护坡施工合同_护坡的施工合同范本.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
护坡施工合同_护坡的施工合同范本
　　护坡指的是为防止边坡受冲刷，在坡面上所做的各种铺砌和栽植的统称。那么护坡的施工合同怎么写呢?以下是在范文网小编为大家整理的护坡的施工合同范文，感谢您的欣赏。
护坡的施工合同范文篇一　　发包方：(以下称甲方)
　　承包方：(以下称乙方)
　　甲乙双方经协商，就中德·茵莱国际护坡施工工程达成如下补充协议
　　1、现需增加如下工程量：对茵莱国际项目B区回填松土层部分增设锚杆加固，由乙方负责施工。
　　2、计价方式采取包工包料综合包干单价：25元/平方米，此单价已包含喷浆护坡。
　　3、以上价格包括但不限于：本工程(包含锚杆布设和喷浆)所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。
　　4、锚杆布设要求如下：坡面上部6米，锚杆深度3米，间距1.5米，锚杆采用18#二级钢;坡面下部7-8米，锚杆深度2米，间距1.5米，锚杆采用18#二级钢。钢丝网丝径1mm，满铺。
　　5、乙方保证施工质量，工期遵从主合同，不再另行增加工期。
　　6、其他条款遵从主合同。
　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：
　　签约代表人：签约代表人：
　　联系地址：联系地址：
　　联系电话：联系电话：
　　年月日：年月日：
护坡的施工合同范文篇二　　甲方： 身份证号：
　　乙方： 身份证号：
　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方友好，就有关富加产业大道二期道路工程边坡三维网植草工程达成协议，为明确甲乙双方的权利与义务，签订本协议书：
　　一、工程名称及地点
　　1、工程名称：富加产业大道二期二段工程
　　2、工程地点：富加镇
　　二、合同期限
　　自20xx年3月25日至20xx年5月20日，因不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的，工期顺延。
　　三、合同内容
　　工程项目及工程量：富加产业大道二期二段工程 边坡三维网植草，工程量约 65000 m2。
　　乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的，甲方可视需要，对乙方工作内容及范围作出调整，也可对乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。乙方应无条件接受，也不因此作为对合同单价作出调整的理由。 本合同签定后，由于甲方需要，需临时安排乙方增加的工作，经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合同。补充合同具有与本合同相同的法律效力，双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款执行。
　　四、合同价款
　　1、工程单位： m2，工程总价暂定人民币： 元。大写： 元整。(注：此价不含税)
　　2、乙方向甲方支付保证金2万元。
　　3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。
　　4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程范围、工程量清单或详细施工内容中没 写明或单列的工作内容，均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务，不再另行支付。乙方经过前期反复调查了解，对甲方的要求已完全明了，对本合同清单中工作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所
　　五、结算方式
　　1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量，按合同单价和实际完成数量计算工程价款。
　　2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程款时提取总额5%作为质量保证金。
　　质量保证金的退还：在质保期满后，扣除有关应扣款项后，甲方将剩余部分无息退还给乙方。质量保证期为12个月。
　　3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算，其它任何单据不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行，委托他人结算时，必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。
　　4、付款方式：乙方材料、机械设备进场后，一个月内完成45000平米，甲方支付工程款30万元，施工中可视乙方进度、质量支付工程款，此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全款。
　　5、如甲方认为有必要时，可对本协议工程或其任何部分的结构形式、质量等级或数量做出调整，乙方应无条件服从。
　　6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的损失由乙方负担。
　　7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工或超设计数量，甲方不予计量。
　　六、双方的责任和义务
　　甲方的责任和义务
　　1、提供设计图纸或施工方案，提出 质量、技术、安全、环保等要求。技术员技术交底放线、质检。
　　2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。
　　3、若乙方不能服从甲方调度安排，不满足质量、进度、安全、环保等要求时，甲方有权单方随时终止合同。
　　乙方的责任和义务
　　1、乙方的人工必须听从甲方调配，按照甲方技术交底进行施工，保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥，配合甲方施工人员工作，按规定日期完成任务，遵守甲方的规章制度。特殊工种的操作人员必须持有效证件上岗。
　　2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质量问题，乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。
　　3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全操作，在施工过程中不得声音作业，杜绝一切事故发生，并承担由于自身造成的人身伤亡事故，安全责任事故，甲方不负任何责任。
　　4、乙方必须要求工人在上工地以前不准喝酒和做好安全准备方能施工，如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安全绳，发现一次罚款500—20xx元，乙方无条件服从。
　　5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。
　　6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项，其费用由乙方自付。
　　7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。
　　8、及时足额支付农民工工资，否则由此造成的一切责任乙方自行承担。甲方可视需要代为支付，相应金额从应支付于乙方的工程款中扣除。
　　8、施工用水、用电均已包含在合同单价中，乙方自行承担。
　　七、其它约定
　　1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求，若一方提出，对方有权拒绝。在执行过程中任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。
　　2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。如一方不按协议条款执行均属为违约，违约方须承担由此造成的经济损失，如乙方不能按甲方规定日期完成施工任务，乙方自行退场，乙方不自行退场，甲方有权将乙方清除出场，所干工程款按经甲方验收合格认可的50%结算，同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。
　　八、争议解决方式
　　1、本协议未尽事宜，双方另行协商。
　　2、与本合同有关的一切争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成依法向协议签订地人民法院起诉。在解决争议的过程中，任何一方不得有破坏、阻工、闹事等行为，否则应承担相应法律责任合同在履行过程中发生纠纷，双方协商不能解决的，依法向协议签订地人民法院起诉。
　　九、合同的生效和终止
　　1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
　　2、本合同自签订之日起生效。
　　甲方(签字)： 乙方：(签字)
　　联系电话： 联系电话：
　　签约日期： 年 月 日
　　签约地点：
护坡的施工合同范文篇三　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方诸暨碧桂园项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：诸暨碧桂园项目护坡工程(以下简称本工程)。
　　2、工程地点：诸暨王家井陈庄(诸安快速道旁)
　　3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。
　　4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等
　　二、建设工期
　　总工期 30天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。
　　本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
　　三、承包单价
　　1、本工程价款实行综合单价包干：22元/㎡。
　　2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出
　　3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。
　　四、工程量计量
　　所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。
　　五、工程款支付
　　1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清(乙方收款前提供发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺)。
　　2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。
　　六、双方职责
　　(一)甲方职责
　　1、负责在乙方进场前2天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。
　　2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。
　　3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿。
　　4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。
　　5、配合乙方进行设备场内转运。
　　6、向乙方提供水源电源接口。
　　(二)乙方职责
　　1、指派 作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。
　　2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。
　　3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。
　　4、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任。
　　5、负责工程资料的整理、归集。
　　6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。
　　七、争议解决
　　履行本合同如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是本合同的一部分;如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
　　八、施工工艺要求及工程验收标准
　　1、施工前对施工面进行清理，要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过3cm的裂缝。
　　2、铁丝布设：竖向布置，间距2m，上部用直径16mm以上钢筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出5cm。
　　3、钢丝网布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于50cm。离地面不得大于2cm。并用直径6mm的钢筋固定在土层上。
　　4、排水孔的布设：用15cm长32线管间距2m布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶。
　　5、排水沟的布设：边坡上部距边1.2m设置排水沟。根据地形确定坡度,但必须保证沟底无积水。
　　6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆，喷浆完成面不得集水,钢丝网外露不得超过5%，铁丝不得外露。
　　八、违约责任
　　1、如甲方逾期付款(因乙方原因除外)，每逾期一日，应向乙方支付合同总价1%作为违约金。
　　2、如乙方逾期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价1%作为违约金。
　　3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。
　　十、附则
　　1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。
　　2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。
　　(甲方)：(盖章) (乙方)：(盖章)
　　签约代表人： 签约代表人：
　　联系地址： 联系地址：
　　联系电话： 联系电话：
　　签约时间： 签约时间：
8