1、此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。试验委托合同试验,指已知某种事物的时候,为了了解它的性能或者结果而进行的试用操作,与实验不同,若您想了解有关“用来检验某种假设或者验证某种已经存在的理论而进行的操作”。对于试验委托合同你了解多少呢?以下是范文网小编整理的试验委托合同,欢迎参考阅读。试验委托合同范文一委 托 单 位:北京城建十建设工程有限公司受委托单位: 南昌赣建工程质量检测中心签 订 时 间:20xx年4月10日签 订 地 点:北京市朝阳区安苑东里三区10号根据中华人民共和国合同法和建设工程质量检测管理办法(建设部令第141号)及江西省、南昌市关
2、于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方: 北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方: 北京 (以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。一、工程概况1、工程名称: 国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目2、工程地点:3、建筑面积:4、结构类型:5、层 数:6、结构完成日期:7、工程竣工日期:二、试验检验范围及试验检验资料标准1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证 复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度
3、(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验,并提供砂浆配合比。2、 乙方必须按照建筑工程资料管理规程DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式 肆 份。3、 对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。3、甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双
4、方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。四、甲方的权利与义务1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、确并与委托单内容一致。3、本合同有关条款中甲方应负的责任。五、乙方的权利与义务1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真
5、实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。六、 违约责任1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。七、合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”,其它印章一律不具备效力。本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效,补充条款与本合同
6、具有同等效力。八、其它约定事项员,收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。九、争议解决方式本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。十、附则本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。委托单位名称: 受委托单位名称: (盖章) (盖章)法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:单位地址: 单位地址:联系电话: 联系电话:传真: 传真:签定日期:20xx年4月10日 签定日期:20xx 年4月8日试验委托合同范文二合 同 编 号:甲方(委 托 人):乙方(检测机构):检测机构编号:根据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、北
7、京市建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。第一条:工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3结构类型:1.4监督单位:1.5开工日期:1.6其它:第二条:检测项目甲方委托乙方的检测项目:见证取样检测 主体结构工程检测 地基基础工程检测 钢结构工程检测 建筑幕墙工程检测 室内环境检测 其它:第九条 争议的解决方式双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。甲 方:(盖章) 甲 方:(盖
8、章) 住 所: 住 所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 邮政编码: 邮政编码: 单位电话: 单位电话: 传 真: 传 真: 联 系 人: 联 系 人: 联系人手机: 联系人手机: 合同订立时间: 年 月 日试验委托合同范文三委托单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 甲方近期施工任务重,无法及时完成施工临时用电工程电气工作,特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。第一条:工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容:4. 工程工期:
9、本工程定第二条:工程承包范围及决算依据1. 工作范围:电压等级为1kV以上及35kV以下,高压开关柜、变压器、电缆等配电设施2. 工程结算依据:(1)本工程预算、结算根据:费用构成及计算标准:闽建筑20xx103号关于颁发全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表(20xx版)的通知;建设工程人工预算单价:根据闽建筑20xx15号文件关于调整建设工程人工预算单价的通知;定额采用:第二册电气设备安装工程、福建省建筑安装工程费用定额(20xx版)及闽建筑20xx4号文件福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额(20xx版)安全文明施工取费标准和使用方法的通知。3、决算方式:采取以预算代结算方式
10、结算。第三条:工程款拨付及结算1、在合同签订之日起的二天内,甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)¥:2503.0 元,一次性付清。2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后,在七个工作日内完成试验。3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。第四条:纠纷解决办法本合同未尽之处,可参照中华人民共和国合同法及相法律、法规并由双方协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时,可向合同签订人民法院提请讼诉。第五条:本合同壹式 肆 份,甲方持壹 份,乙方持 叁 份。甲方:(盖章) 乙方:(盖章)法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)委托代理人: 委托代理人:开户银行: 账户名称:帐号: 开户银行:联系人: 帐号:签约时间:6
©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100