挂靠承包经营合同.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。挂靠承包经营合同挂靠经营即是指企业、合伙组织、个体户或者自然人与另外的一个经营主体达成挂靠协议，对于挂靠承包经营合同你了解多少呢?以下是范文网小编为大家整理的挂靠承包经营合同范文，欢迎参考阅读。挂靠承包经营合同范文1甲方(委托方)：乙方(承包方)：为确保甲方与建设单位 签订的 工程工作项目建设工程施工合同全面、按期、保质完成，明确甲乙双方的权利义务，依据国家相关法律、法规，双方就该工程项目联营承包事项经平等互利协商一致订立本合同，以资共同遵照执行。第一条 授权委托甲方将本公司与建设单位签订的 工程建设工程施工合同全部内容授权委托乙方具体履行。乙方作为甲方派该项目的委托代理人，代表甲方同建设单位全面履行。第二条 承包原则严格执行公司关于确保工程质量和安全的方针，保证工期按时完成，遵守甲方各项工程项目管理规定和本合同约定并全面贯彻执行，确保建设工程承包合同各项义务得到全面履行。乙方违反上述原则经甲方指出不能纠正的，甲方有权随时解除本合同。第三条 委托承包工程项目情况1、工程名称： 。2、结构类型： 框架 结构。3、建筑面积： m。24、工程总价(合同价款)：约 万元大写：6、质量要求：见甲方与建设单位签订的合同7、合同工期：见甲方与建设单位签订的合同8、承包范围：见甲方与建设单位签订的合同9、结算方式：见甲方与建设单位签订的合同第四条 承包方式乙方按工程总造价的2%上缴给甲方，作为甲方项目管理费;另外在签定本合同之日缴纳合同总价的 作为乙方的保证金(无重大质量事故、安全事故、文明施工、管理到位、不拖欠农民工工资、技术资料完善等)待工程竣工验收合格后，无上述现象发生，甲方无息退还给乙方。税金、劳保、交易费、保险等需施工单位承担的费用均由乙方承担，详见第六条第1款。第五条 乙方承包义务乙方保证完成以下承包指标：1、工期：开工日期以甲方通知为准2、工程质量标准：见甲方与建设单位签订的合同3、工程施工期间，乙方依据甲方同建设单位签订的建设工程施工合同、建设单位工程管理细则、关于质量、成本、工期控制指标和安全文明施工等各条款，代表甲方逐项全面履约。对经甲方同意并与业主增补的协议，乙方也要全面履约。乙方必须配备持证上岗的专业技术人员(包括技术员、安全员、施工员、质检员)。甲方对项目另有要求标准的，以双方签订的补充协议为最终责任依据。4、安全、文明施工要求：依据甲方同建设单位签订的建设工程施工合同及建设单位工程管理细则。5、技术档案与合同有关的经济整理与移交：为了完善工程技术资料，乙方所承包的工程技术资料按照统一地标格式制作，由乙方完成，乙方必须按时报送所需要送检的试验报告，如逾期不报或试验报告达不到标准要求的，所发生的一切费用由乙方承担。6、工程债权、债务的清理：该工程的债权、债务由乙方全面负责进行清理，该工程的所有债务由乙方负责偿还。第六条、管理费上交及税费缴纳1、乙方应缴纳的费用：项目管理费：2%;税金：工程总价的 5.365 %(税金如乙方缴纳，甲方不扣除),其中：地方所得税按照工程所在地税务部门规定执行;2、工程款根据甲方与建设单位签订的建设工程合同确定的工程进度款支付比例，必须由甲方财务开具发票或收据向付款单位直接收款，进入甲方指定的专用帐户：开户行户名： ，开户行为： ，帐号为： ，甲方按每次实际收取工程款(进度款)金额扣除乙方应缴的第1条所列各项费用后，其余全部向乙方转付并由乙方支配使用。3、税金的缴纳：乙方按进度款的5.365%(含税金、外经证)向甲方缴纳后甲方负责配合乙方开具外经证及税票。4、该工程施工成本的帐务处理由乙方完成并于每季度向甲方交账一次，如乙方不能按要求完成，工程施工成本所需发票(例如原材料、劳务费等所有)甲方有权按国家规定税率从乙方工程款中扣除。第七条、甲方的权利和义务1、负责监督、检查乙方对本承包合同的履约情况 。2、负责检查项目部的经营过程，严格进行施工过程中质量、安全、文明施工的监督，检查各项技术方案的归档及报送，对不按时报送的项目，按规定给一定的经济制裁。3、项目完工后，通过五方认证，无安全事故、无质量隐患，质量达到合格，按国家质量保修规定进行结算。4、尊重并维护承包人依本合同取得的承包经营权，保证承包人在不违反国家施工规范规定的情况下正当行使管理权力。5、乙方如果签订劳务分包合同，甲方积极配合给予盖章。6、负责向乙方提供项目部技术专用章壹枚。第八条、乙方的权利和义务1、依据本工程承包经营合同中的内容、权限范围和各项指标，进行自主经营管理，确保上交，全面履行建设工程施工合同各项义务。2、按规定建立健全各种原始记录，向甲方报送有关报表。3、实行安全生产，加强安全管理。必须为现场所有施工购买意外伤害保险。如施工过程中发生现场人员人身伤亡事故，应当立即向甲方书面报告，由乙方负责处理并承担所发生的医疗、赔偿等全部费用。4、乙方未经甲方同意，不得擅自以甲方的名义对外签订合同，禁止将本工程转包，如发生转包，甲方可随时与乙方解除本合同，同时乙方因安全、文明生产、质量给甲方造成声誉影响和工程进度滞后，建设方罚款，甲方有权追究一切责任，并赔偿甲方的经济损失。5、 严格管理工程技术、经济资料，做好施工过程中的变更签证和技术核定工作，按要求组织施工，并做好资料收集、整理、立卷、归档工作。6、乙方在履行甲方同建设单位签订的建设工程施工合同时，有权代表甲方同建设单位签订不损害甲方利益的会议纪要、变更签证、补充协议、有关通知、工程结算。但因此可能给甲方造成损失或影响甲方信誉的，必须事先得到甲方的同意，否则，甲方有权向乙方全额追偿损失。7、不得拖欠农民工工资，乙方在项目管理中应建立农民工工资支付保障机制，在收到劳务队提交的上一期农民工工资发放表并核实确经本人签字后，方可支付下一期劳务费，以确保农民工工资按时发放。如乙方不能按时支付农民工工资，甲方有权从工程进度款中直接拨付，乙方无条件配合。8、负责工程拖欠的清理、对停、窝工损失的索赔。需甲方出具手续的，由甲方出具，其后果、费用均由乙方负责。9、工程承包经营期间所欠的材料、劳务、租赁等费用，由乙方自行负担。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。如乙方不能按时及时足额支付各项费用，甲方有权从工程款中直接拨付，乙方无条件配合。10、甲方积极配合乙方完成招投标工作，所发生的费用均由乙方承担。11、乙方应承担工程施工过程中发生的所有税费，与甲方无关。12、所有工程结算均由乙方同建设单位完成，甲方配合。第九条 有下列情形之一，甲方有权解除合同，并且乙方承担相应违约责任。1、乙方未按时足额向甲方交纳项目管理费，经甲方通知后仍然不上交的。2、乙方未按约向甲方交纳保证金。3、乙方未经过甲方直接从建设单位领取工程款，经甲方通知后拒不改正，并拒不按比例向甲方交纳管理费。4、乙方擅自将本工程转包或分包。5、乙方发生严重质量问题或重大安全事故。6、乙方擅自以甲方名义进行对外活动。第十条 违约责任1、双方严格履行合同约定的权利、义务，如单方违约，造成的损失由违约方负责并承担因违约后果所发生的费用，并处罚相应金额10%的罚款。2、甲方对乙方违反本项目工程质量、安全管理规定造成事故的，或经甲方指正拒绝整改的，甲方应追究乙方责任，情节严重者解除本合同，罢免乙方的项目经理职务。3、乙方在承包过程中违反本合同约定的义务，由乙方向甲方按合同总造价的3%向甲方支付违约金。第十一条 工程印鉴的刻制和使用甲方提供给乙方的项目技术专用章，由甲方备案，乙方领用。该专用章乙方仅限于工程资料使用，不得用于对外任何经济合同，否则追究乙方法律责任，乙方需加强对印鉴的管理，专人保管，并做好每次的用章登记管理，以供甲方备查，如发现乙方违规使用，甲方有权随时收回印鉴。第十二条 争议的解决双方约定：如本合同在履行中双方发生争议时，由双方协商解决，并就协商结果订立补充协议，本合同具有同等法律效力。协商不成的，通过甲方所在地人民法院诉讼解决。第十三条：合同生效条件本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，自双方签字盖章、保证金交纳后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日挂靠承包经营合同范文2发包方：(以下简称甲方) 地 址：法定代表人：出包人： (以下简称乙方) 身份证：甲、乙双方经友好协商，甲方将 铜江货运部 承包给乙方经营，为明确双方权利、义务，在合法自愿的基础上特签订本合同。一、承包内容：铜江货运部营业执照及道路运输证所确定的营业范围的全部业务。二、承包期限： 日止。三、承包金及支付方式：1、承包金为每月人民币壹万元，乙方必须于每月10日前向甲方支付当月的承包金，公司全体股东为五位股东，每股股价为陆万元，公司总股份为叁拾万元整。2、乙方须在本协议签订后日向甲方一次性交纳承包经营保证金 万元，(大写： )该承包保证金作为履约保证金，在合同终止后，且在乙方结清承包经营期间的所有债权债务后，由甲方全额归还给乙方(不计利息)。如经营期间，由于乙方经营业不善，导致公司倒闭，应由乙方负全部责任，并根据由签订合同时的财产清单，除扣去押金外，并补齐到人民币期限退出经营押金作为违约金不予退还。四、双方的权利和义务1、按照合同约定向乙方收取承包金额和承包保证金额。乙方未按本同约定按时交纳应当其缴纳的各项费用。甲方可不经过乙方同意，将相应款项直接从其交纳的承包保证金中扣除。因此导致乙方交纳的承包保证金不足部分，甲方可随时要求乙方交纳。2、甲方在本合同之日前将备、设施、家具及其它一些零碎物移交给乙方经营(具体以财产移交清单为准)。并积极配合协调有助于乙方进场之相关工作。3、甲方保证场所无任何遗留问题，包括房租、水电、税务、消防、物业管理，员工工资等所有费用。自合同签订之日前甲方的所有债权债务均与乙方无关。4、甲方负责提供保证乙方正常经营需要的各种相关手续和有效证照，并交于乙方保管使用。同时定期做好各种相关手续和有效证照年审等工作。二、乙方的权利和义务1、乙方有权依照法律及合同，自主经营并自负盈亏，乙方在经营过程中发生的所有债权债务与甲方无关。2、乙方拥有优先续约权。3、按照合同约定，按时交纳承包金和承包保证金，以及各项税务，物业管理，房租等费用，如因拖欠等原因造成不能正常经营等严重后果，由乙方承担一切责任，甲方不负任何责任，且有权立即终止合同。4、乙方在承包期内必须爱护甲方移交的财物，如有损坏，应照价赔偿，并负责承包期内公共设施的日常维修及保养。5、乙方不得随意更改建筑结构及用途，如需小范围更改，必须先与甲方商量，征得甲方书面同意后方可动工，6、乙方不得经营营业执照所确定的营业范围之外的业务，如发生超范围经营业务，乙方须承担全部责任。7、承包期内，乙方保证依法经营，如有违法犯罪活动，乙方须承担全部责任。8、未经甲方书面同意，乙方不得擅自将 出租、出借或转让给第三方经营。9、政府有关部门因乙方经营涉及或处罚的费用由乙方承担并交纳。10、乙方不得无故停止营业，不得做有损于甲方及 声誉和形象的事。11、承包期内发生的水、电、通信费、税费、各类管理费等与 经营有关的一切费用均由乙方承担，甲方不承担任何费用。12、承包期满或合同解除，甲方按原移交清单进行财产清点验收，如有短缺或损坏，乙方应承担赔偿责任，同时乙方必须按时搬出乙方自有有全部物资，搬迁后3日内如仍有余物，视为乙方放弃所有权，由甲方处理。五、合同的变更、解除与终止1本协议一经签订，各方不得中途违约解除合同，但允许各方本着公平公正，诚信为本的原则相互协商解决。2对本协议及其补充协议所做的任何修改，变更，须经协议各方共同在书面协议上签字方能生效，承包期内，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回货运部。1、未经甲方书面同意，乙方擅自将出租、出错或转让经第三方经。2、未经甲方书面同意，乙方擅自更改建筑结构及用途。3、乙方损坏设施，在甲方提出的合同期限内仍未修复的。4、乙方经营超出 营业执照所确定的营业范围之外的业务，受到相关政府机关行政处罚或在在甲方提出的合理期限内仍未停止。5、逾期 十 天以上未缴纳按本合同约定应当由乙方缴纳的各项费用(包括、但不限于税费、政政罚款、水、电、通信等费用)。无故停止营业五天以上。6、乙方未遵守本协议的约定，给甲方造成损失的。7、承包期内，乙方经营有违法犯罪行为或严重影响甲方及 声誉和形象的行为。承包期内，甲方有下列行为之一的，乙方有权解除合同，1甲方未经双方协商同意。在本合同期满之前，擅自专卖，转租或者转让该经营场所，乙方有权立即终止合同，并保留追究甲方违约责任及违约赔偿的权力。六、印章的保管、使用 所有印章由甲方负责刻制，乙方不得以任何理由私刻与 有关的印章，如因乙方使用不当或超范围使用所造成的不良后果以及因此产生的合部经济责任和法律责任，由乙方负全部责任，与甲方无关。七、免责条款：1、因国家、政府拆迁或不可抗力因素，致本合同无法履行。2、如因不可抗力(包括诸如天灾、战争等等)导致损毁或造成双方损失的。3、乙方因经营不擅自导致严重亏损无法继续本合同内容，需提前解除本合同，乙方需至少提前一个月以书面形式告知甲方。4、甲、乙双方同意在承包期内，有上述情形之一的，本合同终止，甲乙双方互不承担责任，承包费用按乙方实际承包时间计算，多退少补。八、违约责作1、乙方如不能按期交纳承包金，如逾葫眼过 十 天仍未足额交纳承包金，则甲方有权单解除合同，无条件收回场所及其它财物，不退还乙方交纳的承包保金，并追索乙方所欠的全部承包金和滞纳金。2、承包期内，乙方未提前告知甲方未经双方共同协商书面同意擅自退包的，乙方应向甲方支付违约金。若支付的违约不足以弥补甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。3、承包期满或合同解除，如乙方逾期不搬迁，乙方应按逾期每日 元/天支付逾期约金，并赔偿甲方因此所受的损失。4、承包期内，如乙方从事违法犯罪活动或其它损害甲方及货运部形象和声誉的活动，则甲方有权单方解险合同，不退还我纳的承包保证金，且乙方应承担由此造成的全部损失。所有人员安全及债务均由乙方承担。5、合同期满，乙方不许因为所有业务由自己掌握而且提出分开经营，如乙方不想经营应将所有业务交出由其它股东经营，不得自已经营既转让别人经营。十、争议的解决双方因履行本合同发生的争议，应当本着互谅互让的精神协商解决，如协商不成，可依法向甲方住所地人民法院起诉。十一、附则1、甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利、义务、责任清楚明白、充分理解，并愿按本合同约定严格执行。2、本合同的任何条款约定被认为无效，不影响本合同其他条款的效力。3、本合同未尽事宜，甲、乙双方可共同协商，签订补充协议。该补充协议与本合同具有同等效力。4、本协议壹式陆份，甲方肆份、乙方壹份，公证处执壹份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日挂靠承包经营合同范文3甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，本着真诚合作的原则，就“ ”的合作承包经营事宜达成以下协议：1、合作方式1.1乙方负责工程的前期投标，由甲方配合完成工程承包合同的签订工作。1.2工程总承包合同签订后，由乙方组建项目经理部，乙方委派工程所需全部管理人员并全面承担起工程的施工、经营管理职责。1.3甲方指派 乙方指派双方的工作配合及联络工作。1.4乙方项目经理部的工作必须严格执行甲、乙双方的协议约定及甲方的公司管理规定，乙1.5本工程甲方收取综合管理费如下：1.5.1. 工程综合管理费按照结算额，提供足够的成本发票。外地施工以当地税率为准，由乙方负责交纳，管理费按结算额 %计。并提供足够的成本发票。1.5.2. 工程保险费由甲方代付或乙方自己购买。1.5.3. 收取方式为在每次业主支付的工程款中按比例扣除。另工程发生的其它经营费用由乙方负责支付。1.6如乙方因施工管理能力不足或其它原因造成工程无法正常履约时，甲方可自行决定组织管理、施工队伍进行施工或乙方可申请甲方同意后共同组织施工，但由此造成的损失或费用投入由乙方承担。1.7 工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工资料及劳务费清算证明，乙方提供资料手续齐全后，甲方与乙方办理最后工程款清算手续。1.8甲乙双方合作期限自本协议书签订之日起生效至工程履约完毕。2、合同管理2.1项目中标后，由甲方负责签订与业主的工程“建设工程施工合同”(以下简称“主合同”)2.2“主合同”签订后 ，甲乙双方签订工程“工程承包协议”，在乙方完全接受并执行“主合同”的前提下，具体约定双方的权利义务，明确及补充本协议的具体内容。2.3本工程项目实施过程中的合同管理均纳入甲方公司的合同管理范围。3、项目实施3.1项目实施均在遵守甲方的管理制度下开展经营管理工作，符合甲方的质量、环境健康保证体系要求，按照国家施工规范及法律法规组织施工。3.2甲方负责提供乙方办理项目施工手续所需的甲方证照及文件资料。乙方负责工程的投标设计和施工设计。但是所设计的图纸须经甲方审核盖章方有效。3.3工程中标后，以甲方批准组建的“XXX公司项目经理部”的名义组织项目管理、施工。乙方负责项目经理部工作的具体运行(在甲方收到业主工程中标令后乙方应立即按照中标令要求组织施工)3.4乙方应确保项目的工期、质量、安全、文明施工等均达到或超过与业主主合同的要求，甲方监督工期、质量、安全、文明施工等管理工作。3.5乙方提出项目经理部组建方案和项目管理人员名单上报甲方审批后实施，乙方的项目管理人员应具备相应的资质资格或合法的上岗资格，主要管理人员名单报甲方审核后由甲方正式任命。3.6按甲方的要求向甲方总部报送各项生产经营报表及相关资料，乙方按照政府部门的相关规定，办理工程项目竣工资料存档工作，竣工资料的制作费由乙方承担，并在项目竣工后确保提交完整的竣工资料。3.7项目的管理按照国家及项目所在地的有关法律、法规和项目所在地施工现场有关规定执行。3.8项目分包商按照国家及项目所在地主管部门的规定，并及时到项目所在地主管部门备案。3.9项目的物资供应商应选择合法、合格的物资供应商。4、风险管理4.1乙方认可并承担工程的一切风险，包括但不限于工程的投标报价金额、主合同的约定、履约风险等。4.2工程由乙方独立组织施工并承担一切履约、经营风险(含施工、4.3乙方对项目经理部全部对外经营行为及乙方所有人员的行为负完全独立、直接的法律责任;对外发生的全部债务和责任由乙方自行负担。不得以任何形式或理由使甲方受到纠纷、诉讼、仲裁，赔偿等等，因纠纷、诉讼或仲裁的原因导致应收工程款被强行划走或其它损失，由此导致的甲方任何损失，乙方承担所有责任和赔偿。4.4如工程需办理履约保函、预付款保函，则乙方按主合同约定向甲方支付办理所需资金(资金数额按照工程招标文件要求)，甲方负责办理。如工程甲方以其它方式(如担保)得到业主拨付的工程预付款，则乙方将此笔工程预付款存于甲方公司账户上，作为乙方对甲方的履约保证金。甲方有权在乙方对工程无法履约(包括履行甲方与业主主合同、甲乙双方的相关协议、乙方与相关材料商、乙方与相关分包人等的合同)或因乙方原因造成甲方损失时部分或全部扣除以上所提及的履约保证金作为罚金并弥补甲方损失。履约保证金期限为工程开工直至履约完毕。4.5乙方应为参加施工和管理的人员投保，对施工人员开展安全教育和法制教育，如有违反5.1乙方根据业主要求到甲方申请开据工程款发票，同时提交甲方对等费率的税金支票或现金，所有工程款必须汇入甲方指定的银行账户，甲方确认工程款到账后，甲方从收到的工程款中扣除管理费和营业税及政府要求上缴的其它税费、双方约定的有关费用、扣款(如有)之后(前述对等费率税金支票或现金，同比返还)，在乙方提供相应额度合格的成本发票后，剩余款项由乙方支配使用，但需执行甲方公司的有关财务管理规定，乙方使用款项时需提供满足甲方合同管理、财务管理要求的相关手续。5.2如果发生质量、安全事故、发包人或总包人索赔、分包人索赔、政府部门罚款等情形，均由乙方承担，甲方有权从向乙方(项目经理部)的拨款中扣除相关的罚款及甲方处理事项所花费的费用。5.3乙方必须保证工程款专款专用，不得挪作他用。5.4项目所需银行信贷证明、担保函等由甲方办理，所需手续费用由乙方承担。5.5在会计核算上，项目经理部财务负责资金的日常使用和核算管理，甲方财务部对项目经理部财务的核算进行监督、检查、审计。5.6项目经理部应按甲方总部财务管理要求，定期向甲方报送财务报表，财会人员应具备相应的上岗资格。5.7乙方项目人员的工资、福利及社会保险等全部费用由乙方支付。5.8项目现场整体布置、施工设备标识、临时设施与办公设备、用品均要符合甲方CI标准要求，所发生的费用由乙方承担。6.1甲方及时向项目经理部下发甲方在工程项目实施过程中要求的项目管理方面的文件。6.2乙方确保使项目具有完整的文件资料并及时上报甲方。7、保修工程竣工验收后，由乙方负责保修，乙方负责合同保修期内的职责义务，保修费用由乙方承担。8、本协议的终止项目质保期到期截止。如果乙方不能全面履行双方所签订协议中规定的责任和义务，并且双方对此问题不能达成解决的协议，甲方有权终止与乙方的合作关系并不做任何补偿，同时甲方有权要求乙方赔偿甲方实际经济损失并扣除乙方履约保证金。9、补充变更甲、乙双方将针对项目的具体情况，在工程中标后就具体事宜签订工程承包协议及补充协议书，作为本协议的补充或变更。10、本协议书与业主合同文件的关系甲、乙双方的合作期限暂定为工程的全部实施过程，合作关系的继续以业主合同文件的存续为前提，依据与业主合同的内容及履约情况，双方的合作关系及内容也视具体情况进行调整。11、保密遵守除非获得双方的书面同意，任何一方不得把本协议的内容透露给第三方。12、争议的解决本协议书履行过程中，甲、乙双方发生争执，应通过友好协商方式予以解决。如任何一方发出书面的要求协商函件后双方无法达成协议，则任何一方有权向北京仲裁委员会申请仲裁解决。13、份数本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。14、生效本协议自签订之日起生效。15、其它乙方代表中的任何一人，在工程的实施过程中与甲方签订的任何文件、办理的任何事宜，包括财务方面的事宜，均视为得到甲、乙双方的认可。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日14