工程合同管理工程合同管理概述.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,1,1.1 工程合同的概念,1.1.1 工程合同的定义,工程合同即工程项目合同，指工程项目参与者(业主、设计单位、施工承包单位、施工分包单位、劳务分包单位、材料设备供应单位、监理单位、咨询服务单位、保险公司等)之间签订的合同。在不同工程项目管理模式下，则有不同工程合同种类和不同工程合同内容，合同双方职责不同。,2,由于业主在工程项目管理中所处的优势地位，业主一般具有工程项目管理模式的选择权，以及工程合同的发包选择权，因此工程主要合同指与业主签订的系列合同，例如与设计单位的勘察合同和设计合同，与施工承包单位的施工合同、机电设备安装合同，与监理单位的监理合同，与材料设备供应单位的材料供应合同、设备供应合同等。,3,工程合同属于经济合同，合同双方为了一定经济利益而签订合同和履行合同，违约者需要承担相应的违约责任。工程合同必须符合相关法律法规，我国工程合同必须符合合同法规定。,4,1.1.2 工程合同的分类,工程合同的种类多，可以根据工程项目阶段、项目管理模式及参与者关系、计价方式等分类。,5,1 根据工程项目阶段分类,工程项目阶段包括项目建议书阶段、可行性研究阶段、设计阶段、开工准备阶段、建设实施阶段、竣工验收阶段和后评价阶段等7个阶段。,根据工程项目各阶段的工作内容，工程合同可以分为：,(1)工程项目前期阶段合同,(2)工程项目实施阶段合同,(3)工程项目运营阶段合同,6,2 根据合同法分类,合同法将建设工程合同划分为工程勘察合同、工程设计合同与工程施工合同。,7,3 根据工程项目管理模式与参与者关系分类,在工程项目的传统模式、设计-建造模式、EPC/交钥匙模式、施工管理模式、BOT模式等不同模式条件下，工程项目众多参与者之间的合同关系复杂。根据工程项目管理模式与参与者关系，工程合同可以分为：,1)工程项目传统模式的合同,(2)工程项目设计-建造/EPC/交钥匙模式的合同,(3)工程项目施工管理模式的合同,8,4 根据合同承包范围分类,如果工程合同主要指业主与承包人之间签订的合同，根据合同承包的范围，工程合同可以分为：,(1)工程总承包合同,(2)单项总承包合同,(3)专项承包合同,9,根据合同范围内容，专项承包合同可以分为勘察承包合同、设计承包合同、施工承包合同、咨询服务合同、监理服务合同等。,10,5 根据计价方式分类,根据合同计价方式，工程合同可以分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同，以及上述计价方式的混合计价合同。,11,1.1.3 工程合同的特征,1 工程合同主体资格的合法性,工程合同主体就是工程合同的当事人即工程合同发包人和承包人。,12,2 工程合同客体的层次性,合同客体是合同法律关系的标的，是合同当事人权力和义务共同指向的对象，包括物、行为和智力成果。工程合同客体就是工程合同所指的内容，例如工程的施工、安装、设计、勘察、咨询和管理服务等。由于工程项目组成复杂，一个整体工程项目按照一定原则被分解为许多内容，每个内容以独立合同进行委托，形成多层次的工程合同标的。,13,3 工程合同的行政监督性,我国工程合同的订立、履行和结束等全过程都必须符合基本建设程序，接受国家相关行政主管部门的监督和管理。行政监督既涉及工程项目建设的全过程，例如工程建设立项、规划设计、初步设计、施工图纸、土地使用、招标投标、施工、竣工验收等，也涉及工程项目的参与者，例如参与者的资质等级、分包和转包、市场准入等。,工程合同一般需要经行政主管机关备案。,14,4 工程合同交易的特殊性,工程合同种类多，以施工承包合同为主的工程合同在签订合同时确定的价格一般为暂定合同价格，合同实际价格只有等到合同履行全部结束并结算后才能最终确定。工程合同交易具有多次性、渐进性，与其他一次性交易合同非常不同。即使低于成本价格的合同初始价格，在工程合同履行期间，通过工程变更、索赔和价格调整，承包人仍然可能获得可观的利润。,15,5 工程合同履行的地域性,由于建设工程具有产品的固定性，工程合同履行(例如土建施工、机电设备安装、装饰装修等)需围绕固定的工程而展开，同时工程咨询服务合同也尽可能在工程所在地履行，因此工程合同履行具有明显的地域性。,合同履行的地域性直接影响合同履行效果、合同纠纷的解决方式等。,16,6工程合同的书面性,虽然合同法规定合法的合同可以是书面形式、口头形式和其他形式，但是我国相关法律均规定工程合同应当采用书面形式。由于工程合同一般只有合同标的数额大、合同内容复杂、履行期较长等特点，以及在工程建设过程中经常会发生影响合同履行的纠纷，因此，工程合同应当采用书面形式。这是国家对工程建设进行监督管理的需要。,17,1.2.4 工程合同的基本原则,工程合同的基本原则与合同法的基本原则一致，是签订和履行工程合同的指导思想。根据法学理论和合同法的规定，在订立和履行工程合同时有以下原则：,1 当事人法律地位平等原则,2 当事人自愿原则,3 公平原则,4 诚实信用原则,5 遵守法律法规、不得损害社会公共利益原则,6 合同具有法律约束力的原则,18,1.2 工程合同管理的概念,1.2.1 工程合同管理的定义,1 合同管理的定义,合同管理是指合同当事人对合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。,19,2 工程合同管理的定义和内容,工程合同管理就是工程合同的当事人(如业主、勘察设计单位、施工总承包单位、施工承包单位、分包单位、监理单位、咨询单位等)对工程合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止等行为，工程合同管理也包括合同当事人之外的其他单位(如政府主管部门、行业主管部门、当事人的上级单位等)对工程合同依法进行审查、监督、控制等行为。,20,工程合同管理的主要内容包括：,1)建立工程合同管理体系及管理制度，建立健全合同管理档案。,2)工程合同订立前的管理。,3)工程合同订立中的管理。,4)工程合同履行中的管理。,5)工程合同结束后的管理。,21,1.2.2 工程合同管理的特点,1 工程合同管理持续时间长,2工程合同管理对经济效益影响很大,3 工程合同管理需实行动态管理,4 工程合同管理系统性强,5 工程合同管理必须严格遵守日益增加的法律法规,22,1.2.3 工程合同管理与采购管理、招标投标关系,1 工程合同管理与采购管理关系,根据PMBOK(项目管理知识体系，第三版)，合同管理属于项目采购管理的一部分。,项目采购管理的全部过程包括采购规划、发包规划、询价、卖方选择、合同管理、合同收尾等6个方面。在工程实践中，如果对比采购管理与合同管理的区别，则采购管理重点强调采购规划、发包规划、询价、卖方选择等签订合同前的管理工作，而合同管理强调合同签订后的管理工作。,工程合同管理与工程采购管理的关系可以借鉴合同管理与项目采购管理的关系。由于工程合同管理实质上属于工程项目采购管理的一部分工作，工程合同主要内容、条款、合同履行、合同变更处理、纠纷解决等相关内容已经在合同签订前基本明确，因此工程合同管理的核心知识以项目采购理论为基础，包括合同履行原则、变更处理、纠纷解决等。,23,2 工程合同管理与招标投标关系,虽然工程项目采购方式众多，但是根据招标投标法及相关法规，我国工程项目采购多采用招标投标方式。招标方式仅是工程采购的一种方式，而不是采购方式的全部。,24,1.2.4 工程合同管理与项目管理知识体系,如果将合同管理的知识扩展到项目采购、合同签订、合同履行、合同结束等采购管理全过程，则工程合同管理知识必须与项目管理的其他知识如项目组织、进度管理、质量管理、成本管理、风险管理等密切配合，才能有效地管理工程项目合同。,25,1.3 工程合同当事人的权利与责任,1.3.1 工程合同当事人的分类,1 合同当事人,合同当事人就是合同主体，即合同的签订人。多数经济合同为双方合同或者多方合同，则一份合同的当事人一般为两人或者多人。,合同当事人可以分为自然人、法人和其他组织。,26,合同当事人应当具备的条件为：,(1)当事人具有合法的主体资格。当事人应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。,法人应当经过企业法人登记，并领有企业法人营业执照。个体工商户应当经工商行政管理机关登记，并领取营业执照。,27,(2)当事人在订立合同时必须遵守国家法律和行政法规，遵循平等互利、协商一致的基本原则。法人应当在核准的经营范围内订立经济合同。,28,(3)当事人应当具备一定的履行合同的能力。,当事人是否具备履约能力直接关系到合同能否顺利履行。合同法的立法宗旨之一是保护合同当事人的合法权益。,具备以上条件的合同当事人在订立和履行合同过程中，其合法权益都受到法律的保护。,29,2 建设工程合同当事人,由于工程项目管理模式多、工程合同种类多，每份工程合同至少存在双方当事人，不同工程合同当事人的具体名称不同。,根据合同法及其建设工程合同分则的规定，建设工程合同当事人可以分为两类：发包人和承包人。,30,(1)发包人，指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。,发包人指工程建设单位或项目业主单位等，发包人称呼主要用于业主与施工单位、设计单位、勘察单位等之间签订的施工合同、设计合同、勘察合同。,业主与监理单位及其它咨询服务单位之间签订的监理合同、咨询服务合同中，业主称呼为委托人，而不用发包人称呼。,31,虽然施工总承包单位、工程项目总承包单位、设计-建造承包单位、设计总承包单位、勘察总承包单位等可能通过施工分包合同、劳务分包合同、设计分包合同、勘察分包合同将部分工作委托出去，向分包合同的承包单位支付工程价款，但是他们在分包合同中并不被称为发包人，仍然使用承包人或者总承包人或者其他称呼。,因此，工程合同的发包人指建设单位、业主、委托人。,32,(2)承包人，指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程建设承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。,合同法及其建设工程合同分则将工程合同的承包人分为总承包人、勘察人、设计人、施工人等四类。承包人的特点是与发包人即业主直接签订工程合同。,33,总承包人，又称为工程总承包单位或者工程总承包商或者设计-建造承包商，指发包人委托的、负责建设工程勘察、设计和施工等全部任务并具有工程总承包资质等级证书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。,34,勘察人，又称为勘察单位或者勘察工程师，指发包人委托的、负责工程勘察任务并具有工程勘察资质等级证书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。,35,设计人，又称为设计单位或者建筑师，指发包人委托的、负责工程设计任务并具有工程设计资质等级证书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。,36,施工人，又称为施工单位或者施工承包商或者简称承包商，指发包人委托的、负责工程施工任务并具有工程施工资质等级证书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。,根据工程施工承包的内容，施工单位可以分为施工总承包单位、专项工程施工承包单位、施工分包单位等。,37,3 工程分包合同的当事人,不同工程管理模式的工程分包合同的数量和内容不同，在勘察分包合同、设计分包合同、施工分包合同等分包合同中，合同主体虽然包括发包方和承包方两个当事人，为了与主合同区别，分包合同的当事人名称不使用发包人和承包人，使用承包人和分包人。,38,因此，工程分包合同的当事人分为承包人和分包人。,分包合同的承包人就是工程合同的承包人或者总承包人，是分包合同的委托人；分包合同的分包人负责完成分包合同规定的工程内容，是分包合同的被委托人或分包工程的承包人。,分包人(勘察分包单位、设计分包单位、设计分包单位)不与发包人直接签订合同。发包人在工程分包合同和工程合同中均指业主，而不仅仅是合同付款人。例如，建设工程施工专业分包合同（示范文本）、建设工程施工劳务分包合同(示范文本)将发包人定义为施工承包合同的发包人即业主，承包人定义为施工总承包单位或者施工承包单位或者专业工程承包单位，分包人定义为施工分包单位或者劳务分包单位。,39,4 工程监理合同的当事人,根据合同法、建设工程委托监理合同（示范文本），工程监理合同的当事人包括委托人和监理人。,监理合同的委托人是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人，即建设工程合同的发包人。所以，监理合同委托人是指业主，而不是工程项目的其他参与单位。,监理合同的监理人就是监理合同的被委托人，是指发包人委托的、负责工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位以及其合法继承人。,40,5 工程咨询服务合同的当事人,其他工程咨询服务合同的当事人可以分为委托人和被委托人，但是委托人不一定是工程合同的发包人，被委托人一般是具有相应咨询服务资质的单位。,例如工程建设项目招标代理合同(示范文本)的当事人为委托人和受托人。,招标代理合同的委托人指在合同中约定的，具有建设项目招标委托主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。委托人可以是业主、也可以是承包人、或者其他需要委托招标的单位。,招标代理合同的受托人指在合同中约定的，被委托人接受的、具有建设项目招标代理主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。受托人就是招标代理单位。,41,1.3.2 工程合同发包人的权利与责任,根据合同法及建设工程合同分则，工程合同发包人的一般权利与责任如下：,(1)发包人根据合同条款，向承包人支付建设工程合同价款。,(2)发包人应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立工程合同。,(3)建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。,(4)发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。但是发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。,(5)发包人允许工程分包，即可以同意总承包人或者勘察、设计、施工承包人将其承包的部分工作交由第三人完成。但是不允许转包和层层分包。,(6)发包人需要为承包人履行合同提供合同约定的基础资料和准备条件。,(7)建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同，同时向承包人说明监理人工作的职责和范围。,(8)发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。,(9)发包人应参与隐蔽工程在隐蔽以前的检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。,(10)建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。,(11)发包人可以根据合同规定变更计划，承担相应的变更责任，为承包人提供所需的资料和条件，提供变更计划的费用、工期或其他补偿。,(12)发包人违反合同约定时，需要承担相应的违约责任。,43,1.3.3 工程合同承包人的权利与责任,工程合同承包人指工程总承包人、勘察人、设计人、施工人等，其权利和职责包括：,(1)建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。,(2)总承包人可以与发包人订立建设工程合同，勘察人、设计人、施工人也可以分别与发包人订立勘察、设计、施工承包合同。,(3)总承包人或者勘察承包人、设计承包人、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。,44,1.3.3 工程合同承包人的权利与责任,(4)禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。,(5)承包人必须严格履行合同，提供符合合同要求的工程，并获得相应的价款。,(6)承包人可以从工程折价或拍卖价款获得优先受偿。,(7)在履行合同过程中，接受发包人的监督和检查。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。,45,1.3.3 工程合同承包人的权利与责任,(8)如果发包人委托监理人的，则承包人必须接受监理人代表发包人进行的监督和检查。,(9)隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。,(10)如果承包违约，则承担相应的违约责任。,(11)如果发包人变更计划或者违约，则承包人有权获得或索赔相应的损失，获得补偿。,46,1.3.4 工程合同其他当事人的权利与责任,其他工程合同包括监理合同、招标代理合同、咨询服务合同、保险合同、以及大量的分包合同等。,47,1 监理人的权利和责任,监理人在委托人委托的工程范围内，其权利和责任包括：,(1)工程分包人的认可权和工程总承包人的建议权。,(2)检查工程设计是否符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准。,(3)审批工程施工组织设计和技术方案。,(4)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令。,48,(5)检验工程上使用的材料和施工质量。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。,(6)检查、监督工程施工进度，签认工程实际竣工日期。,49,(7)在工程施工合同约定的工程价格范围内，审核和签认工程款支付，以及复核工程结算。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。,(8)监理人在委托人授权下，可变更承包人合同规定的义务。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，可要求承包人调换有关人员。,50,(9)当委托人和承包人发生争议时，监理人以独立的身份判断，公正地进行调解。,(10)监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。但累计赔偿总额不应超过监理报酬总额。,51,2 招标代理受托人的权利和责任,招标代理受托人的权利和责任包括：,(1)受托人应依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务，组织招标工作，维护各方的合法权益；,52,(2)受托人应对招标工作中受托人所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。,(3)受托人不得接受与招标范围之内的相关的投标咨询业务。,(4)未经委托人同意，受托人不得分包或转让合同的任何权利和义务。,53,(5)受托人不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，受托人不得泄漏与任何招标资料和情况。,54,(6)受托人按合同约定收取委托代理报酬。,(7)对招标过程中应由委托人做出的决定，受托人有权提出建议；,(8)拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释；,55,(9)参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；,(10)受托人未能履行合同各项义务，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人的有关损失。,56,1.4 工程合同的主要内容,1.4.1 合同的主要内容,合同有各式各样，内容表述上也千差万别，但基本点是相同的，这就是合同的主要条款，即合同内容。,(1)当事人的名称或者姓名和住所,(2)标的(3)数量(4)质量(5)价款或者报酬,(6)履行期限、地点和方式,(7)违约责任(8)解决争议的方法,57,1.4.2 工程合同的主要内容,工程合同的主要内容也应该至少包括8个方面，但是由于工程建设的复杂性和影响因素多，工程合同的主要内容还应该结合工程特点，与工程项目管理管理模式相结合，增加一些特定的内容。,58,1 我国建设工程施工合同的主要内容,我国现行的建设工程施工合同是1999年颁布的建设工程施工合同(示范文本)，该施工合同借鉴了FIDIC土木工程施工合同条件(1987年第4版)及其它国家工程合同文本，结合中国工程建设经验，由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。,（1）合同协议书（2）中标通知书,（3）投标书及其附件（4）合同专用条款,（5）合同通用条款,59,1 我国建设工程施工合同的主要内容,（6）标准、规范及有关技术文件,（7）图纸,（8）工程量清单,（9）工程报价单或预算书,合同履行中，发包人和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为工程施工合同的组成部分。,上述顺序也是工程合同的解释顺序，当合同文件内容含糊不清或不一致时，则按照上述顺序解释合同。,60,建设工程施工合同(示范文本)合同通用条款的主要内容包括11个方面：,(1)词语定义及合同文件,(2)双方一般权利和义务,(3)施工组织设计和工期,(4)质量与检验(5)安全施工,(6)合同价款与支付,(7)材料设备供应,(8)工程变更(9)竣工验收与结算,(10)违约、索赔,和争议(11)其他,三个附件分别为：承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书。,61,2 FIDIC施工合同条件,FIDIC施工合同条件(1999年第1版)不是在原有合同(例如土工工程施工合同条件)基础上修改，而是重新编写的，其合同内容的主要组成为：,(1)合同协议书(2)中标函,(3)投标书(4)合同条件第二部分(专用条件),(5)合同条件第一部分(通用条件),(6)规范(7)图纸,(8)资料表以及其他构成合同一部分的文件,62,施工合同条件通用条件主要内容包括：,(1)一般规定(2)雇主(3)工程师(4)承包商,(5)指定分包商(6)员工(7)生产设备、材料和工艺(8)开工、延误和暂停(9)竣工试验(10)雇主的接收(11)缺陷责任(12)测量和估价(13)变更和调整(14)合同价格和付款(15)由雇主终止(16)由承包商暂停和终止(17)风险与职责(18)保险(19)不可抗力(20)索赔、争端和仲裁,63,1.4.3 工程合同的范本,为了规范工程管理，提高工程管理效率，减少工程管理纠纷，针对不同工程项目管理模式，世界各国及行业组织不断发布工程合同范本，供工程参与者选用。,64,1 国内工程合同范本,国内工程合同范本一般由行政主管部门联合国家工商行政管理总局制定，其中建设工程领域影响较广的是建设部联合国家工商行政管理总局制定的系列示范合同。我国现阶段发布的工程示范合同主要适用于传统管理模式的工程建设.,65,2 世界银行等国际金融组织的工程合同范本,世界银行、亚洲开发银行的工程项目以及其他国际金融组织的工程项目招标，要求工程施工合同范本采用FIDIC的土木工程施工合同条件(1987年第4版)或者施工合同条件(1999年第1版)。,为了便于世界银行的国内竞争性工程施工招标，我国财政部在世行批准和指导下，1997年编制了土建工程国内竞争性招标文件、货物采购国内竞争性招标文件。这些标准招标文件提供了相应的合同范本。,66,3 FIDIC的合同范本,FIDIC于1999年正式推出了4本新的FIDIC合同条件，包括：,(1)施工合同条件(简称为红皮书),(2)工程设备和设计-建造合同条件(简称为黄皮书),(3)EPC/交钥匙项目合同条件(简称为银皮书),(4)简明合同格式(简称为绿皮书),67,4 美国建筑师学会的合同范本,美国建筑师学会（AIA）制定并发布大量的工程合同范本，可以适用于传统模式、设计-建造模式、施工管理模式等不同的工程管理模式，其合同范本在美国工程建设领域得到广泛应用。目前最新的AIA合同为2007年版系列，合同范本主要包括以下几种：,68,(1)A系列，用于业主和承包商的标准合同文件；,(2)B系列，用于业主与建筑师之间的标准合同文件，包括建筑设计、室内装修工程等特定情况下的标准合同条件；,(3)C系列，用于建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件；,(4)D系列，建筑师行业内部使用的文件；,(5)F系列，财务管理报表；,(6)G系列，建筑师及项目管理中使用的文件。,69,AIA 合同数量多，并且不断更新，例如2007年AIA提供128种合同范本，适用于不同工程管理模式、不同参与者、不同计价方式。,除上述合同范本以外，还包括其它大量的工程合同范本：美国承包商总会制定的AGC系列合同；美国工程师合同文件联合会制定的EJCDC系列合同；美国联邦政府发布的SF-23A系列合同；英国的JCT系列合同；英国的ICE NEC系列合同等。,