香驿小区勘察合同.doc

GF—2000—0203
建设工程勘察施工合同（一）
［岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、
工程测量、工程物探］

工 程 名 称： 修文县六广镇香驿小区
工 程 地 点： 修文县六广镇松江大道
合 同 编 号： XFK2013-04-10
（由勘察人编填）
勘察证书等级： 甲级，证书编号：243157-kj
发 包 人： 贵州和一房地产开发有限公司
勘 察 人： 贵州鼎盛岩土工程有限公司
签 订 日 期： 2013年3月6日

中华人民共和国住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理局

贵州省住房和城乡建设厅
监 制
贵 州 省 工 商 行 政 管 理 局
发包人： 贵州和一房地产开发有限公司
勘察人： 贵州鼎盛岩土工程有限公司
发包人委托勘察人承担 修文县六广镇香驿小区拟建场地岩土工程勘察（详细勘察阶段） 任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称： 修文县六广镇香驿小区
1.2工程建设地点： 修文县六广镇松江大道
1.3工程规模、特征： 本工程位于修文县六广镇松江大道，本工程由A、B、C、D、E五个分区组成，用地总面积21520.66m2，总建筑面积48867.62m2，底层建筑面积8821.33m2。拟建设2+5+1层，无地下室和地下设备等设施，建筑总高21.60m，第一、二层框架结构，第三层及以上砖混结构，场地整平标高±0.00根据地形特点而定。拟采用独立基础或桩基础，单柱最大荷载3500kN/柱。
1.4工程勘察任务委托文号、日期： 2013-03-06。
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求： 符合国家和地方现行的有关技术标准和规范的要求。
1.6承接方式： 按实际完成的工作量结算。
1.7预计勘察工作量： 按国家和地方现行的有关技术规范和标准布置钻孔以及其他工作项目。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可证等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
24提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料五份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1经议定，本工程的勘察工作定于 2013 年 3 月 12 日开始进场施工，至 2013 年 5 月 18日前提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式：本工程勘察费为 综合单价150.00元每米 ，勘察人提交正式的勘察成果资料一式四份时付工程款的50%，基础验收合格后付总工程款的30%，竣工验收合格后一次付清全部工程尾款。
第五条：发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因为提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时向勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.5由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。
5.1.6发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同以外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.7本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交合格的勘察成果资料，并对其质量负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工程量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
第六条：违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建等原因发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付工程勘察预算总额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其他约定事项： 初勘按每米120元的综合单价计算。
第九条：如果本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由 贵阳市劳动 仲裁委员会仲裁，也可向人民法院起诉。
第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
本合同一式 陆 份，发包人 肆 份，勘察人 贰 份。
发包人名称： 勘察人名称：

（盖章） （盖章）
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）
住所： 住所：
邮政编码： 邮政编码：
电话/传真： 电话/传真：
开户银行： 开户银行：
银行账号： 银行账号：
勘— - 5 -