铝合金门窗安装合同.doc

装修施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，依据建设部、中国工商行政管理局颁发的《建筑安装工程施工合同示范文本》，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第一条　工程概况 １　工程名称：
２　工程地点：
3　 承包方式：
4　工期：本工程自　 年　 月　 　日开工，于　 　年　 　月　 　日竣工，总工期天数为 天,具体时间以开工日计算。。 第二条 　关于工程价款及付款结算的约定 1、工程造价： 元，（大写）人民币 元整，即￥ 。
2、付款方式：合同签订后7天内支付合同总价80%，安装完成验收合格后7天内支付至结算总价的97%， 保修金留3%一年后付清。
3、工程量按现场实际完成的工作量结算。
第三条 双方准备工作及安排 1 甲方腾空房屋，清除影响施工的障碍物，向乙方提供施工所需的水、电、等设施，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2 甲方如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
3　甲方协调有关部门做好现场保卫、消防、施工垃圾外运等工作，乙方承担相应费用。 4 乙方指派项目经理为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 5 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 7 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。 8 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 9 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条　关于工期的约定 1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工８小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第五条　关于工程质量验收及保修的约定 1　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期不予顺延。
2　由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 3　工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收 。 4、工程保修从竣工验收合格开始计算，按国家规定条款保修一年。 第六条　关于材料供应的约定 1　由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方负责。凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。对工程造成的损失由乙方负责。 第七条　有关安全生产和防火的约定（在施工期间）
　1　由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
　2　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第八条　设计变更 1、施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，在变更前5天（重大设计变更前10天）向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延迟的工期响应顺延。 2、 施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方和有关单位批准后方可实施。乙方未经批准不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。 第九条 奖励和违约责任 　　１　由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方　 　元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的　 ％支付滞纳金 　２　由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方　元，作为奖励。
3、乙方必须 严格按照施工图纸以及施工技术规范和操作规程组织施工，确保工程质量，保证工程按期完工。在工程进度、工程质量上要服从甲方的监督。如验收不合格需返工造成工程延期，按本条第2款执行。
4、乙方将其承包的全部工程转包给他人或肢解以后以分包 的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。乙方应赔偿甲方因此产生的一切损失，包括但不限于甲方在此项目的预期利润、追索违约 所支付的诉讼费用、律师费用等。 　
　第十条　争议或纠纷处理 　　１、　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 调解不成，向甲方所在地的人民法院起诉解决。 第十一条　附则 １、　本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。 ２、　本合同一式四份，双方各执二份 。未尽事宜另定协议。 　　 ３　3、本合同从双方签字盖章之日起生效，保修期过后自动终止。 　
合同订立时间：
合同签定地点：　　　　　　　
甲方：
授权代表：
乙方：
授权代表：