消防工程施工合同1.doc

精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

山西****有限公司消防工程

施

工

合

同

山西****消防工程有限公司

建筑工程施工合同

发包人（全称）： （以下简称甲方）
承包人（全称）：山西****消防工程有限公司 （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建设工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一部分 工程概况
第一条 工程概况
1.1 工程名称：山西省****有限公司工业园消防工程
1.2 工程地点：****有限公司工业园内
1.3 工程内容及承包范围：管理人员宿舍内消防工程（消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统、防火门、水箱间）；职工食堂、陈香老醋酿造车间A、科研楼内消防工程（消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统、防火门）；老醋库房内消防工程（消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统）；营销中心内消防工程（应急照明系统）；单身宿舍消防工程（应急照明系统、防火门）；主粮仓库（1、2），辅料仓库（1、2）内消防工程（消火栓系统、自动报警系统）。）
1.4 备注：合同内不含项目：土建部分不在工程承包范围之内。
第二条 工期：合同工期总日历天数： 天。
第三条：工程质量等级：合格
第四条：合同价款
1、本合同包工包料，以实际工程量结算（材料和设备单价附表）；
2、预算依据：工程量清单项目计量规范（2008-山西），山西安装工程预算定额（2011），人工费执行：晋建标字【2013】71号关于调整山西省建设工程计价依据中人工单价的通知；单价选用太原建设工程造价信息。
第五条：由甲方负责提供图纸一份。

第二部分 双方一般责任
第六条：甲方代表
6.1 甲方驻施工现场代表姓名： 电话：
6.2 甲方代表易人提起通知乙方。
第七条：乙方代表
7.1 乙方驻施工现场代表姓名： 电话：
7.2 乙方代表易人提起通知甲方。
第八条：甲方工作
8.1 委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度。
8.2 甲方应保证施工期间水、电供应，施工期间水、电费由乙方自行承担。
8.3 甲方协调处理乙方与其他施工单位之间的施工配合。
第九条：乙方工作
9.1 向甲方代表提供进度计划，材料、配件、设备进场应由甲方驻工地代表验收数量品牌、质量、价格，提供进场材料的合格证书。
9.2 按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
9.3 搞好施工现场的安全及成品保护工作。
9.4乙方负责整理本工程竣工资料，在甲方具备审验条件后，乙方无条件办理有关消防验收手续，并取得消防验收合格证。
9.5 施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责赔偿与甲方无关，并负责保护甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
9.6 施工期间，乙方应遵守甲方的安全生产责任制。
9.7 乙方负责交纳消防部门规定缴纳费用（室内），如：逃生面具、灭火器、消防设施检测费、消防电气检测费等。
9.8 乙方负责施工图纸的送审，按照消防部门审批后的施工图纸施工。工程交验合格后，资料报甲方留存。乙方负责免费为甲方培训消防管理人员。
9.9 由于乙方原因造成工程停工以及无法完成全部的工程量或未按合同规定按时、按质完成工程任务时，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

第三部分 进度计划和工期
第十条：进度计划
10.1 在开工前，乙方根据甲方要求拟定本工程的进度表。
10.2 乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十一条：工期
11.1 乙方应严格按照甲、乙双方认定的工期进行施工。
11.2 因不可抗力及甲、乙方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。

第四部分 质量与验收
第十二条：质量等级：达到验收规范合格标准。施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表质监部门的要求进行返工、修改，并承担费用。
第十三条：安装完毕，调试合格，甲方、监理、乙方及相关部门验收合格后，甲方代表应在此项工作结束十五日内签字，乙方在甲方签字后积极办理竣工手续。
质量保修保修期为一年，自验收合格之日起计算，在保修期内设备运行中若出现故障乙方无偿提供维修服务，如因此给甲方造成经济损失由乙方负责赔偿。

第五部分 合同价款与支付
第十四条：合同价款：以实际结算为准。
第十五条：工程款支付
15.1 经双方研究，本合同签订后，付款方式如下：
每月发包方按承包方实际完成工程量的预算，发包方支付预算的75%；工程竣工且取得消防验收合格证后工程款支付至95%，留5%质保金；质保期满付清（质保期为一年）。
每次支付工程款前乙方提供正规发票。
15.2 结算依据：工程量清单项目计量规范（2008-山西），山西安装工程预算定额（2011），人工费执行：晋建标字【2013】71号关于调整山西省建设工程计价依据中人工单价的通知；单价选用太原建设工程造价信息；施工工程量以甲方现场工程师签证为依据。

第六部分 其它
第十六条：合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，甲方应将质保金全部付给乙方，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条：在施工期间，乙方与其他施工方不存在任何配合费用。本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。
第十八条：合同生效：合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定：签字盖章后生效。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
邮政编码： 邮政编码：

山西***消防工程有限公司