施工合同范本6.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。最新施工合同范本最新施工合同范文一发包人(全称)：承包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： 元(人民币)￥：六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 后生效。发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)年月日：最新施工合同范文二建设单位： (下称甲方)施工单位： (下称乙方)甲方因 工程建设需要，委托乙方进行施工。根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及建筑安装工程承包合同条例等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。第一条 工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、工程造价：合同造价暂定为人民币(大写) 万元整，即￥ 元，详见预算书，结算按实。第二条 工程价款结算与支付一、工程承包方式：包工包料。二、工程结算方式：工程直接费单价参照20xx版江西省建筑工程预算定额和江西省安装工程预算定额。取费统一参照20xx版江西省建筑安装工程取费定额，民用三类收费标准，费率取中间值，工程量按实结算。在施工过程中，甲方若需要增加预算以外的工作内容，以双方确认的工程联系单为准，并作为结算调整的依据。本次工程总价下浮率为10%。三、工程款支付方式：本工程不支付备料款;工程完成80%时支付进度款 元( 万元整)，竣工验收合格后支付至结算价的95%;余款 保修期满后无息支付。第三条 工期本合同全部工程工期为 日历天，起止时间： 年 月 日至 年 月 日， 具体开工日期以开工报告为准。第四条 物资供应 一、本合同全部工程所需材料按下列方式办理：本项目所有材料由乙方按项目提供，但主材的品牌型号价格需经甲方确认，其余材料价格结算时按江西省建筑造价信息的价格结算。二、所有材料、设备进场均应符合有关规定。第五条 施工准备一、甲方1、负责接通施工现场三通一平。2、本合同签订后 天内提供完整的建筑安装施工图 份。3、甲方现场代表：二、乙方1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设管理。2、编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工进度计划送甲方。3、乙方现场代表：第六条 施工与设计变更一、乙方在组织施工中，必须遵照国家、行业及设计要求的施工验收规范和质量检验标准组织施工。二、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理：1、施工中发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在 天内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理签证手续后，方可继续施工。2、施工中如遇变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工。在设计变更未批准前，任何一方不能强行施工。3、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到合理部位。4、乙方不得擅自将合同工程转包、分包给第三方，全部工程必须由乙方自行完成。否则按乙方违约处理，并责令施工单位退出工地。由上述原因延期施工而造成的经济损失，由责任方承担。三、在施工中由乙方本身的原因造成的停工、返工、材料构件的倒运、机械二次进场等损失，由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后必须经过验收合格做出记录，方能进入下一道工序的施工。凡隐蔽工程均应由乙方书面通知甲方，共同进行验收，并办理验收手续;届时如甲方未参加，乙方可以自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，其检查结果不符合要求的，检查费由乙方负担，符合要求其检查费由甲方负担。第七条 竣工验收与保修一、本工程质量标准：按国家验收标准一次性验收合格。二、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修，保修期 年。第八条 经济责任一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工(按国家现行规范)，每逾期一天，须付甲方 元逾期违约金;质量达不到一次性验收合格的一次罚款 元，并整改至验收合格。第九条 其他约定一、甲方提供施工现场的水电接口，但水电费由施工方承担。二、乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规。三、甲乙双方必须同时签订廉政合同和安全生产合同。第十条 附则一、本合同共 份，甲方执 份，乙方执 份。二、本合同自签定之日起生效，在本合同全部工程竣工验收并结算尾款后失效。三、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，经审定后作为本合同附件以便共同遵守。四、有关承包合同的其他问题，均按照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及建筑安装工程承包合同条例的规定执行。五、本合同有未尽事宜，由双方协商解决。协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。甲方：(盖章) 乙方：(盖章)代表(签字) 代表(签字)年 月 日最新施工合同范文三发包人(甲方)：承包人(乙方)：按照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称：东二环(人民路沙钢立交桥段)东侧绿化改造提升工程工程地点：杨舍镇工程内容：土方调整、苗木种植，保修、养护2周年二、 合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数： 日历天三、 工程质量工程质量标准：合格四、 合同价款(大写)： (人民币)： 万元五、 竣工决算与结算按实际发生工程量及中标价结算六、 付款方式按财政拨款进度支付工程款七、 双方责任1、发包人责任：发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时完成约定的工作。2、承包人责任：承包人向业主承诺按照合同约定进行安全文明施工及竣工。3、甲乙双方共同遵守张家港市园林绿化工程建设管理办法的相关规定。八、合同生效与终止合同签订时间： 年 月 日合同签订地点： 张家港市园林绿化管理局本合同协议书经双方代表签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收符合标准、要求，以及保修养护期满，经甲方验收合格后付清剩余款项，合同终止。本合同一式四份。合同双方各执二份。甲方(发包人)(盖章)：地址：甲方代表：电话：乙方(承包人)(盖章)： 地址： 乙方代表： 电话：7