桩基施工合同.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。桩基施工合同在整个建筑的过程中,桩基施工处于基础地位,那么桩基施工合同又是怎样的呢?以下是在范文网小编为大家整理的桩基施工合同范文，感谢您的欣赏。桩基施工合同范文一甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包方式1、采取包工不包料的形式，包括施工人员设备的进出场、成孔、护壁、抽水、排水、夹层凿岩、清底、修筑浇灌通道、钢筋笼的制作和安放(吊车、电焊条、切割片由甲方负责)、浇注栓。2、乙方自带机械设备进场施工，包括成孔、护壁、凿岩、排水等一切施工所需工具和设备，甲方只提供主配电箱和施工材料。3、民工住宿由甲方负责，现场临时设施搭设由乙方负责，搭设材料由甲方负责。三、工期和付款1、经甲、乙双方协商，挖孔桩取总包干的形式，1200的桩按米包干，护壁厚度按150mm计算。(从井口至井底均计算护壁)。2、中风化岩层增加凿岩费用，单价签证为准，不再有其他经济形式的签证。3、乙方自20xx年01月14日起开始计算工期，必须在35天日历工期内完成。4、为确保工期，乙方的挖孔施工班组不能少于11套。如因乙方施工人员不足造成工期严重滞后，甲方有权根据工期要求单方面解除与乙方的合同，乙方已完成的工程量按50%进行结算;甲方也可另行安排施工队伍进场，乙方不得阻拦。5、工程开工一周后，甲方根据乙方的人员和施工进度付给生活费，原则上按每人每天20元的标准计算。工程全部完工付至总工程款的75%，余款待桩基检验合格，办理完结算后一个月内付清。四、双方职责1、甲方负责场地的“三通一平”。其中电，甲方只负责将总配电箱接到场地边，总配电箱以下的电线电器由乙方负责。水的接口由甲方指定，乙方自行负责搭接。2、甲方负责桩位和轴线的测量，乙方在开挖前应将井口砌好，并经甲方施工人员检查同意后才能开挖，否则造成的返工由乙方负责。3、材料的堆放甲方有专人负责，由甲方统一安排，乙方不得让司机随意堆放，影响交通和文明施工。4、甲方给乙方的工程量签证以甲方与建设方签认的为准，按实结算。5、桩基检测时，乙方应当派人员清理桩头，配合甲方的人员测桩，如果不派人员按每桩20元的清洗费。6、乙方应当文明施工，不准在工地上打架斗殴、寻衅滋事，发现一次罚款500元。7、乙方不得已任何理由无故停工闹事，如果无故停工累计达到两天以上，甲方有权将其辞退，甲方不给乙方任何经济上的补偿，并且要赔偿甲方5000-20xx0元的违约金。五、质量和安全1、乙方应严格按照图纸施工，听从监理、建设方及甲方施工人员的指挥，不得偷工减料。质量必须达到合格，如果测桩不合格，所产生的费用或造成的返工由乙方负责。2、乙方应派专人负责工程的安全工作。施工人员按照操作规程操作。摇架、绳索、电器等施工工具必须天天检查。并对每天的安全检查工作以书面的形式上报项目部，如果由于乙方的人员没有按照操作规程或者由于乙方的机械工具没有及时检查、维修等因乙方机械工具原因而造成的事故均由乙方负责，承担一切经济责任，甲方不负责任何连带责任。3、为保证下井作业人员的人身安全，乙方进场后应当立即更换新绳索、漏电保护器等工具，并每天进行检查。4、甲方应为挖孔民工购买意外伤害保险。乙方对施工发生的一切安全事故自负。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。甲方： 乙方：委托人： 委托人：日期： 日期：桩基施工合同范文二甲方： (发包方) 乙方： (承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照中华人民共和国合同法和建筑安装承包合同条例的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、 工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325水泥)。5、工程量：桩长12米(含虚桩)，共881根，计10572米。6、工程期限：18天(自签订合同之日起)。7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。二、合同价款：单价￥26元/延米，暂定工程总造价为￥274872元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。3、做好详细施工记录，并交甲方存档。4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。五、 付款方式：桩基检测合格后15日内一次性付清。六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价1%的违约金。2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。甲方代表： 乙方代表：(公章) (公章)合同签订时间： 年 月 日桩基施工合同范文三甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华时捷工业园研发楼桩基施工事项经协商一致，订立本合同。一、承包内容及承包形式1、承包内容： 设计的华时捷工业园研发楼 图中桩基础工程内容。具体包括成孔施工(挖掘土方、扩底入岩、护壁、抽水、通风等工作)、钢筋笼制作安装、混凝土现场搅拌灌注施工(包括钢筋笼：安装、垫好居中;混装土：搅伴、进出料、运输、振捣密实等及有关工作)。2、承包方式：包工不包料，但包机械设备及临时水电管线(乙方需保证文明施工和安全用电，临时用电线路须规范整洁)。二、综合性承包单价及结算方式：1、分期综合性承包单价：根据施工现场实际情况、乙方经验，本合同综合桩径、护壁厚度、扩底、入岩深度、钢筋笼制作与安装、桩身承载力特征值及施工中各种特殊情况(如：扩底、入岩、钢板套筒护壁、施工降水等其他甲方提供的地质资料所未包含的所有风险情况)采用固定综合性承包单价包干，合同履行期间，不得以任何理由调整综合单价。各分项综合单价如下：各分项综合单价总价为 元/立方(包含下列至项)。 人工成孔：依设计桩径加扩底及护壁厚(设计护壁厚中al=120改成al=100厚)的挖土石方量按112.00元/立方包干。砼护壁：依实际护壁厚(设计护壁厚中al=120改成al=100厚)的砼量按68元/立方包干(其中井口至自然地面高度为0.36米，超高部分乙方自负)。钢筋笼制安：依实际完成工程量按450.00元/吨包干。挖孔桩砼浇灌：依设计桩径乘以实际桩长(设计桩顶标高至桩底)采用商品砼按45.00元/立方包泵车结算。承包范围外计时工按80元/工日计;承包范围外增加工作量经甲方签证后按20xx消耗量标准扣除甲供材料和甲方的机械费后结算(不计取任何费用，人工按54元/工日调整)。2、结算方式：按实际完成工程量(必须是经甲方现场签证认可的实际工程量)乘以上述分项综合单价计算。甲方凭乙方出具的符合甲方要求的税务发票付款。3、施工时期甲方不支付任何费用，工程完工经验收合格后三个月内结算付清。乙方承包责任人必须天天在岗，如检查时有不在岗现象，每次交违约金200元(现金)。三、工期：乙方必须于 年 月 日开工至 年 月 日竣工，总工期四、质量：质量合格：质量标准的评定为国家或行业的质量检验评定标准。五、甲方的权利与义务：1、提供施工所需材料。2、全过程监督其施工情况。3、负责施工场地“三通一平”。4、对工程进行监督、检查、验收。甲方如发现乙方施工的工程质量问题和存在不安全隐患，有权责令停工、整改和采取甲方认为的一切必须的其他措施。六、乙方的权利与义务：1、必须在确保安全生产的前提下，严格按设计要求和施工程序确保工程质量、接受甲方代表和监理工程师及主管部门的检查监督并及时报验(含护壁浇筑前对其土方开挖尺寸的验收)。2、乙方必须确保施工期间护坡的稳定并做好防、排水。3、乙方必须确保砼桩顶标高的准确性，如砼桩顶标高大于设计标高0.2米 外部分的凿除费用由乙方负责;砼桩顶标高小于设计标高的为不合格，乙方必须承担其返工费用。4、进场后必须根据安全生产要求对其新进场工人进行安全生产教育。5、搞好现场文明施工和安全生产。6、挖孔桩混凝土灌注路线的修筑、维护。7、自备承包范围内的一切施工所需机具、工器具(含水电临时管线等)及其维护、修理。8、乙方自备安装钢筋笼机具。9、在施工中有疑难问题及时反馈甲方，提出方案，并及时妥善解决(如地下电缆、光缆、给排水及消防水管等)。10、凡因乙方及作业人员的原因而造成的安全事故、治安事件，其责任和费用均由乙方承担。11、乙方应针对本基础桩的特殊施工环境和施工季节的施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，编制切实可靠的施工组织设计和施工组织设计和施工措施计划及应急救援预案。七、其他：1、在签订合同时，乙方需交纳元质保金，完工后验收合格则无息退还。2、如因乙方原因中途退场，退场后7天办理结算。甲方付至所完成结算产值的50%工程款，其他50%作为违约金，且质保金不予退还，全部赔付给甲方。3、本工程如因施工原因造成工程质量事故，一切均由乙方负责，且甲方有权向乙方索赔。八、未尽事宜，双方另行协商解决。发包人(公章)： 承包人：地 址： 地 址：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话：传 真： 传 真：7