隔墙板安装施工劳务合同.doc

灰渣混凝土空心隔墙板安装工程施工劳务承包协议书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 身份证号码： 身份证住址： 根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方责任和义务，结合本工程实际情况，双方就XX工程的灰渣混凝土空心隔墙板安装施工分项工程的施工劳务分包事宜协商一致，并订立本协议，以资双方共同遵守执行。 一、工程总体概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：XX灰渣混凝土空心隔墙板安装施工分项工程 主体工程序号单位工程名称栋数地上层数地下层数地上面积(m2)地下面积(m2)建筑总面积(m2)12合 计 以上单位工程的栋数、面积、层数等概况为暂定，具体以建设单位审定的施工图纸和甲方与总包单位签订的合同为准。 、本标段内的配套工程，具体以甲方与总包单位的合同书为准。4、 工程工期（本表为建设单位制定的各单位工程的节点工期，实际工期以甲方现场项目部制定的各节点工期为准，开工日期以建设单位签发的开工令为准）： 单位工程 名 称计划开工日 期开工至NN完 工 工 期开工至销售形象进度工 期开工至结构封顶工期开工至移交装修工作面完成工 期开工至外立面完工工期（含2个月装修配合工期）总工期5、工程结构：本工程为框剪结构，有20%以上的构件为预制装配式构件（标准层楼梯、无水房间的楼板、室内的轻质隔墙板），以审定的施工图纸为准。二、承包范围（XX企业名称XX）设计的的本工程XX# 、XX#楼栋工程施工图纸、图纸会审纪要、工程变更（包含设计变更、建设单位和监理单位及甲方要求的所有变更内容）、技术核定单、会议纪要、甲方在施工过程中为本工程施工需要给乙方下达的一切指令内容的所有灰渣混凝土空心隔墙板安装分项工程施工均属乙方的承包范围。 三、工作内容及相关要求：1、工作内容：承包范围内的所有灰渣混凝土空心隔墙板（包含门垛、门头板、转角的T型和L型构件等）安装工程。、甲方材料进场入库的卸车及堆码费用由甲方负责，乙方从甲方库房（或施工现场内的堆场）领料及此后发生的一切上下车、转运、堆码等工作及因此产生的费用由乙方负责，若因现场施工条件等原因导致的二次或多次转运，乙方不得要求甲方补偿费用。、安装施工的定位和放线（主控线由甲方负责），夜间或非夜间施工照明。、施工操作脚手架（或高凳）和支撑体系的设计、制作、运输、搭设和完工后的拆除清理并归还至甲方指定地点。、安装材料（预制灰渣混凝土空心隔墙板、门垛、抗裂砂浆、抗裂网格布、卡件、螺栓等所有材料）从库房或堆放场地至操作面的所有场内运输（塔机吊运、楼层转运和人工清运、场内二次或多次转运等），抗裂砂浆的拌制及运输。、预制灰渣混凝土空心隔墙板（包括转角的T型、L型构件和门头板）与主体结构结合处凿毛处理、钻孔、构件连接的钢筋定位和绑扎、国定卡件、墙板切割修整、试装、安装、校正、连接、粘接、固定、构件就位后与其他构件之间的调整和就位及找平、门窗边板等部位灌混凝土加强、接缝处按规范要求抗裂处理（接缝灌浆、挂网、抹抗裂砂浆等）、落地灰和余料及时回收利用、多余材料的清理转运、墙面清扫、成品保护、场地清理、垃圾清运至场内指定地点等全部操作内容，切实做到工完料净场清。、严格按甲方提供的定制规格产品进行定尺安装、严禁长料短用，场内运输及安装损耗率控制在1%以内，超耗由乙方按甲方采购价的1.2倍赔偿。、配合水电安装工程或木工的洞口和线槽预留、预埋件安装及灌缝；配合安装单位修补墙体（仅限一次）。2、 相关要求：、隔墙板和门垛必需安装固定牢固、定位必须准确，接缝处必须按规范进行抗裂处理、严防开裂，墙面垂直度、平整度、开间进深尺寸必须符合设计要求和规范规定，允许偏差值必须符合国家现行施工规范和质量验评标准和恒大集团的要求。、观感优良，各项实测项目的合格率必须达到85%以上。、严格按施工图的设计要求和甲方的技术交底要求精心组织施工，墙体表面清洁。、施工过程中现场材料堆放有序，每一工作面完成后，及时清理场地，切实做到物尽其用、工完料净场清。、先施工样板间，待验收合格后方可大面施工。、施工过程中做好成品保护措施，保护好已完成的所有成品，包括自己和他人完成的各种成品。、施工过程中做好冬雨季、高温、高寒、高空施工的各项防护措施。、协调配合其它工种之间的工序衔接及交叉施工。、配合甲方做好各种检查、验收、资料工作，制作实验所需的各种试件。、本工程为XX省标化施工现场，主体优质结构，乙方施工过程中质量、工期、安全文明施工均须满足此要求和本协议的相关约定。四、承包方式：乙方以包人工、包辅材、包中小型机械和全部施工工用具、包工期、包质量、包安全文明施工、包工人食宿用房、包施工措施、包最终自负盈亏的方式向甲方综合承包本协议承包范围约定的所有预制灰渣混凝土空心隔墙板（含门垛）的安装施工，并符合本协议的各项要求。包括但不限于以下内容：1、 施工所需的一切劳务人员及管理人员及其食宿用房（施工现场外租房）。2、 除灰渣混凝土空心隔墙板（包括转角的T型和L型构件）、抗裂砂浆、施工用的水电由甲方供给外，其余施工所需一切材料（如：抗裂网格布、各种卡件、螺栓、绑扎丝、铁钉、铁丝、焊条、防水胶布、电工胶布等）。3、 除塔机、施工电梯由甲方提供外，其余施工所需一切机械设备及工用具（如：焊机、手推板车、锄头、灰铲、灰盆、灰桶、5mm及2mm孔径的筛子、大小平锹、喷壶、小水壶、水桶、水管、卷尺、水平尺、施工线、分线包、线锤、放线笔、筷子笔、扫帚、对讲机、切割机、锯片、电锤、钻头、扳手、剪刀、灰板、铁抹子、施工锤、錾子、绳子、抬杠、手电筒、电工胶布、铁钉、铁丝、软毛刷、钢丝刷等）。3、除夜间和非夜间施工的照明灯具由甲方提供外，其余施工所需一切施工措施项目（如：安全带、安全绳、雨衣、防水胶鞋、劳保手套，夜间施工、赶工措施、工人食宿用房、安全文明环保措施等）。其中：施工用电：甲方只提供至三级楼层配电箱，三级楼层配电箱以外的配电箱及电缆、电线、插座、插头等由乙方负责。施工用水：甲方只提供至楼层节点，节点以外的管道及龙头等由乙方负责。夜间和非夜间施工的照明灯具：施工的灯具由甲方配套提供，但灯管损坏以后由乙方自行负责。 4、乙方必须严格执行本协议约定的工程质量、工期、安全、文明等各项要求，精心组织施工，保证实现各项目标。特别说明：未经甲方书面同意，乙方不得擅自再分包或转包本协议承包内容，否则甲方有权单方撤销本协议，乙方承担全部责任，结算方式按照中途退场方式执行。 五、承包价格： 乙方所承包的本协议工程，按本协议的有关要求，按质、按量、按时完成，并且施工中未发生质量和安全事故，安全、文明、环保施工达标，甲方按乙方实际完成的工程量，按以下综合包干单价给乙方综合包干结算： 序号项 目 名 称单 位综合包干单价（元）计 量 规 则190mm厚混凝土空心隔墙板安装1、隔墙板安装计量时扣除门窗和洞口及嵌入墙体内的砼防水反龛、构造柱、圈梁、过梁等面积，按实际安装完成的灰渣混凝土空心隔墙的墙体的垂直投影面积以“平方米”为单位计量。2、200mm厚混凝土空心隔墙板安装：采用两块90mm厚预制墙板拼装中间留20mm厚空气层，按实际安装完成的隔墙的墙体（扣除门窗和洞口及嵌入墙体内的砼防水反龛、构造柱、圈梁、过梁等面积）的垂直投影面积以“平方米”为单位计量。2150mm厚混凝土空心隔墙板安装3200mm厚混凝土空心隔墙板安装4/备注：1、 施工方过程中未做到工完场清料净，按本表扣YY元/m；2、 施工方过程中落地灰和余料未及时回收利用，按浪费材料价款的1.2倍处罚乙方；3、施工方过程中不配合现场管理人员的管理按本表扣YY元/m；4、承包范围内的所有工程内容（如：门垛和转角的T型和L型构件安装等）均综合在上述综合包干单价中，所有本协议承包范围内的所有工程内容均不再另计签证工日和额外增加费用。 上述单价已包含乙方为完成本工程施工的全部人工费（工人工资、管理人员工资、奖金、休假工资及费用补助因病、工伤、产假、计划生育、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习等、停窝工补助、劳动保护费、加班及夜间施工补助等赶工费、交通补助费、各种津贴补贴高温、高寒、高空、流动施工、特殊环境等、保险费养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤事故及意外伤害保险、医疗费和各种福利费等）、除甲供主材以外的各种辅材和耗材费、甲供材料保管费、除甲供机械设备以外的各种机械设备费和工用具费、措施费（临时设施费-在现场外租房产生的相关费用、安全文明施工、施工临时水电管线及夜间照明灯管、施工测量放线及定位等费用）、管理费、利润、所得税、成品保护费、与其他工种的协调和配合费、安全风险金、单价综合包干风险金、卫生打扫费、场地清理、垃圾清运、票据（支票、汇票等）兑换手续费、奖金等按本协议约定完成验收合格并符合XX市标化施工现场、主体优质结构标准，与甲方办理书面的工程验收及交接手续止的所有工作内容的综合包干承包单价的全部费税。乙方已到现场进行了详细勘察，对施工图纸和工程内容已全面了解，对甲方、建设单位对本工程施工的相关要求已全面了解，并充分考虑了本工程施工中有可能发生停工、窝工、抢工期加班和与各工种交叉施工的协调配合等相关因素对施工造成的不利影响，若有发生对施工造成的不利因素，乙方不得以任何理由和借口向甲方提出任何费用补偿要求。乙方已充分考虑了施工期间的物价及工资上涨因素，并在本协议综合包干单价中计取了综合包干风险金，所以乙方不得以人工、材料、机械的市场价格变化和行业行政主管部门发布的价格调整文件等任何理由，要求甲方调整协议单价和任何补偿。本协议综合包干单价中已计取了综合包干风险金，所以除本协议另有约定外，施工过程中若发生设计变更导致工程量增减变化，本协议约定的综合包干单价均不作任何调整。 六、工程结算及工程款支付：1、工程结算、乙方所承包的本协议工程，按本协议的有关要求，按质、按量、按时完成，安全、文明、环保施工达标，经甲方验收合格后30日内乙方向甲方提交本项目完整的完工结算书（完工结算书必须按甲方规定的格式并附工程量计算书-包括完整的电子版），并与甲方办理书面签收手续，甲方收到乙方完工结算书60日内，按本协议约定的综合包干单价和计量规则及协议条款等相关约定给乙方审定完成。若因乙方原因逾期不提交完工结算书（或提交后不与甲方办理结算），视为乙方自愿接受甲方核定的完工结算金额。、乙方报送的完工结算书必须乙方亲笔签字确认，并符合甲方规定的格式及内容要求，否则甲方有权不收。、乙方报送的完工结算书必须真实准确。如果经双方确认的最终结算价款与乙方报送价款相差在3%（不含3%）以上时，甲方有权按超过价款的5%扣罚乙方；如乙方提交的完工结算书中有漏项或少报工程量，甲方视为乙方给甲方的让利，乙方不得在甲方签收后再提交补项和增量要求，甲方有权拒收，并按甲方原签收的完工结算书给乙方审核结算。 、甲方对乙方提交的完工结算书的审核流程：甲方收到乙方提交的完工结算书后，按以下流程进行审核，乙方必须积极配合甲方相关部门的审核工作。工程部【栋号工长或专业工长】质安部【质量工程师、安全工程师】商务部【造价工程师】物资部【物资部经理】项目生产经理项目总工项目经理合同部【合同部经理】公司领导。、如果在施工过程中发生非本工程的零星用工，须经甲方现场负责人确认同意后按实签证。乙方在每月25日前与甲方办理当月的零星用工签证结算，逾期将视为乙方放弃该用工签证，并且不得向甲方索要其相关费用。、如果在施工过程中发生甲方指令乙方完成本协议外的新增工程项目，由甲乙双方协商认价后另行签订补充协议。2、 工程款支付 本协议工程甲方不支付工程预付款，甲方根据乙方的施工进度，按以下约定给乙方支付工程款。、按每月（上月25日起至本月24日止）或每大栋楼号全部完成10层（以迟到者为准）的节点，在次月25日前支付当月已完产值的60%支付。、月进度款支付的最低限额为5万元，如果乙方本月进度款支付金额不足5万元，本月不予支付，累计至下月达到最低限额支付标准时给予支付。、春节前7日支付至已完成并经甲方验收合格的总产值的85%；、本工程抹灰完，甲乙双方结算办理完毕后1个月内支付至完工结算总造价的90%。、本工程竣工综合验收合格，在结算审核完毕后3个月内支付至完工结算总造价的97%，留3%质保金在质量保修期满两年后一次性支付给乙方。、特别约定事项：、工程进度款结算书的编制、报送、审核的具体要求，按本条的第1款“工程结算”的相关要求执行，提交时间为每月25日报送当月完成产值结算书。“当月完成产值”是指当月(或该节点)已完成并经验收合格的工程量产值，未经验收合格的工程量不得计入当月完成产值。、项目部审批乙方申报工程进度款前，乙方必须以现金方式交清当期违约金（罚款），并且必须将已完工程的场地清理完毕，现场安全文明施工须经项目部检查验收合格。、工程款支付前，乙方必须提供由职工本人签字确认的工资表和职工委托书，并通知或告知班组工人，具体版本及要求由甲方提供，乙方必须严格执行。、每次付款时，甲方必须先行扣除甲方代乙方购买的材料物资款。甲方支付的工程款乙方必须首先用于工人工资支付，并由甲方劳资专员根据经甲方审核乙方提交的工资表现场监督乙方支付给工人。、乙方必须填写甲方提供的劳务结算报表和相应工资表及考勤记录表，用于甲方财务支付人工费，直至本协议结算完。、乙方不能要求甲方将本协议工程款代付给其他单位和个人。、乙方应有垫资三个月人工费的资金实力，不得以资金问题停工拖延工期或发生无故催款情况（如发生无故催款和拖延工期现象，所发生的一切损失均由乙方负责）。、每阶段所完成的工程，如果工程质量或进度未达到要求，则暂扣除本次应付工程款的20%作为甲方损失的赔偿，如果乙方能及时纠正且未给甲方造成损失，甲方在次月付款时给乙方补给此次扣款。 七、质量要求：1、工程质量目标：严格按照国家现行施工验收规范和标准以及甲方现场项目部的有关要求精心组织施工，符合灰渣混凝土空心隔墙板（GB/T-2009）、建筑轻质条板隔墙技术规程（JGJ/T157-2014）、内隔墙-轻质条板（10J113-1）等相关质量技术标准要求，各部位的所有内墙板安装施工分项工程的质量必须符合甲方项目部制定的技术交底、质量管理实施细则的要求和国家现行施工质量验收规范及标准，保证各部位每次验收一次合格。2、工程质量评定标准：观感质量优良，实测项目允许偏差范围以项目部技术交底、质量管理实施细则的评定办法为准，各部位实测合格率必须达到85%以上，若分项工程实测合格率未达到85%，则以实测合格率减去85%的绝对值差乘以本次验收评定部位的工程量总价的金额作为对班组的处罚。若实测合格率在80%以下，则扣除本次实测分部分项工程总价的20%工程款作为对乙方班组的处罚，并有权勒令该班组退场，同时承担返工至本协议约定的质量标准的全部费用。特别说明：户内门洞尺寸符合设计要求，门洞宽的误差：5mm 内；门洞高度误差：5mm 内；门洞两侧及顶部墙体厚度误差不大于 10mm；门垛两侧的定位线水平偏差不大于 5mm。室内各房间开间、进深尺寸偏差不大于 10mm，对角线尺寸偏差不大于 15mm。3、乙方在施工过程中除按照国家现行施工验收规范、规程、标准进行施工外，同时还要严格按照业主、监理、甲方项目部的质量目标和相关要求施工。4、乙方必须配备以本工程相应的专职质检员，负责现场的质量检查工作。5、乙方必须严格工程质量管理，做到勤检查，勤整改，如甲方发现乙方工程质量问题，由甲方现场管理人员口头及书面通知书乙方整改，乙方必须在甲方要求的时限内整改完成并符合要求，否则甲方视其情节惩处乙方500YY元/次的违约金，并指派其他人员进行整改，因此所发生的一切费用及相关损失由乙方承担。6、乙方必须遵守执行甲方项目部制定的技术交底和质量管理实施细则，并作为协议的附件。7、如乙方不服从甲方管理，违章指挥、违章作业所造成的重大工程质量事故，甲方视其情节给予乙方罚款，情节严重的追究当事人及责任人的相关责任。8、该协议承包单价为达到优质标化工地要求的综合包干承包价，如因乙方质量达不到评定优质标化工地和本协议约定的质量标准，乙方无条件接受甲方处以协议总价10%的违约金，同时承担返工至本协议约定的质量标准的全部费用。八、工期要求：1、工期目标：各部位的控制工期以甲方现场项目部制定工期为准，乙方必须密切配合并按期或提前完成，确保各部位每次验收一次合格，主体分部验收一次合格，观感优良。各部位的阶段工期以甲方项目部制定的周计划、月计划为准，乙方必须按甲方的工期计划组织相应的管理人员和技术操作工人及机械设备，满足本工程的施工需要，与其他工种交叉、协调、紧密配合施工，确保按期完成。若延误甲方制定的阶段工期，每延误一天惩处NNYY元的违约金。甲方根据工程施工进度计划需要，要求乙方加班赶工施工，乙方必须无条件按甲方要求的人数进行加班作业，并确保按甲方要求的工序节点目标按时完成。如果乙方未按甲方要求的人数进行加班作业，甲方可调派其他人员加班突击，由此产生的工资及相关费用甲方直接从乙方当期的工程款中先期扣付，并且甲方按缺席人数每人YY元收取综合管理费。2、在施工期间若因下列原因导致的工期延误，则相应顺延工期，但乙方不得要求甲方补偿任何费用:、因停水停电导致乙方停工连续8小时以上，经甲方项目部负责人签证认可。、不可抗力(战争行动、社会动乱、政府禁令、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的火灾或爆炸、6级以上地震、县级以上气象主管部门发布的红色暴雨信号或红色级以上风信号等同等自然灾害、构成突发公共卫生事件的重大传染病疫情爆发)导致停工。、经甲方现场项目部负责人签证认可的其他非乙方原因导致的停工。3、在施工期间若因甲方直接原因导致乙方停工，经甲方现场项目部负责人据实签证认可后，工期相应顺延，并按以下约定给乙方补偿工人的生活费:、连续停工时间在7天以内（含7天），甲方不补偿任何费用，由乙方自己承担因停工产生的相关费用，因为本合同承包单价中已包含了此项风险费用。、连续停工时间在8天至14天，甲方按乙方实际停工的人数和超过7天以上的天数，按YY元/天给乙方补偿工人的生活费，其余费用由乙方自己承担。、连续停工时间在15天以上，甲乙双方据实协商。 4、乙方已综合考虑以下因素对本工程施工工期的影响，不得以此为由而影响甲方制定的工期计划：、已考虑了节假日对工程工期的影响；、已考虑了冬雨季及高温施工对工期的影响；、已考虑了各分包工程交叉施工对工期的影响。、已考虑了材料进场、电力、供水等意外情况对工期的影响。、已考虑了农忙以及根据建设单位指定节点工期的赶工因素对工期的影响。 九、甲方的责任和义务1、负责整制定各分部分项工程各部位的阶段工期计划和质量管理实施细则、技术交底。2、负责给乙方提供施工所需用的水电接点（至三级楼层配电箱和楼层供水接点），接点以外的管线箱由乙方负责。3、负责按施工进度要求提供安装材料（预制灰渣混凝土空心隔墙板、门垛、转角的T型和L型构件、抗裂砂浆）。乙方必须按以下时限要求提前向甲方报送材料采购计划申报表（材料采购申报表格式由项目部提供）：、在XX县购买的材料：乙方在使用前3天提交；、在XX市购买的材料：乙方在使用前4天提交；、在XX省外购买的材料：乙方在使用前15天提交。4、负责提供塔机、施工电梯，其余机械设备及工用具由乙方自备合格产品。5、负责工期、质量、安全、文明施工技术交底和全程跟踪检查和验收，有权要求乙方对不合格工程进行返工，直至达到本工程协议要求，返工造成的损失由乙方赔偿，并根据情节给予乙方罚款处理或终止协议，一切损失由乙方自己承担。由于乙方的施工质量、进度、安全、文明、管理不符合本协议要求，甲方管理人员令乙方对不合格工程进行返工但乙方拒不执行或返工后仍达不到要求的，甲方有权给予乙方罚款，甲方也可分割乙方承包内容并另行安排其它人员施工，其所发生费用并另加15%的管理费在乙方的工程款中扣回。 6、负责协调各专业分包单位的关系。7、按协议约定给乙方办理完工结算和支付工程款。十、乙方的的责任和义务： 1、乙方新进场人员必须持有效身份证、流动人口计划生育证并接受甲方的平安卡、三级安全教育、安全交底，统一办理工作卡、领取工作服后方可上岗（工作卡每张YY元，其中YY元为工本费不予退回，剩余YY元待劳务人员退场凭工作卡退回；工作服每人两套，每套YY元，共YY元，乙方员工工作时间满6个月，甲乙双方各承担YY元。工作卡及工作服费用均在第一个月工资中扣除）。 2、乙方必须严格要求工人禁止乱用材料，不按定尺规格安装，长料短用等浪费现象，违者按原材料单价两倍处罚。如果发现乙方对外销售者，一经发现，甲方按采购价的三倍收取违约金。乙方领用的甲供材料不得运离工地现场，否则视为乙方对外销售。 3、乙方必须遵守国家法律、地方法规、行业规范及标准，必须全面履行本协议的各项约定，遵守甲方的各项管理制度，严格服从项目部各级管理人员的管理，确保施工安全无事故，保证工程质量、施工进度，不得以各种理由拒绝，无条件服从甲方在施工现场内各项工作的统一协调管理和安排，并严格认真执行。对无理取闹、罢工、不服从管理、对甲方管理人员采取野蛮行为的班组或个人，甲方可直接对乙方惩处XX-YY元/次违约金或辞退处理，由此造成的一切后果由乙方及当事人负责承担。4、本协议约定的承包综合包干单价是乙方已充分考虑了各种不可预见因素的影响，乙方必须按本协议约定全面履行，不得另行以各种理由和借口要求甲方变更价格，否则，甲方有权按违约处理。5、乙方必须按照项目部的施工技术方案及交底进行施工，不得私自更改图纸及施工方案，违者重罚，对造成的一切损失由乙方承担；对于乙方不按施工员的交底进行施工，屡次不改的，甲方有权中止协议责令其退场，并由乙方承担相应的经济处罚。6、乙方负责施工现场各项工作的开展、实施，不折不扣地执行项目部对现场质量、安全、工期、文明、材料、机械等方面的管理要求。7、乙方负责管理好劳务作业人员的劳动纪律，加强劳务作业人员的基本素质教育，严格遵守施工现场的各项“现场管理”条例，保证工作有序的开展，违者按有关条例处罚，并承担所有责任。8、乙方有责任与甲方一起搞好整个现场的场容场貌，在对外宣传上与甲方保持一致，密切配合各项检查活动，做好标化样板工地的创建工作。9、乙方必须自行管理并执行本协议，不得转包，全面承担自负盈亏的责任。 10、乙方负责人必须跟踪现场，如果有特殊情况外出，须经甲方现场负责人同意后方可离开。11、乙方每月在所受的各项罚款单上必须签字，若乙方拒签，经甲方项目部相关管理人员和项目经理签字后即可执行，甲方在乙方每月的工程款中扣收。12、乙方工人食宿用房由乙方在现场外租房，因租房产生的租赁费、物管费、水电气费、交通费等相关费用由乙方自理，乙方自己负责劳务人员的上下班交通工具及因此产生的相关费用,因为此项费用已包含在本协议的综合包干单价内。13、按甲方要求的格式、内容、时限报送材料采购计划申报表。14、甲供墙板到现场后，乙方与甲方库管人员共同验收和收方签字，并以此收货单移交给乙方保管和使用，完工后以此据作为乙方施工损耗的核算依据。 15、乙方在仓库所领取的安全帽、千瓦灯等，完工后要如数退还仓库，若有损坏或丢失应按照市场购买价赔偿（安全帽YY元/顶；千瓦灯YY元/盏）。 十一、中途退场乙方由于质量、进度、安全文明施工、现场管理等原因达不到本协议要求，甲方有权令乙方中途退场，按乙方已完并形成合格工程实体的工作量的80给予乙方结算，未形成合格工程实体前的工序工作不计量不计价，作为对甲方完善后期工作增加费用的补偿。乙方办理务工证、暂住证、保险金等所缴的一切费用以及提交的履约保证金一律不退。无论任何原因造成的中途退场，甲方均不承担乙方任何退场费用，甲方只按乙方已完并形成合格工程实体的工作量的80给乙方结算。 十二、安全责任、文明施工要求 1、目标要求 、安全施工目标：实现“五无”，即无重伤、无死亡、无中毒、无火灾、无坍塌事故。工伤事故率控制在3以内。 、文明施工目标：按照甲方与建设单位签订的承包协议中的有关规定，并按照XX市安全文明施工标化工地的有关标准和要求，现场评价得分率达到90以上。2、贯彻实施“安全第一，预防为主”的安全生产方针，杜绝死亡事故，避免重伤事故。乙方所有专项特种作业人员必须持有效上岗证上岗，按甲方施工方案和安全技术交底要求进行施工。贯彻执行环境、职业健康体系及项目安全生产保证体系。严格执行有关安全生产的法律、法规、技术标准和操作规范规程。甲方有权对违反安全管理有关规定的作业班组责令整改、停工以及终止甲乙双方签定的协议，由此造成的经济损失由乙方承担，甲方将根据造成的影响给予乙方相应的经济处罚。 、乙方进场人员必须是身体健康的合法公民，乙方严禁使用老、弱、病、残、孕、童工、未成年工及男满60岁以上、女满55岁以上的职工，若违反规定入场，甲方按YY元/人的违约金惩处乙方，并勒令退场，由此造成的经济损失和相关法律责任均由乙方自行承担。进场人员须携带有效身份证及上岗证，特种机械操作人员还须持证上岗，在项目部交纳复印件并登记建档。 、乙方人员必须遵守国家法律法规，严禁有违纪、违法或有前科及负案人员进场，乙方进入施工现场严格自行遵守本工地的一切规章制度及门卫制度和安全制度，不得违反，否则给予相应的罚款。 、乙方自备合格的安全带、手套（附合格证）、雨衣、雨鞋等劳保防护用品，在高处作业或特种作业时必须正确佩戴好安全防护装备。甲方对乙方在施工现场不戴安全帽的行为惩处YY元/人次（组长）、YY元/人次（组员）违约金；对高处作业不系安全带的行为惩处乙方YY元/人次违约金、不戴安全带的行为惩处乙方YY元/人次违约金；对饮酒作业惩处乙方YY元/人次违约金，并勒令退场。、乙方人员必须严格执行施工操作规程、安全生产法、安全生产条例、劳动法，听从项目部人员安排、指挥，不得违章作业。若因乙方原因发生一切安全事故、由乙方自行负责解决并承担一切事故后果及损失。、乙方安排人员进场须提前15日申报甲方，并对拟进场人员身份证信息的合法性准确性负责，乙方进场施工人员必须接受甲方的进场教育，执行甲方有关的安全管理规定，对违反工地管理规定者，无条件接受甲方处罚。、乙方应与其它班组搞好关系，不得敌视对方，如有冲突应及时通知项目部解决，不得发生打架、斗殴事件，否则项目部将对双方各处NNYY元次违约金。 、乙方人员应做到安全生产、文明施工，必须做到施工现场材料和机具堆放整齐、标识清楚，切实做到工完、料净、场清，尽可能地减少浪费。甲方有权对违反安全文明施工要求的作业者进行停工和罚款处理。 乙方施工过程中造成甲方材料浪费，甲方按乙方浪费材料价款的双倍进行索赔，同时每发现一次并处NNYY元违约金。、乙方在生产、生活区必须严格服从项目部安全文明施工管理规定，如果发现有不文明行为或存在安全隐患，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚额度不小于YY元/次。、乙方必须确保自身作业人员不发生打架斗殴、互殴、群殴事件，任何问题只能通过正常渠道以合理合法的方式解决，不管是生产区还是生活区，不管什么原因，只要出现聚众闹事（如围攻办公室、封大门、阻断道路交通、攀登塔吊等）打架斗殴情况，乙方除自行承担相关经济、法律责任外，视其情节轻重还须对乙方每次惩处NNYY元违约金，情况严重者移交当地公安机关依法追究其刑事责任。、无证人员不准使用电器机械和私拉乱接电线，违者甲方惩处乙方200YY元/人次违约金。、任何人不得在宿舍和施工现场区域内用电烧水、做饭，违者甲方惩处乙方YY元/人次违约金。、高处作业时，不准往上或往下抛掷工具、材料，违者甲方惩处乙方NNYY元/人次违约金。、乙方在岗工作人员，严禁随地大小便，更不准在在建楼房内大小便，违者甲方按大便YY元/人次惩处乙方，小便YY元/人次惩处乙方。3、若因乙方原因对自身及他人造成安全事故，甲方有权对乙方进行处罚，其事故后果由乙方自行负责解决，并承担一切法律责任及经济损失。若出现一次轻伤事故，对乙方惩处YY元/次违约金，若出现重大伤亡事故，则对乙方惩处YY元以上违约金。 4、工伤事故处理：、按照国家施工安全规范和安全操作规程要求施工，由于乙方员工违章作业、冒险作业等自身原因所造成的一切安全事故，其责任由乙方承担。、在施工过程中，乙方负责人或带班人员必须跟班作业，若因乙方上述人员未跟班作业发生的安全事故，由乙方及相关人员承担相应经济责任。、在施工过程中，若发生重大安全事故，乙方必须在第一时间保护现场并及时通知甲方，如果乙方对事故现场未尽到保护及通知甲方职责，乙方承担全部责任。、若在施工过程中发生非上述原因的安全事故，按以下约定处理：、工伤医药费2万元以下（含2万元）由乙方自行承担；、医药费在25万元（含5万元），由乙方按上述第项约定承担2万元后，剩余部分由甲乙双方各承担50医药费。医药费须有正规医院的发票为据。、医药费在510万元（含10万元），由甲乙双方按上述第项约定各自分担后，剩余部分由甲方承担60医药费，乙方承担40医药费。医药费须有正规医院的发票为据。、医药费在10万元以上，由甲乙双方按上述第项约定各自分担后，剩余部分由甲方承担70医药费，乙方承担30医药费。医药费须有正规医院的发票为据。、就医期间伤者误工费及护理费按每人每月YY元补贴，甲方承担70，乙方承担30。、若有工伤保险，主要用工伤医疗保险给予事故受伤人员赔付（医药费须有正规医院的发票作为依据）。5、 乙方工人在工地以外发生的任何事故，甲方不承担任何责任。 十三、工期、质量过程控制违约责任：1、甲方考核乙方施工质量、进度、安全文明施工等，如未达到甲方要求，甲方可按下列任意方式执行：、甲方有权终止本协议，替换劳务班组或勒令退场，已完合格工程量按实结算，单价均按本协议约定单价80%执行。虽已完成部分工序，但未形合格成实体的工序工程量不计量结算。、甲方有权自行派遣劳务班组进行作业，由此所产生的所有费用并另加15%管理费，由甲方直接从乙方工程款中扣除，乙方不得存有异议。2、各阶段工期必须按甲方的各阶段控制工期要求完成，否则甲方将缓付工程款并处乙方NNYY元/天违约金。3、在施工过程中，若乙方违规施工，不按甲方现场管理人员要求，甲方现场管理人员有权对乙方处以YY元/次违约金。4、乙方应积极配合现场管理人员对每道工序的检查及复核，若不配合，暂缓该阶段工程款的拨付。5、乙方应每月定期组织工程质量大检查，并邀请甲方现场管理人员参加，对检查所发现的问题，应立即整改，整改结束后应书面报告甲方。若未及时整改，甲方现场管理人员可对乙方处以NNYY元的违约金，并由乙方承担停工造成的损失。6、乙方既应加强自身成品保护，又要加强对其它单位的成品保护，否则将按实际情况给予经济处罚。乙方完工成品若被其它工种破坏，其损失由甲方依据责任方责任确定扣除其工程款，并赔付乙方。7、乙方不得以任何理由(包括经济原因)停工或退场，在协议有效期内乙方违约，甲方有权停止支付乙方的工程款，作为对甲方损失的赔偿。 十四、保 险为保障因工作意外伤害的员工获得医疗救治和经济补偿，乙方必须给甲方提交进场施工人员的有效身份证件由甲方的总包单位统一购买建筑工程施工工人团体意外伤害保险和一份施工企业雇主责任险，保险费用乙方按实际进场人员YY元/人支付给甲方（甲方从第一次给乙方支付工程款时扣收），不足部分由甲方承担。特别声明：1.乙方进、退场人员必须当天到项目劳资部登记备案，如因乙方新进人员未登记造成的脱保责任由乙方自行承担。2、乙方无有效身份证件和未购买保险人员、年龄未满18周岁及男满60岁女满55岁以上人员、有传染病、残疾、精神病、三年内有犯罪前科、严重缺陷型疾病人员（先天性心脏病、心梗史、中风等）不得在本项目上班，否则造成的一切后果由乙方承担全部责任。 甲乙双方各自对自己的投入本工程的机械设备及其他财产进行投保。十五、履约保证：乙方采用提交履约保证金和担保人担保并行的方式。 1、履约保证金： 、履约保证金金额：贰万元。 、履约保证金提交方式：从乙方本人的银行账户中以银行转账方式汇入甲方指定的银行账户（以甲方财务收据为凭）。 、履约保证金提交时间：本协议签订以前（以甲方财务收据为凭）。 、履约保证金退还时间：履约保证金不计利息，完工验收合格，乙方付清民工工资后15日内退还。 2、担保人：（XX企业名称XX）是乙方的推荐人，自愿为乙方提供履约担保，为乙方的担保人，若乙方不履行或不完全履行本协议，给甲方造成的一切损失，担保人为此承担连带赔偿保证责任。 十六、协议争议解决方式1、违约责任、协议双方任何一方不能全面履行协议条款，均属违约。对违约造成的经济损失，一概由违约方承担。、乙方人员不服从甲方安排，随意退场、调换、影响质量和工期，技术水平低劣或连续不能完成进度计划，且从书面要求改正之日起一周内仍无实质性改进时，甲方有权终止本协议，并书面通知乙方由甲方另行安排施工队伍接管此项目继续施工，乙方不得以任何理由阻扰甲方指派队伍施工。甲方有权拒付其未领工程款，还有权要求赔偿经济损失，或在乙方预留保证金中扣款赔偿因此给甲方造成的经济损失。2、协议争议解决方式双方在执行本协议过程中发生争议时，应采取友好协商的方式解决。当无法协商解决时，与本协议有关的争议、诉讼由工程所在地人民法院诉讼裁决。 十七、其它事项1、乙方在签订本协议前已充分了解甲方的所有管理制度及项目管理规定，本协议一经签订，即视为乙方熟知并接受甲方的所有管理制度及规定，并作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力，随本协议签订生效而生效，随本协议期满或中途解除失效。2、每一道工序施工完毕，乙方通知甲方项目部共同检查，以实际测量数据为衡量乙方的工作质量的标准，否则视为乙方承认该项工作不合格，接受甲方处罚。 3、在本协议有效期内，甲方指派乙方的临时用工，乙方必须无条件服从，否则甲方有权委托第三方实施，并从乙方工程款中扣除，乙方不得存有异议。4、甲乙双方所签定其它协议或协议等法律文件与本协议有