橱柜安装合同范本.docx

橱柜安装合同范本橱柜是在厨房中，存放厨具以及做饭操作的平台，那么签订橱柜安装合同需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的橱柜安装合同范文，感谢您的欣赏。 橱柜安装合同范文篇一 甲方(经销商)：乙方(订购方)：根据中华人民共和国合同法的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：第一条：甲方设计人员上门测量尺寸前，乙方需付定金 元，此款可抵充货款。第二条：甲方在测量尺寸后_天内提供设计图(如需出具效果图的，由双方协商)。乙方根据甲方出具的设计图纸完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)后，通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最后的设计图。第三条：图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改，必须征得另一方的同意并经双方签字确认，按实际情况增减费用，安装时间相应顺延。第四条：付款方式甲乙双方签字确认后，可选择下列第_种方式付款：(1)乙方于_年_月_日付清全部货款，计人民币_元， 最后根据尺寸(见附件：材料结算清单)具实结算。(2)乙方与_年_月_日向甲方预付款的_%，计人民币_元; 待甲方送货上门，乙方验收货物后，向甲方支付货款的_%，计人民币_元;最后安装完工后，乙方按照双方签字确认的设计图进行验收，验收合格后，即付清货款的_%余额，计人民币_元(根据尺寸见附件：材料结算清单具实结算)。(3)其他方式：第五条：交货期限甲方应于_年_月_日前交货，甲方送货安装必须提前_ _天通知乙方。第六条：送货、安装及质量保证甲方承担_(地区)的运输费用、搬运费用，但乙方所属 物业管理部门收费由乙方承担。甲方保证所提供的产品质量1年内包修，终生维护(收取材料费)。第七条：双方责任(一)甲方责任1、乙方支付定金后，甲方没有在约定时间内提供设计图，甲方应向乙方双倍退还定金。2、甲方应严格根据双方确定的设计图进行加工制造，如因甲方原因导致成品与合同约定不符的，责任由甲方承担。承担方式：_。3、甲方延迟交货的，每延期一天，应按货款总值的_%向乙方支付逾期交货的违约金_元。(二)乙方责任1、乙方应该自行规范完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)2、如甲方提交设计图后，则不予退还定金。3、乙方付款后，甲方即开始生产，如乙方提出退货要求，则所付款不退，作为原材料的损耗。4、乙方逾期付款，每延期一天应按货款总额的_%承担违约金。第八条：甲、乙双方如确因不可抗力的原因，不能履行或需延期履行本合同的，应及时通知对方，并说明不能履行或需延期履行的原因。第九条：本合同在执行中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，可按下列第_种方式解决：1、提交_仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。第十条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，由双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第十一条：本合同一式_份，由甲、乙双方各执一份，副本_份。甲 方：_(盖章) 乙 方：_(盖章)负责人：_(盖章) 负责人：_(盖章)地 址：_地 址：_电 话：_ 电 话：_签定地点：_ 签订时间：_ 橱柜安装合同范文篇二 发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：南充市九龙富和佳园商住楼项目的所有安装工程及弱电安装工程 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。一.工程概况工程名称： 工程地点：施工内容：结构类型：二、乙方进场人数(附名册)乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求(一)开工日期： 20xx年 月 日(二)总(日历)工期： 个月(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。(二)承包范围： 1. 图纸范围内的所有安装工程及弱电安装工程(包工包料)。2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。3.夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。(三)计价方式：1采用可调价格合同，合同价款调整方法：a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按20xx年四川省建筑工程消耗量定额及统一基价表、20xx年四川省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、20xx年四川省安装工程消耗量定额及单位估价表及20xx年四川省建筑安装工程费用定额以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行2材料及辅材按施工期间内每月的四川建设工程造价信息中南充地区对应材料价格作为最终结算价格。3人工调差按总承包合同执行。4、甲方按照水电安装工程总造价下浮8%支付给乙方。5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。6、材料送检费用由乙方负责。五、工程要求：甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。(一)质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品(项)，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。8.保修期为一年。(二)工期要求1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误(1)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。(2)如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担;(3)如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。(三)成本控制要求1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生;努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，由乙方负责赔偿。5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。(四)安全施工要求1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按一标三规范要求组织施工检查。3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。六、付款方式进度款支付按照月进度实施1、地面工程修建至二层之前(包括地下室)，由乙方自行垫资;地面工程修建至二层时，由甲方在15天之内支付乙方所有已完工程量的80%。2、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的80%的工程款。3、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的97%。3、3%的维修质保金，满第一年的一个月内一次付清。4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍有乙方承担。七、违约责任处理(一)凡出现以下情况均视为违约：1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;3.其他造成工程各种损失的过失行为;4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。5.不服从甲方的管理。(二)违约处罚1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。3.乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款10005000元。4.不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款20005000元的。(三)其他奖惩约定发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。九、附则：(一)本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找其他队伍。(二)班组人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。(三)本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同等法律效力。(四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。甲方负责人： (签字) 乙方负责人： (签字) 签 章：签订日期： 年 月 日 身份证号码： 橱柜安装合同范文篇三 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据中华人民共和国经济合同法和中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程范围和内容： 质量要求：第二条 工程期限 本工程合同总工期为 天，( 年 月 日至 年 月 日)。 如遇下列情况，由乙方提出工程顺延报告，在24小时内经甲方代表或现场监理代表签证盖章后，工期作相应顺延，用书面形式确定顺延期限。(1)甲方在合同规定开工日期前三天，不能交乙方施工场地，进场道路，施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。(2)不属包干系数范围内的设计变更;(3)在施工中因停水，停电连续影响4小时以上者。(4)未按合同规定拨付工程进度款，而影响施工进度者。(5)因遇人力不可抗拒的自然现象(如雨、雪天气，大风、水灾，自然原因发生的火灾，地震等)而影响施工时度者。第三条 工程合同总价和单价 工 程 造 价： 材料，设备供应：第四条 双方责任(一)甲方 做到三通一平，现场提供水电。 按合同规定向乙方拨付工程款。 确定乙方材料、部件及施工设备在施工现场内的存放位置，提供材料堆放仓库。 及时办理工程有关资料的签收手续，及时办理现场签证。 因停水停电，下雨下雪等而影响工程进度，由乙方向甲方提出工期延期申请，经甲方办理延期签证后工期相应顺延。(二)乙方 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查，确保工程质量，保证按期完工。 乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用，否则代用材料由乙方更换，相应费用及给甲方造成的相关经济损失由乙方承担。 乙方必须遵纪守法，做到文明施工，服从甲方管理，安全文明施工应符合济南市安全文明施工的有关规定，否则由此造成的有关费用及罚款由乙方完全承担。第五条 工程质量和检查验收 工程完工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 已完工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，乙方承担相应责任。3、质量保修：保修期限为 年，质量、范围按照建设工程管理条例及其他有关规定执行，在保修期满后视工程保修状况予以返还。第六条 施工设计变更 甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自修改。 施工图的重大修改变更，必须经原设计单位同意，并于修改前3天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方确认后，乙方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。 当修改图纸、结构改变、标准过高、工艺变化，其增加的费用(包括反工损失、停工、窝工、人员和机构设备调迁，材料、构配件积压的实际损失等)由责任方负责并调整合同造价。 乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施。确认的事实必须在48小时内解决，不能如期解决而造成停工的，工期相应顺延。第七条 安全责任乙方应严格按相关安全文明施工的有关规定、文件组织施工，乙方进入施工现场应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照现场安全管理制度的规定进行操作，如发生施工安全事故，乙方承担。甲方不得要求乙方违返安全管理规定进行施工。第八条工程价款的支付与结算1、结算办法：按施工图纸及现场鉴证所实际发生的工程量，套用山西省2020年定额和山西省建设厅有关文件，材差按长治市建设工程造价管理信息届时材料差价进行找差。税前综合费率按中标时，所定的费率以直接费为计算基础的 进行结算,以人工费为计算基础的 进行结算。2、竣工验收及结算：竣工后经承包方验收并达到合同要求，进行工程决算。双方按照第一条结算办法进行工程竣工结算。3、付款方法：工程造价以实际决算为准，工程进行中，乙方向甲方报送工程量，经甲方验收核定后，按核定的工程量向乙方拨付工程进度款;竣工后经甲方验收并达到合同要求，进行工程决算，并将工程决算交由第三方工程审计公司审核，审核后的审定金额作为本工程最后的工程造价，甲方向乙方付至总工程造价的90%，保留质保金10%，待保修期满后付清余款。4、其他:施工过程中的现场鉴证和图纸变更，按实际发生的工程量，套用山西省2020年定额和山西省建设厅有关文件，材差按长治市建设工程造价管理信息届时材料差价进行调整。按中标时的税前综合费率进行结算到总工程造价内。第九条 违约责任甲方： 甲方未能按合同规定履行自己应负责任的，乙方应及时向甲方提出延期签证的办理，经甲方签证同意后竣工日期顺延。 甲方应按时足额支付乙方工程款。乙方： 乙方对施工质量、施工安全负全部责任。 乙方应严格按照合同约定的时间完成。 工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，甲乙方应采取措施弥补或减少损失，实际损失由责任方承担。第十条 争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时友好协商解决，协商不成的，向 屯留县 人民法院诉讼。第十一条 附则其它本合同未言明事项，一律按中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定执行。本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。发包方(盖章)： 承包方(盖章)：法定代表人：委托代理人：法定代表人： 委托代理人：签约日期：此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。