标准电力施工合同.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
标准电力施工合同
　　电力工程即与电能的生产、输送、分配有关的工程，那么标准电力施工合同又是怎样的呢?以下是在范文网小编为大家整理的标准电力施工合同范文，感谢您的欣赏。
标准电力施工合同范文一　　甲方：
　　乙方：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，明确甲乙双方的权利和义务，结合全合同具体情况，双方达成如下协议：
　　第一条：工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程内容：
　　4、承包方式：
　　5、开工日期：
　　6、竣工日期：
　　第二条：工程造价及结算方式
　　按工程内容进行施工。工程总造价为 万元(人民币)。
　　第三条：双方责任
　　1、甲方责任
　　甲方须委派驻工地代表。
　　甲方对工程质量进行评定，核实确认工程量，对工程质量进行验收，隐蔽工程和中间验收由乙方自检合同后通过甲方验收，验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工，验收不合格，乙方在限定时间内重新交验，同时承担违约责任。
　　2、乙方责任
　　乙方委派驻工地代表及相关技术人员。
　　乙方严格按照设计要求进行施工，施工中乙方采购的材料须符合相关技术质量标准。工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方负责在特定的期限处理，费用自负。
　　乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收，报批，备案等所有用电手续，及时接火通电，并承担相关费用，做到交钥匙工程。
　　第四条：施工工期
　　施工工期 小时。
　　第五条：工程款支付
　　1、工程款支付方式：按工程进度支付工程款。
　　2、工程竣工验收后，支付39000元，余下1000元留作保修金，待质保期满后再行支付。
　　第六条：工程施工的安全措施
　　1、乙方设置专职安全员。
　　2、安全施工。乙方要严格遵守《电业安全工程规程》，按《大修、基建、更改工程组织、技术、安全三大措施》有关规定，制定安全施工作业，操作规程和严格的安全防护措施。因措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
　　第七条：违约责任
　　合同签订后，双方不得随意变更合同内容，不得违约，乙方延期开工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付20xx元违约金。
　　第八条：工程保修和保修金的支付
　　工程保修期为 年，期间发生的工程质量问题乙方负责无偿维修及更换，保修金1000元，自工程交付验收后一年内付清。
　　发包人：(公章) 地址：法定代表人：委托代理人：工地代表：电话号码：邮政编码：
　　承包人：(公章)地址： 法定代表人： 委托代理人： 工地代表： 电话号码： 邮政编码： 合同订立时间：
标准电力施工合同范文二　　发 包 人(全称)
　　承 包 人全称)
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、建设地点：
　　3、工程内容：
　　㈠10kV 高压供电线路。
　　㈡2台630kVA 变压器安装。
　　㈢400伏低压供电线路。
　　4、承包方式：本工程采用总价包干的方式承包
　　二、合同工期
　　开 工 日 期： 20xx年 12 月18 日
　　竣 工 日 期： 20xx年1月17日
　　合同工期总日历天数 30 天。
　　三、工程质量标准
　　达到国家现行的有关施工质量验收规范标准，满足施工图设计
　　四、合同价款
　　本工程采用总价包干的方式承包，即包干价为： 万元，大写： (含主体工程费、设计费等内容)。
　　五 工程款的拨付与结算
　　1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度情况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。
　　2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。
　　六 、工程验收
　　工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。
　　七、不可抗力
　　因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。
　　八、工程质量保修
　　1、本工程整体保修期为 1 年(按国家有关保修条款执行)，自竣工验收合格之日起计算。
　　2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造
　　3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。
　　4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。
　　九、 双方责任
　　(一)甲方违约责任
　　(1)甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。
　　(2)甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。
　　(3)甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。
　　(二)乙方违约责任
　　1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。
　　2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
　　3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电，乙方承担全部违约责任。
　　4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。
　　十、合同争议解决
　　1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜，共同履行本合同各项规定。
　　2、本合同条款对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。
　　3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。
　　4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
　　发包人：(公章) 承包人：(公章) 住 所： 住 所
　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 工地代表： 项目经理：电 话：传 真：邮政编码：开户银行：帐 号：合同订立时间：电 话： 传 真： 邮政编码： 开户银行： 帐 号： 年 月 日 鉴(公)证意见： 经 办 人： 鉴(公)证机关(盖章) 年 月 日
标准电力施工合同范文三　　发包方： (以下简称甲方)
　　承包方： (以下简称乙方)
　　根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
　　一、 工程内容及承包方式
　　1、工程内容：
　　2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：
　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
　　4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。
　　二、工程价款的支付方式
　　5、工程价款的支付方式：
　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量
　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
　　三、工程管理
　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
　　四、设备、材料供应与清理
　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。
　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
　　五、违约责任
　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
　　六、争议及其它
　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
　　22、未尽事宜，双方另行协商。
　　23、附则：
　　甲方(签章)： 乙方(签章)：
　　法定代表人： 法定代表人：
　　委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：
　　年 月 日 年 月 日
8