1、
建筑消防设施安装施工合同
（LTP-97-001）
建设单位：XXXXXXXXXXX有限公司
工程名称：XXXXXXXXXX有限公司办公楼
建筑地点：XXXXXXXXXXXXX
施工单位：XXXXXXXXX有限公司
山 东 省 公 安 厅 编制
山东省工商行政管理局 监制
一九九七年四月
建筑消防设施安装施工合同
甲方（总包单位）：XXXXXXXXX有限公司
乙方（施工单位）：XXXXXXXXXXX有限公司
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定
2、结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条．建筑消防设施概况：
（一） 建筑名称：
（二） 安装施工范围： Ｂ、C
A、集中报警系统 B、应急照明及疏散指示系统 C、室内消火栓系统 D、卤代烷灭火系统 E、二氧化碳灭火系统 F、泡沫灭火系统 G氮气灭火系统 H、蒸汽灭火系统 I、干粉灭火系统 J、自动喷水灭火系统
（三）开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二条．图纸、预算交付
（一） 甲方在开工前十
3、日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。
（二） 乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条．合同价款、拨款和结算：
（一） 合同价款：
（二） 付款方式：
合同签定之日付工程总价30%的预付款，工程进度完成50%时付总价20%的进度款，工程完工付至总价的80%，工程竢工验收完毕付至总价95%。
保修期满后，甲方一周内付给乙方工程总造价的5%的保修款。
第四条．材料、设备供应：
由乙方负责供应。
第五条．双方责任：
（一） 甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系，按乙方所报进度付款。
（二）
4、 乙方：应及时采购设备、材料，严格按操作规程施工、确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收，协助甲方进行消防验收工作。
第六条．图纸变更：
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条．验收和工程质量：
（一） 乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设备施工技术档案，甲方在十日内组织验收；
（二） 消防设施安装质量以公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条．保修：
（一） 保修内容：见安装施工范围；
（二） 保修期限：自验收合格之日起保修壹年；
（三） 保修期满后，按《山东省建筑消防设施使
5、用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条．违约责任：
（一） 甲方责任：
1． 未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；
2． 工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；
3． 工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；
4． 超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
（二） 乙方责任：
1． 乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求期限无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每
6、日按工程总造价的0.3%向甲方偿付预期的违约金；
2． 保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条． 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（B）的方式解决；
A向 仲裁委员会、申请仲裁；
B向 人民法院提起诉讼。
第十一条．如需担保。另立合同。
第十二条．本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十三条．本合同正本两份，双方各执一份，副本四份送公安消防、工商行政管理等部门。
第十四条．其他：
1、 本工程预、结算执行2008版《山
7、东省安装工程消耗量定额》，按叁类安装取费，人工费按66元/定额工日计取。材料价格按照施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》中预算中准价格执行。零工按施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》本地标准执行。
2、 乙方须服从总包单位的协调管理，否则处以工程总造价的1‰的罚款。
3、 工程安装施工必须与其他相关单位互相配合，协调施工，因配合不当造成的损失及工期延误，施工单位自己负责。
合同订立时间： 年 月 日
甲 方（章）： 乙 方（章）：
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户 银行： 开户 银行：
账 号： 账 号：
邮政 编码： 邮政 编码：
年 月 日
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
