款的是（ ）A标的B价款C质量D签证条款E违约责任F仲裁条款17、无效经济协议的财产后果，可按（ ）A追究违约金 B返还财产 C赔偿损失 D追究处罚金 E追缴财产18、当事人申请仲裁应当具备的条件是（ ）A有仲裁协议 B熟悉仲裁规则 C有详细的仲裁祈求和事实、理由D自己以为能够胜诉 E属于仲裁委员会受案范围19、经济协议法是指（ ）相互之间，为实现一定经济目标，明确相互权利义务而签订的协议A具备平等民事主体的法人 B其他经济组织 C公民 D农民E个体工商户 F农村承包经营户20、属于下列情况之一，即（ ）为无效经济协议，是国家法律不认可其效力的协议A没有通过上级主管部门审批 B主体不合格 C没有经工商局鉴证D内容不合法 E没有经公证处公证 F无效代理21、免去违约责任的条款有（ ）A对方过错 B国家计划调整 C自然灾害D货物的自然损耗 E协议包括的第三人违约所导致的债务人违约22、仲裁协议包括如下（ ）内容A祈求仲裁的意思表示 B不向法院起诉的承诺 C仲裁事项D双方争议的处理方式 E所选定的仲裁委员会 F争议调解人23、标底价格由（ ）组成A成本 B利润 C税金 D直接费 E间接费24、施工招标时，下列情况（ ）属于废标A投标书未密封B投标书逾期抵达C投标单位未参加开标会D投标书未按要求格式填写E投标单位提送标书后发觉有误,在截止日期前补充函件的25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ）A同意招标申请B审核招标文献C负责编制标底D参加开标会议E监督评标过程26、下列哪些属编制标底应遵照的标准（ ）A一个工程只能编制一个标底 B标底应考虑价格变动原因C依照设计文献、招标文献、标准、定额等编制标底 D标底价格应与投标者协商确定27、工程招标时，也许导致招标失败的原因有（ ）A投标单位不足法定数 B部分投标者未出席开标会C各投标者报价均不合理 D决标前发觉标底有某些漏误28、施工招标划分协议工作范围时，应考虑的影响原因包括（ ）A有利于本地区的承包商 B有利于本系统的承包商C施工内容的专业要求 D防止施工现场的交叉干扰 E对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时重要 考虑原因包括（ ）A工程项目标特点 B图纸和技术资料的准备情况 C招标单位的管理能力D业主与某一施工单位的关系 E施工的专业技术特点30、应由监理工程师签发的文献包括（ ）A暂时支付证书B完工结算支付证书C最后报表D最后支付证书E结清单31、分包商应立即执行的变更指令包括（ ）的书面指令A业主直接送达 B工程师直接送达 C工程师代表直接送达D承包商代表直接送达 E经承包商代表确认工程师公布32、调整协议价格时依据的“有效协议价”，是扣除了（ ）后的协议价格A暂定金额B记日工费C因物价原因调整的费用D预付款E保存金33、FIDIC通用条件要求，颁发“解除缺陷责任书”后，协议对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（ ）方面的义务A财务 B施工 C修补缺陷 D管理34、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（ ）A监理工程师延发图纸影响了施工进度 B分包商违约C非承包商责任的暂时停工 D承包商负责的风险发生导致工期延长35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（ ）等工作A同意招标 B查处假招标行为 C指定招标代理机构D核查招标文献并立案 E追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任36、进行施工招标应满足的条件包括（ ）A工程已同意立项 B有能满足施工需要的技术资料和图纸 C已选择了监理单位 D建设资金起源已落实 E建设用地的征用工作已完成37、开标时，投标书（ ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A未密封 B无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴 C未按要求格式填写 D内容不全、笔迹识别不清 E同标底吻合 F与标底相差甚远38、按照FIDIC协议条件的要求，在（ ）期限内承包商都有权提出索赔A协议签字日到公布开工令日 B开工令日到颁发工程移交证书日C颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E结清单生效日之后到提出协议争议日39、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ）A与协议相比较已经导致了实际的额外费用增加或工期损失B导致了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过错 C按协议要求不应由承包商负担的风险D承包商在事件发生后的要求时间提出了书面索赔意向通知E承包商提供的证据足以支持自己的主张40、索赔证据的基本要求是（ ）A索赔证据必须具备真实性B索赔证据必须具备全面性C索赔证据必须具备特定条件D索赔证据必须具备及时性E索赔证据必须具备直观性F索赔证据必须具备逻辑性答案：1、A B C D 2、A B D E 3、C D E 4、A B D 5、B C D E 6、A B C D 7、A B C D 8、A B C 9、A D E F 10、B C D E 11、A B C 12、C D E F 13、A C D 14、B D E15、A B C 16、A B C E 17、B C E 18、A C E 19、A B E F 20、B D F 21、A C D22、A C E 23、A B C D E 24、A B C D 25、A B D E 26、A B C 27、A C28、C D E 29、A B C E 30、A B D 31、D E 32、A BC 33、A D 34、A B35、B D E 36、A B D E 37、A B C D 38、A B C D 39、A B C D 40、A B C D多项选择题（40题/40分）1、协议标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括（ ）A建筑物 B工资表 C劳务行为 D建设资金 E工程量 F构筑物2、代理人接收委托与第三方签定经济协议过程中，应（ ）A以自己的名义签定协议 B与第三方商签过程中独立地表示自己的意志C在授权范围内单独与第三方谈判协议 D在与第三方签定的协议内要求代理人的权利和义务 E在协议内约定委托人和第三方的权利义务3、法人的行为能力由（ ）行使A法定代表人 B法人代表 C法人领导机构 D厂长、经理 E董事会4、采取质押方式作为协议担保时，重要特点体现为（ ）A担保财产需转移给债权人 B担保财产不需转移给债权人C担保财产在担保期内债权人仍可使用 D担保财产在担保期内债权人无权使用E不履行债务时，债权人可依法处置担保财产5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（ ）A必须是法人组织 B不得与行政机关有从属关系C有从事招标代理义务的场所 D有编制招标文献的能力 E有自己的评标教授库6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ）A同意招标申请 B审核招标文献 C负责编制标底 D参加开标会议E监督评标过程7、监理招标评审投标书中的实行监理工作计划时，重要比较（ ）等方面内容A监理工作目标设置的合理性 B项目监理班子组织机构的完备性C工作计划的可行性 D承诺确保提前完工时间的长短 E提交的方案是否有创新性8、进行施工招标应满足的条件包括（ ）A工程已同意立项 B有能满足施工需要的技术资料和图纸 C已选择了监理单位 D建设资金起源已落实 E建设用地的征用工作已完成9、开标时，投标书（ ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A未密封 B无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴 C未按要求格式填写 D内容不全、笔迹识别不清 E同标底吻合 F与标底相差甚远10、按照FIDIC协议条件的要求，在（ ）期限内承包商都有权提出索赔A协议签字日到公布开工令日 B开工令日到颁发工程移交证书日C颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E结清单生效日之后到提出协议争议日11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ）A与协议相比较已经导致了实际的额外费用增加或工期损失B导致了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过错 C按协议要求不应由承包商负担的风险D承包商在事件发生后的要求时间提出了书面索赔意向通知E承包商提供的证据足以支持自己的主张12、索赔证据的基本要求是（ ）A索赔证据必须具备真实性 B索赔证据必须具备全面性C索赔证据必须具备特定条件D索赔证据必须具备及时性 E索赔证据必须具备直观性 F索赔证据必须具备逻辑性13、经济协议的担保形式重要有（ ）A定金 B确保金 C抵押 D留置权 E保险 F预付款14、协议法律关系的客体包括（ ）A行为 B限制流通物 C严禁流通物 D智力成果 E完成一定的工作15、监理招标文献中，（ ）是财务提议书的重要内容A执行监理任务的计划表 B负担监理工作的人员组成C人员酬金报价表 D要求监理单位提供的设备清单 E提供自备仪器设备的报价表16、属于招标文献重要内容的是（ ）A设计文献 B工程量清单 C施工方案 D投标书的编制要求 E选用的重要施工机械17、下列协议中，属于主协议的是（ ）A施工承包协议 B施工分包协议 C担保协议 D监理协议 E工程保险协议18、土木工程施工协议条件由（ ）组成A通用条件 B专用条件 C投标书及附件D协议书 E协议条件 F协议条款19、土木工程施工协议通用条件要求，属于（ ）的情况，承包商能够取得工期展延A业主延误施工现场移交 B监理工程师延误图纸移交C不利施工的自然条件或障碍影响 D增加协议外的施工项目 E暂时停工20、FIDIC协议条件下，假如承包商有理由拒绝和指定分包商签定协议时，监理工程师有权采取的措施是（ ）A指定另一分包商 B修改分包协议条款C公布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作 D解除协议21、在FIDIC土木工程施工协议条件中，（ ）属业主的风险A战争、动荡等 B工伤事故 C正常的恶劣天气 D设计不当导致的损失和破坏E业主提前使用永久工程一部分导致的损失和破坏 F有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用22、评标的条件是（ ）A投标单位技术力量强 B标价合理、工期适当 C有很好的信誉D有确保质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E重要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行 F乐意让利23、协议成立的有效条件包括（ ）A协议主体资格合格 B内容合法 C签订的形式和程序合法 D必须通过鉴证公证 E必须通过主管部门登记同意 F必须通过担保24、质押担保一般是指权利质押，重要包括（ ）A房屋及构筑物 B 机器设备 C汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 D依法能够转让的股份、股票 E依法能够转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权 F依法能够质押的其他权利25、协议标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ ）A建筑物B工资表C劳务行为D建设资金E工程量F构筑物26、被代理人的重要权利有（ ）A代理人按照代理权限自主进行代理活动 B要求代理人移交代理活动所产生的法律后果 C要求代理人代为清偿自己的债务 D要求代理人报告完成代理事务的情况E代理人不履行职责而给被代理人导致损害时要求赔偿27、按照担保法的要求，能够由第三者出面替当事人担保的方式有（ ）A确保B抵押C质押D留置E定金28、属于经济协议重要条款的是（ ）A标的B价款C质量D签证条款E违约责任F仲裁条款29、无效经济协议的财产后果，可按（ ）A追究违约金B返还财产C赔偿损失D追究处罚金E追缴财产30、当事人申请仲裁应当具备的条件是（ ）A有仲裁协议B熟悉仲裁规则C有详细的仲裁祈求和事实、理由D自己以为能够胜诉E属于仲裁委员会受案范围31、经济协议法是指（ ）相互之间，为实现一定经济目标，明确相互权利义务而签订的协议A 具备平等民事主体的法人 B其他经济组织 C公民D农民 E个体工商户 F农村承包经营户32、属于下列情况之一，即（ ）为无效经济协议，是国家法律不认可其效力的协议A没有通过上级主管部门审批 B主体不合格 C没有经工商局鉴证D内容不合法 E没有经公证处公证 F无效代理33、免去违约责任的条款有（ ）A对方过错 B国家计划调整 C自然灾害D货物的自然损耗 E协议包括的第三人违约所导致的债务人违约34、仲裁协议包括如下（ ）内容A祈求仲裁的意思表示 B不向法院起诉的承诺 C仲裁事项D双方争议的处理方式 E所选定的仲裁委员会 F争议调解人35、标底价格由（ ）组成A成本 B利润 C税金 D直接费 E间接费36、施工招标时，下列情况（ ）属于废标A投标书未密封 B投标书逾期抵达 C投标单位未参加开标会D投标书未按要求格式填写 E投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ）A同意招标申请B审核招标文献C负责编制标底D参加开标会议E监督评标过程38、下列哪些属编制标底应遵照的标准（ ）A一个工程只能编制一个标底B标底应考虑价格变动原因C依照设计文献、招标文献、标准、定额等编制标底D标底价格应与投标者协商确定39、工程招标时，也许导致招标失败的原因有（ ）A投标单位不足法定数B部分投标者未出席开标会C各投标者报价均不合理D决标前发觉标底有某些漏误40、施工招标划分协议工作范围时，应考虑的影响原因包括（ ）A有利于本地区的承包商B有利于本系统的承包商C施工内容的专业要求D防止施工现场的交叉干扰E对项目建设总投资的影响答案：1、ACD 2、BCE 3、AC 4、ADE 5、BCDE 6、ABDE 7、ABCE 8、ABDE 9、ABCD10、ABCD 11、ABCD 12、ABCD 13、ABCD 14、ABDE 15、CDE 16、ABD 17、AD 18、ABCD 19、ABCD 20、ABC 21、ADEF 22、BCDE 23、ABC 24、CDEF 25、ACD26、BDE 27、ABC 28、ABCE 29、BCE 30、ACE 31、ABEF 32、BDF 33、ACD 34、ACE35、ABCDE 36、ABCD 37、ABDE 38、ABC 39、AC 40、C D E 多项选择题（每题24个答案，每题1分，共40分）1、协议履行地点没有约定或约定不明确，下列确定措施的表述，正确的是（ ）A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B 交付不动产的，在不动产所在地履行C 交付动产的，在接收动产一方所在地履行 D 履行标的是行为的在履行义务一方所在地履行2、协议法要求，协议权利、义务终止，不影响协议中（ ）的效力。A 清理条款 B 质量条款 C 结算条款 D 风险条款3、在委托监理协议中，属委托人应履行的义务有（ ）A 开展监理业务前向监理人支付预付B 负责建设工程所有外部关系的协调,为监理工作创造外部条件C 免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料 D 与监理人协商一致，选定项目标勘察设计单位E 将授予监理人的监理权利在与第二方签订的协议中予以明确4、设计协议承包方对所负担设计任务的建设项目应配合施工（ ）A 负责设计变更 B 负责修改预算C 参加隐蔽工程验收 D 参加施工组织 E 参加工程完工验收5、施工协议示范文本要求，在施工协议履行过程中，承包人负担违约责任的方式有（ ）A 支付违约金 B 赔偿损失 C 顺延工期 D 继续履行 E 采取补救措施6、监理工程师对设备采购协议的管理重要包括（ ）A 对协议及时编号、统一管理 B 签发到货质量证明 C 分析协议的执行情况 D 监督协议的履行 E 按协议约定的价格和结算条款办理结算7、在FIDIC协议条件中，工程移交证书的重要作用（ ）A 指明完工日期 B 转移工程照管责任 C 颁发证书日即缺陷责任期起始日 D 作为办理完工结算的依据8、公开招标条件下，所公布的招标公告重要内容包括（ ）A 工程概况 B项目资金起源 C 投标须知 D 评标措施 E 招标范围9、依照协议法要求，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括（ ）A 要约人依法撤回要约 B 要约人依法撤消要约 C 拒绝要约的通知抵达要约人 D 受要约人对要约内容作出变更 E 承诺期限届满，受要约人未作出承诺10、委托协议的基本特性有（ ）A 协议的标的是劳务 B 必须是有偿协议 C 协议是诺成，非要式协议D 条款内不包括违约责任 E 协议是双务的11、设计阶段监理的内容包括（ ）A 选择勘察设计单位 B 组织设计方案竞赛C 确定设计使用的技术参数 D 审查勘察设计方案和成果 E 编制项目概预算12、承揽协议重要包括（ ）等型协议A 修理 B仓储 C 定作 D 复制 E 检查13、工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（ ）等证明材料能够作为合理的依据。A 中标意向书 B 经工程师认可的施工进度计划C 工程师公布各种书面指令 D 招标时的标前会议统计 E 各类财务凭证14、要使索赔得到公正合理地处理，工程师的工作必须遵守（ ）A 公正 B 批评教育 C 协商一致 D 平等 E自愿15、建设工程施工协议履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ ）A 办理土地征用，拆迁赔偿，平整施工场地 B 提供和维护非夜间施工使用的照明C 开通施工场地与城镇公共道路的通道 D 确保施工场地清结符合环境卫生管理有关要求E 确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验16、建设项目投保“建筑工程一切险”，承保的危险范围包括（ ）导致的损失。A 战争、罢工、核污染 B 雷电、火灾、爆炸 C 地震 D 偷窃 E 错误设计17、发生（ ）等情况后，应同意承包商合理展延工期A 未增加额外工作的工程变更 B 业主延误移交施工现场C 因承包商原因引起的暂停施工 D 需要拆除图纸中未标明的地下构筑物E、因业主订的工程设备延误到货导致的暂停施工18、在下述各项中，属投标报价减少风险报价方略的是（ ）A 加强索赔 B 购置保险 C 开口开级报价 D 多方案报价 E、按成本加酬金方式结算报价19、在下述索赔原因中，属协议自身原因的是（ ）A 协议额增减超出15% B 法律法规的变化 C 汇率的变化 D 工程变更 E 监理工程师指示错误20、对无权代理行为，被代理人有（ ）A 撤回权 B 催告权 C追认权 D 抗辩权 E 拒绝权21、采取仲裁方式处理协议纠纷的标准是（ ）A 到双方在协议内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁B 任何一方当事人都能够到对方不一样意的仲裁机构申请仲裁C 仲裁机构作出的裁定应充足尊重一方当事人上级主管部门的意见D 协议纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益E 尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理22、承包人可索赔的费用包括（ ）A 工人费 B 袋款利息 C 地方摊派费 D 利润 E 材料费23、法人终止的原因重要有（ ）等。A 法人法定存在期限届满 B 法人变化经营性质 C 法人扩大业务范围D 法人依据行政命令而撤消 E 法人完成了要求的任务24、建设工程协议属于（ ）A从协议 B 主协议 C 诺成协议 D实践协议 E 分包协议25、协议的转让包括（ ）A 协议债权的转让 B 协议债务的转移 C 协议债权债务概括转让 D 协议内容的修改 E 协议内容的调整26、签订施工协议应具备的条件包括（ ）A 工程项目已列入年度建设计划 B 具备了施工所需的设计文献和技术资料C 初步设计已经同意 D 施工图设计已经同意 E 建设资金和重要建筑材料设备起源已落实27、建设工程项目报建时应交验的文献资料包括（ ）A 招标办的审批文献 B 立项同意文献 C 固定资产投资许可证D 建设工程规划许可证 E 资金证明文献28、FIDIC协议条件要求，进行完工结算时，下列（ ）不属于增加或减少超出有效协议价15%后的调整原因。A 因法规、税收等政策变化的赔偿款 B 业主违约或应负担风险事件发生后的赔偿款 C 承包商违约或应负担风险事件发生后的赔偿款 D 完成新增工作内容取得的工程款 E 汇率变化的调整费29、投标单位有如下行为时，（ ）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标确保金。A 通过资格预审后不投标 B 不参加开标会议 C 中标后拒绝签订协议D 开标后要求撤回投标书 E 不参加现场考查30、监理协议示范文本要求的监理单位权力包括（ ）A 对分包单位的审批权 B 公布停工令和复工令的权力 C 变更工程设计的决定权 D 对工程施工进度的控制权 E 要求承包商撤消有严重渎职行为人员的提议权31、大型复杂工程的评标一般分为初评和详评两个阶段进行，初评的审查内容重要包括（ ）A 投标书的有效性 B 投标书的完整性 C 投标书的合理性 D 报价计算的正确性 E 投资书与招标文献的一致性32、正常的监理服务酬金应由（ ）组成。A 所有成本 B 附加的监理服务酬金 C 额外的监理服务酬金 D 合理的利润 E 税金33、协议公证与鉴证的区分重要有（ ）A 申请标准不一样 B 效力不一样 C 性质不一样 D 审查的内容不一样 E 效力范围不一样34、协议法规的处理协议纠纷的方式有（ ）A 双方协商 B 请第三者调解 C 对仲裁机构的裁决不满意时，可向上级仲裁机构申诉 D 对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉 E 对法院判定不服时，可向上一级法院起诉35、施工协议履行中导致完工日期延误，经甲方代表确认，工期对应顺延的情况有（ ）A 工程量变化 B 工程设计变更 C 不可抗力 D 乙方实际进度与进度不相符 E 一周内，非乙方原因停水、停电、停气导致累计超出8小时36、下列行为 属于转包行为的有（ ）A 分包单位将承包的工程再次分包组其他施工单位者 B 总包单位将专业性较强的工程分包给其他施工单位者C 总包单位将非重要部分工程分包给其他施工单位者D 总包单位将工程重要部分分包给其他单位者E 建筑施工企业将承包的工程所有包给其他单位者37、FIDIC协议条件要求，保存金应当分别在（ ）后返还。A开工 B提交履约保函 C 颁发工程接收证书 D 完工结算 E 颁发履约证书38、当承包人提出索赔后，应对应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这此证据包括( ) A 工程照片 B 工程师公布的各种书面指令 C 施工许可证 D 招标文献 E 财务凭证39、下列属材料采购协议重要条款的有（ ）A技术标准和质量要求 B 材料数量及计量措施 C 担保 D 保险40、建设工程施工协议中要求了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（ ）是错误的。A 联动无负荷试车，由承包人组织试车 B 单机无负荷试车，由工程师组织试车C 因为设计原因试车达不到验收要求，工期对应顺延D 试车合格而工程师未在协议要求时间内签字时，承包人能够继续施工答案：1.BD 2.ABC 3.ABCE 4.ABCE 5.ABDE 6.AD 7.A、B 8.ABE 9.BCDE 10.ACE 11.BD 12.ACDE 13.BCE 14.AC 15.ACE 16.BCD 17.BDE 18.CDE 19.ABC 20.CE 21.AE 22.ABDE 23.ADE 24.BC 25.ABC 26.ABCE 27.BCDE 28.ABE 29.CD 30.ABDE 31.ABDE 32.ABC 33.BCE 34.ABE 35.ABCE 36.ADE 37.CE 38.ABE 39.AB 40.ABD 多项选择题：（40题/40分）1、协议法律关系的客体包括：A、严禁流通物； B、完成一定的工作； C、建筑物；D、智力成果； E、货币。2、无权的代理行为包括：A、代理人接收委托与自己签订经济协议；B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济协议；C、代理人以被代理人的名义，与其所代理的其他人签订协议；D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的协议；E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托受权书内容范围内的协议。3、“建筑工程一切险”被保险人可取得保险企业赔偿的受损失费用范围包括：A、受损害的施工建筑物； B、承包人的施工运输机械；C、在投保范围内的暂时工程；D、业主在工地原有建筑物因施工受破坏； E、承包人施工人员受到人身体伤害。4、当事人能行使留置权的协议有：A、买卖协议； B、技术协议； C、运输协议； D、委托协议； E、仓储协议。5、无效协议的财产后果，能够采取处理方式有：A、追究违约金； B、返还财产； C、赔偿损失； D、追究处罚金； E、追缴财产。6、代理具备如下特性：A、以代理人的名义从事活动； B、以被代理人的名义从事活动；C、任何事情及行为都能够代理； D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示；E、代理行为产生的后果由代理人享受。7、用于履行协议的担保方式有：A、定金； B、资产抵押； C、投标确保金； D、违约金； E、留置。8、协议履行地点是指：A、注册登记的地点； B、签订协议的地点；C、交付标的地点；D、支付价款的地点； E、标的生产地。9、组成协议法律关系的要素包括：A、主体； B、代理； C、客体； D、内容； E、担保。10、协议标的是双方当事人权利义务所指向的对象：A、工程量； B、劳务行为； C、工资表； D、建设资金； E、建筑物。11、协议法的基本标准是：A、等价有偿标准； B、平等标准； C、自愿标准； D、公平标准； E、严格责任标准。12、签订协议可采取的形式有：A、承诺； B、要约； C、要约邀请； D、书面； E、口头。13、协议的权利义务终止时，不影响协议中（ ）的效力：A、保险条款； B、仲裁条款； C、结算条款； D、担保条款； E、清理条款。14、对无效协议有确认权的机构是：A、仲裁机构； B、业务主管部门； C、经济协议当事人； D、行政主客部门； E、人民法院。15、协议法要求，协议包括的条款重要有：A、标的； B、鉴证条款； C、价款； D、质量； E、违约责任。16、要约与要约邀请的重要区分在于：A、是否采取书面形式； B、在法律上是否须负担责任； C、内容是否详细确定；D、是否须送达对方； E、是否明示希望