1、
人防战时水电劳务协议
发包方（甲方）：
承揽方（乙方）：
根据《根据中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲乙双方协商，就乙方承包项目达成共识，工程项目计划发包方（以下简称甲方）将该工程的 战时人防水、电预埋和安装工程承包给承揽方(以下简称乙方）为保证甲、乙双方所达成的共识、公正、公平，实现优质高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本协议，明确各自的责、权、利，希共同遵守。
一、 工程概况
1、 工程名称；砚山县龙达商贸城
2、 工程地点；云南省文山壮族、苗族自治州砚山县秀源社区
二、
2、承包内容、
水电；
1、 施工图纸所含预埋件、设施（备）、室内照明及插座的所有预埋管、电线敷设、灯具开关，及各项接地按照设计图纸所含内容施工到位等。
2、 施工图纸所含的水、电预埋，预留孔洞、等全部内容。
3、 由乙方负责所需的各种施工机械，工具及自身安全防护用品。4、本工程一切涉及人防战时水、电有关的工作内容所有主材、辅材由甲方负责，乙方只负责劳务施工，水箱要求成品水箱。
11、如有图纸变更和增加次项以甲方认证为准。
三、 工程造价及承包方式
1、本工程采用单价乘以人防建筑面积结算方式，按 40元/㎡结算，建筑面积按云南省建筑面积计算规则计算。乙方不承担税收。
四、工期
3、
1、乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，开工日期和竣工日期以甲方和建设方签订的日期为准。春节假期、甲方材料供应不到延误时间和不可抗的自然灾害，法律法规等不包含的工期之内。
2、乙方前期预埋工作应严格按照钢筋班组、砌砖班组和抹灰班组的工期进行提前安排，否则，造成的各种损失自负，因此耽误进度，甲方按耽误每天对乙方处罚2000元。后期安装工作，乙方应提前编制工期安排和控制进度施工，并报送甲方审核认可。当工程情况发生变化时，甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划，进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划施工，甲方应提供适当的作业条件。
3、现场施工用
4、电，甲方按照“TN━S”系统接入施工现场，配电柜、二级配电箱、开关箱、电缆、电源线由甲方提供。三级配电箱以外的施工电线由乙方自负。
五、质量
1、严格按照中国人民解放军总参谋部制定的验收规范施工，总参没有的，按人防国标图集施工，如因达不到标准造成返工，因此产生与整改相关的所有费用由乙方负责。
六、甲、乙双方责任
1、甲方及时向乙方提供所需指令、批准、图纸（图纸变更），如因迟到的指令、批准、图纸（图纸变更）造成的返工由甲方现场签证认可，承担所有费用。
2、甲方对乙方所承包工程的质量有权进行检查，若达不到要求时可责令其反工，乙方接到整改通知书时，应无条件执行，对所造成的经济损失由
5、乙方负责。
3、甲方有权对乙方的违章作业提出整改意见直至下令停工整改。
4、乙方应根据承包工程的规模、技术、质量等要求作好工程开工前的生产准备。
5、乙方进场后应严格按照甲方有关文明施工的要求进行施工，服从甲方的管理。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育自觉遵守甲方现场的各种规章制度，做到工完场清，随做随清，按甲方指定的地点堆放材料，搞好施工区的安全、文明施工工作。
6、乙方施工中应严格遵守国家安全生产法规、指令、规程、标准及强制性条文规定，完善安全措施，保证安全施工。如因乙方原因或违反安全操作规程，对所造成的安全事故应承担其经济损失。
7、对产品的保护，甲、乙双方都具有同等义务和
6、责任，在施工中由甲、乙双方必须严格执行公司对产品保护的有关规定，凡造成对方产品破坏的应按损坏产品价值5倍给予赔偿。
8、特殊工种必须持证上岗，所有施工人员必须遵守工地规章制度。
七、安全责任
1、喝酒后禁制进入施工现场，更不得喝酒上班、禁制穿拖鞋、短裤、裙子上班（更不得打赤膊）违者根据项目部处罚条例处罚。
2、本项目员工偷盗工地材料、机具等财产，甲方对班组罚款10000元~20000元，驱逐出场，重大事件将偷盗人送交公安机关处理。
3、不得在施工现场随地大小便，违者根据项目部处罚条例处罚。
4、进入施工现场必须配戴安全帽、不得用安全帽垫坐、不得在安全帽上涂画及途改，高空作业须正确配
7、戴安全带，违者根据项目部处罚条例处罚。
5、高空作业不得向下抛物料、工具、施工垃圾，违者根据项目部处罚条例处罚。
6、不得翻墙进入工地，不违反安全用电标准，班组内及班组之间不得发生打架斗殴事故、违者根据项目部处罚条例处罚。
7、甲方不提供乙方食宿（乙方工作人员食宿全部由乙方自行负责）。
八、付款方式与结算
1、工程价款的支付方式，以人民币转账或现金方式支付，预埋完经相关单位验收合格后按总价的30%支付。中途安每月进度的80%支付，全部工程施工完毕经相关单位验收合格后支付清全部劳务费。
2、乙方所拖欠的人工、材料等费用应及时支付，如因此而发生的诉讼，损失由乙方承担，且甲方有权依照法院判决书应付的款项在乙方的工程款中扣除代为支付。
九、争议
合同在履约期间，双方发生争议时，在不影响工程正常施工的前提下，双方可采取协商解决或由有关部门进行调解。经过协商调解不成时可向工程所在地仲裁部门申请或向法院起诉。
甲方代表签字： 乙方代表签字：
身份证号： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
联系电话： 联系电话：
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
