铁路监理管理与控制试题.doc

建设工程合同管理
一、构成要素
(1) 主体指参加经济法律关系，享有权利，承担义务的当事人。包括：主体可以是自然人、法人、其他组织。
(2) 内容是指主体享有的经济权利和承担的经济义务。
(3) 客体指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。包括物、行为、智力成果。
二、合同法律关系的产生、变更和终止（都必须以法律事实为依据，分行为和事件）
产生是主体间形成权利义务关系；变更是主体、内容、客体发生变化；终止是主体间权利义务消失。
2．民事法律行为的有效条件包括主体合格，意思真实，内容合法，形式完备。
3.民事法律行为无效即民事法律行为不具备有效条件之一的民事行为，分为绝对无效行为和相对无效行为两种。
(1) 绝对无效行为(无效的民事行为)包括无民事行为能力，限制，欺诈、胁迫、乘人之危，恶意串通、违法和公共利益、违反国家指令性计划、 以合法掩盖非法目的等行为。
（2）相对无效行为(可撤销的民事行为)重大误解、显失公平。
民事行为无效的财产处理：返还、赔偿、追缴
四．诉讼时效：时效期间分类：（1）普通诉讼时效（2）特殊诉讼时效。诉讼时效的起算、终止、中断、延长；普通诉讼时效是法律没有作特别规定的各种民事权利的诉讼时效。时效期间为2年，从知道或应该知道被侵权时起计算，但从被侵权之日起超过20年仍不知道，亦不予保护。
五．合同法的基本原则1、平等原则2、自愿原则3、公平原则4、诚信原则5、合法原则6、社会公共利益原则7、法律保护原则
六．合同履行原则：全面履行原则、实际履行原则、诚信原则、促进交易原则。价格变动时的履行⑴ 交付期限内政府价格调整时，按交付时价格计价。 ⑵ 逾期交付标的，价格上涨按原价执行，价格下降按新价执行。（3）逾期提取标的（或付款），价格上涨按新价执行，价格下降按原价执行。抗辩权包括1、同时履行抗辩权、2顺序履行3不安抗辩权；
七．承担违约责任的前提（合同有效成立）方式⑴ 继续履行；⑵ 补救措施：恢复原状、修理、返工、交换、退货、折价等；⑶ 赔偿损失，
八．解决合同争议的方法1、和解2、调解3、仲裁4、诉讼。
仲裁的原则1、自愿原则2、公平合理原则3、仲裁依法独立进行原则4、一裁终局原则 裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。
十． 委托监理合同文件包括：1、委托监理合同2、委托函或中标函3、委托合同标准条件4、专用条件5、实施过程补充与修正文件
十一、监理人应完成的监理工作：1、正常工作2、附加工作3、额外工作
1、“附加工作”是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括：(1) 由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；（2）增加监理工作的范围和内容2、“额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。合同的有效期即监理人的责任期
正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括：直接成本、间接成本。 附加监理工作的酬金1、增加监理工作时间的补偿酬金
报酬=附加工作天数×合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数
十二.合同自合同签字之日起生效。
十三. 勘察设计合同生效设计合同经双方签字盖章并在发包人向设计人支付定金(20％的合同总价)后生效。发包人应在签字后3日内支付定金，收到定金作为设计人设计开工标志。
十四．发包人的违约责任，在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同设计人1、未设计-不退定金2、设计小于一半-支付一半3、设计大于一半-支付全部设计费
十五.设计阶段的监理内容包括：(1) 根据设计任务书等有关批示相资料编制用招标方式的项目监理人员应编制“招标文件” ；(2) 组织设计方案竞赛、招投标，并参与评选设计方案或评标；(3) 协助选择勘察、设计单位，或提出评标意见及中标单位候选名单；(4) 起草勘察、设计合同条款及协议书；(5) 监督勘察、设计合同的履行情况；(6) 审查勘察、设计阶段的方案和设计结果；(7) 向建设单位提出支付合同价款的意见；(8) 审查项目概、预算。
十六.工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。
十七.合同文件的组成1．订立合同时已形成的文件(1) 施工合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标书及其附件；(4) 施工合同专用条款(5) 施工合同通用条款；(6) 标准、规范及有关技术文件；(7) 图纸；(8) 工程量清单；(9) 工程报价单或预算书。（10）合同履行过程中形成的文件。
十八.承包人要求的延期开工，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内给予答复。
十九.发包人供应材料设备的现场接收。发包人在其所供应的材料设备到货前24小时，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 发包人供应的材料设备与约定不符时的处理。到货时间早于合同约定时间，发包人承担保管费用， 到货时间迟于，追加合同价款，顺延工期，赔偿损失。
二十.承包人采购的材料设备到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。
二十一. 不可抗力事件的合同责任1．合同约定工期内发生的不可抗力(l) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2) 承、发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；
(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5) 工程所需清理、修理费用由发包人承担；(6) 延误的工期相应顺延。
二十二.试车的组织(1) 单机无负荷试车，由承包人组织试车。(2) 联动无负荷试车，由发包人组织试车。
二十三.竣工时间的确定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按照要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
二十四. 质量保修期 从竣工验收合格之日起计算
二十五.最低保修期限为：(1) 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为5年；
(3) 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4) 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
二十六. 索赔的分类：1、按目的费用索赔、工期索赔2、按依据合同内索赔、合同外索赔、额外索赔。
二十七. 索赔处理的依据1．国家有关的法律、法规和及有关规定；
2．国务院铁路建设主管部门的现行标准、规范和定额； 3．本工程的施工承包合同文件；4．施工承包合同履行过程中与索赔事件有关的原始凭证。施工合同文件是处理索赔的重要依据，
二十八. 承包单位提出费用索赔的条件1．索赔事件造成了承包单位直接经济损失；2．索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；3．承包单位已按照施工承包合同规定的期限和程序提出索赔要求。索赔理由应同时满足本条所规定的三个条件才能成立。承包单位在28天内尽早发出索赔书面意向通知。
二十九. 铁路工程变更设计是指施工图经审核修改批准后至工程正式验收前，变更施工图的活动，变更原因有完善设计、工程质量事故、其他原因。变更设计的性质属于修改合同，权利属委托人，监理人只能在委托人授权范围内行使变更审核权。
三十.变更设计分为Ⅰ类、Ⅱ类。Ⅰ类变更设计程序 坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”
三十一. 工程分包分承包人分包，发包人指定分包，违法分包行为包括：1、转包2、主体工程分包、3、 整体工程分包4、层层分包，不正当分包5、未经监理人审批的承包人分包

工程信息、安全与环保管理
1.建设工程信息管理的基本环节包括：信息和数据的收集、传递、加工、整理、检索、存储。
2.建设工程档案资料分类分为：工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件。
3.检验批、分项工程质量验收记录，建设单位、施工单位、监理单位均应长期保存；分部工程、单位工程质量验收记录，建设单位应永久保存，施工单位应长期保存；其他资料应按相关规定保存。
4.移交:建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案。
5.监理资料按单位工程归档的内容组卷。
6.(1) 监理规划(建设单位长期保存，监理单位短期保存，送城建档案管理部门保存)；(2) 监理实施细则(建设单位长期保存，监理单位短期保存，送城建档案管理部门保存)；
7.所谓监理工程师对铁路工程的安全管理是指对工程建设中的人、机、环境及施工全过程进行评价、监控和督察，这是安全生产条例赋予监理工程师安全监理的职责。工程安全生产施工单位是责任主体，项目负责人是安全生产的第一责任人。建设工程安全监理的推行具有强制性；
8.施工准备阶段安全监理的主要工作内容:1编制监理规划2、对中型及以上项目和危险性较大的分部分项工程，监理单位应当编制监理实施细则。3、审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合《铁路工程施工安全技术规程》及其他工程建设强制性标准要求。
9.落实安全生产监理责任的主要工作1、健全监理单位安全监理责任制2、完善监理单位安全生产管理制度 3、建立监理人员安全生产教育培训制度。
10.环境保护监督管理制度，成为依法保护环境的法律依据。
1）环境影响评价制度2）“三同时”制度3）征收排污费制度
4）污染物排放申报登记制度5）限期治理制度

铁路建设工程质量控制
1.建设工程质量特性主要表现在以下六个方面：(1)．适用性。2．耐久性。3．安全性。4．可靠性。5．经济性6．与环境的协调性。
2.项目可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。工程设计质量是决定工程质量的关键环节。工程施工是形成实体质量的决定性环节。工程竣工验收对质量的影响是保证最终产品的质量。
3.影响工程质量的因素主要有五个方面，即人、材料、机械、方法和环境简称为4M1E因素。
4.工程质量的特点1．影响因素多2．质量波动大3．质量隐蔽性 4．终检的局限性5．评价方法的特殊性
5.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。涉及结构安全和使用功能的重要分部工程要抽样检测。
6. 质量控制原则：1坚持质量第一2、坚持以人为核心3、坚持以预防为主4、质量标准5、坚持科学、公正、守法的职业道德规范。
7.设计交底应由设计单位整理会议纪要，图纸会审应由施工单位整理会议纪要，建设单位主持。技术交底由企业向作业班组交底。
8.施工质量控制的依据1．工程合同文件；2．设计文件；3．国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件；（4）．有关质量检验与控制的专门技术法规性文件。
9.质量文件主要包括：产品合格证及技术说明书；质量检验证明；检测与试验者的资质证明；关键工序操作人员资格证明及操作记录。
10．质量控制点是为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位、薄弱环节，设置质量控制点是保证达到施工质量要求的必要前提。是否设置为质量控制点，主要是视其对质量特性影响的大小、危害程度以及其质量保证的难度大小而定。
11．现场监督检查的方式(1) 旁站与巡视；(2) 平行检验。
12.施工过程质量控制手段（1）审核技术文件、报告和报表(2)指令文件与一般管理文书（3）现场监督和检查（4）规定质量监控工作程序（5）利用支付手段
13. 验收的顺序：检验批→分项工程→分部工程→单位工程。
(2) 检验批：由施工单位自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收和评定。监理单位应对全部主控项目进行检查。(3) 分项工程：由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。(4) 分部工程：由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；勘察设计单位要参加与勘察设计质量有关的分部工程的验收。(5) 单位工程：由建设单位负责人组织施工、设计、监理单位负责人进行验收。施工单位是由专职质量检查员对检验批的质量进行检查评定。
14.铁路建设项目质量事故根据其情节严重程度分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故等四类。
（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
15、质量事故处理的依据：1.工程质量事故的实况资料2、建设工程有关合同及文件3、建设工程有关的技术文件和档案4、有关工程建设的法律、法规5、有关建设工程使用维修方面的规定
16、事故处理的基本要求：1、应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用的要求、施工方便、经济合理。2、消除造成工程质量事故的原因3、注意综合治理4、合理确定处理范围5、正确选择处理方法和时间6、对涉及结构安全的，提出可靠的防护措施7、加强事故处理的验收工作
17、质量事故处理方案：修补处理、返工处理、不做处理。
18、质量数据的收集方法（一）全数检验 (二) 随机抽样检验
1．简单随机抽样2．分层抽样（分类或分组抽样）3．等距抽样4．整群抽样5．多阶段抽样
19、质量数据的特征值
常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数、中位数和描述数据分布离中趋势的极差、标准偏差（标准差、均方差）、变异系数等。
20、质量数据分析方法1、统计调查表法2、分层法（分类法）分层法是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法。3、排列图法
排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。4、因果分析图法5、直方图法 即频数分布直方图法，6、相关图法(散布图)7、控制图法。排列图、直方图法是质量控制的静态分析法，反映的是质量在某一段时间里的静止状态。只有控制图是动态分析法。
建设工程投资控制
1、建设工程投资：一般是指进行某项工程建设花费的全部费用。生产性建设工程总投资包括建设投资和铺底流动资金两部分；非生产性建设工程总投资则只包括建设投资。
建设投资，由设备工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费(包括基本预备费和涨价预备费)、建设期利息和固定资产投资方向调节税(目前暂不征)组成。
建设投资可以分为建设投资静态部分和动态投资部分（涨价预备费、建设期利息、固定资产投资方向调节税）。静态投资部分由建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费组成。
2、建设工程投资的特点1、建设工程投资数额巨大2、建设工程投资差异明显3、建设工程投资需单独计算4、建设工程投资确定依据复杂5、建设工程投资确定层次繁多6、建设工程投资需动态跟踪调整
如预算定额是概算定额(指标)编制的基础，概算定额(指标)又是估算指标编制的基础，反过来，估算指标又控制概算定额(指标)的水平，概算定额(指标)又控制预算定额的水平。
3、投资控制的重点
项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后控制项目投资的关键就在于设计。
4、投资控制的措施
要有效地控制项目投资，应从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施。从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确项目投资控制者及其任务；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能性；从经济上采取措施，包括动态地比较项目投资的实际值和计划值，严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等。
技术与经济相结合是控制项目投资最有效的手段。
5、国内建设工程投资构成1、建设投资1）设备及工、器购置费用2）建筑安装工程费用（直接费、间接费、利税、税金）3）工程建设其他费用4）预备费（基本预备费、涨价*）5）建设期利息6）固定资产投资方向调节税2、流动资产投资（包括流动资金）
6、可行性研究基本步骤：签订委托协议、组建工作小组、制定工作计划、市场调查与预测、方案编制与优化、项目评价、编写可行性研究报告、与委托单位交换意见。
7．风险分析
主要内容包括：项目主要风险识别；风险程度分析；防范风险对策。
8、资金时间价值的计算
1、利息

利率是在一个计息周期内所应付出的利息额与本金之比，或是单位本金在单位时间内所支付的利息。利息的计算分为单利法和复利法两种方式。
2、单利法：F=P+I=P(1+i*n)
3．复利法
4．建设期利息
各年应计利息=(年初借款本息累计+本年借款额/2)×年利率
5、一次支付终值公式：
6、一次支付现值公式：
7、等额资金终值公式：F=A[（1+i）n-1]/i
8、等额资金回收公式：A=[pi（1+i）n]/ 【（1+i）n-1】
9、项目评价 对推荐方案进行环境影响评价、财务评价、国民经济评价、社会评价及风险分析。
10、财务评价内容
1．盈利能力分析。 2．偿债能力分析。3．不确定性分析。11.财务评价的基本报表
1．财务现金流量表。2．损益和利润分配表。 3．资金来源与运用表。4．借款偿还计划表。
12、财务评价指标体系
根据计算项目财务评价指标时是否考虑资金的时间价值，可将常用的财务评价指标分为静态指标和动态指标两类。
13. 静态投资回收期公式的更为实用的表达式为：

式中，T为项目各年累计净现金流量首次为正值的年份数。
判别准则：设基准投资回收期为Pc，若，则方案可行；若，则项目应予拒绝。
14、动态评价指标
(1) 财务净现值(FNPV)
它是考察项目盈利能力的绝对指标。因此，财务净现值指标的判别准则是：若，则方案可行；若，则方案应予拒绝。
(2) 财务内部收益率(FIRR)
是评价项目盈利能力的相对指标。财务内部收益率是反映项目盈利能力常用的动态评价指标，可通过财务现金流量表计算。
判别准则：设基准收益率为，若，则，方案财务效果可行；若，则，方案财务效果不可行。
15、国民经济评价通用参数是国民经济评价的基础，如社会折现率、影子汇率和影子工资。
16、V=F/C V=价值 F=功能 C=成本或费用
17、价值工程的含义
1．价值工程的性质属于一种“思想方法和管理技术”；2．价值工程的核心内容是对“功能与成本进行系统分析”和“不断创新”；
3．价值工程的目的旨在提高产品的“价值”。若把价值的定义结合起来，便应理解为旨在提高功能对成本的比值；4．价值工程通常是由多个领域协作而开展的活动。
18、设计概算的内容：设计概算分为单位工程概算、单项工程综合概算、建设工程总概算三级。
设计概算是从最基本的单位工程概算编制开始逐级汇总而成。
19．单位工程概算的编制方法
编制建筑单位工程概算一般有扩大单价法、概算指标法两种形式，可根据编制条件、依据和要求的不同适当选取。
20、设计概算的审查
1．设计概算审查主要内容 (1) 合法性审查。(2) 时效性审查。(3) 适用范围审查。
21、施工图预算内容分建筑工程预算和设备安装工程预算两大类。
施工图预算的编制方法有：单价法，实物法。
22、施工图预算审查的方法
(1) 逐项审查法(2) 标准预算审查法(3) 分组计算审查法 (4) 对比审查法 (5) “筛选”审查法(6) 重点审查法
23、建设工程招标投标价格属于市场调节价，即企业自主定价。标的价格是招标人对拟招标工程事先确定的预期价格。编制投标报价的依据就是企业定额
24、工程计量的依据：计量依据一般有质量合格证书，工程量清单前言，技术规范中的“计量支付”条款和设计图纸。
25、工程计量的内容和方法
1．工程量清单中的全部项目；2．合同文件中规定的项目；
3．工程变更项目。
根据FIDIC合同条件的规定，一般可按照以下方法进行计量：
1．均摊法2．凭据法3．估价法4．断面法5．图纸法6．分解计量法
26、索赔费用的计算
1．实际费用法 最常用，直接费加间接费和利润。2．总费用法（总成本法）3．修正的总费用法
工程价款结算方式1、按月2、竣工后一次3、分段4、其他方式
27、工程预付款数额=工程总价*材料比重%*材料储备定额天数/年度施工天数
28、施工阶段投资控制的措施：1、组织措施2、技术措施3、经济措施4、合同措施
29、投资偏差分析
(一) 偏差分析的方法
偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法（赢值法）。
(三) 纠偏 纠偏可采用组织、经济、技术、合同等措施。
30、工程预付款数额=【（工程总价*材料比重%）/年度施工天数】*材料储备定额天数
31、工程预付款起扣点T=P-M/N
P=承包工程合同总额M=工程预付款数额N=主要材料、构件所占比重。

建设工程进度控制
1、建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系根据进度总目标及资源优化配置的原则编制计划并付诸实施，然后在进度计划的实施过程中经常检查实际进度是否按计划要求进行，对出现的偏差情况进行分析，采取补救措施或调整、修改原计划后再付诸实施，如此循环，直到建设工程竣工验收交付使用。建设工程进度控制的最终目的是确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用，建设工程进度控制的总目标是建设工期。
2、工程进度控制的依据和原则
专业监理工程师对工程进度控制的依据是建设单位和承包单位在施工承包合同中约定的工期目标。对工程进度进行控制的基本原则是：在确保工程质量和安全的前提下，以动态控制的思维对工程进度进行主动控制，采取系统的进度控制措施，协调施工各方的工作，有效控制工程的进度，保证实现进度目标。
3、进度控制的措施
1．组织措施(1) 建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工(2) 建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；(3) 建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；4）建立进度协调会制度5）、监理图纸会审、工程变更和设计变更管理制度
2．技术措施(1) 审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；(2) 编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；(3) 采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。
3．经济措施(1) 及时办理工程预付款及工程进度款支付手续；(2)对应急赶工给予优厚的赶工费用；(3) 对工期提前给予奖励；4）对工期延误收取损失赔偿金5）、加强索赔管理，公正处理索赔。
4．合同措施(1) 对工程实行分段设计发包施工；(2)加强合同管理(3) 严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，监理工程师应严格审查后再补人合同文件之中。(4) 加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响，以及相应的处理方法。
4、铁路建设进度计划的表示方法横道计划同、网络计划图（关键线路、时差）
1）、横道计划
横道计划的优点是形象、直观，且易于编制和理解。
5、建设工程组织施工的方式：依次施工、平行、流水
流水施工的表达方式除网络图外，主要还有横道图和垂直图两种。
6、流水施工参数，包括工艺参数、空间参数和时间参数。
1．工艺参数
工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度（流水能力或生产能力）两个参数。
2．空间参数
空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数。通常包括工作面和施工段。
3．时间参数
时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。
(1) 流水节拍
(2) 流水步距
流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程(或专业工作队)相继开始施工的最小间隔时间。
流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数(或施工队数目——对加快的成倍节拍流水)。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为n—1个。
流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。
(3) 流水施工工期
流水施工工期是指从第一个专业工作队投入流水施工开始，到最后一个专业工作队完成流水施工为止的整个持续时间。由于一项建设工程往往包含有许多流水组，故流水施工工期一般均不是整个工程的总工期。
7、网络计划图由箭线和节点组成，用来表示工作流程的方向、有序网状图形。网络图有双代号网络图和单代号网络图两种。
在双代号网络图中，有时存在虚箭线，虚箭线不代表实际工作，我们称之为虚工作。虚工作既不消耗时间，也不消耗资源。虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。但有时为了避免两项同时开始、同时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点，也需要用虚工作加以区分。
8、在关键线路法(CPM)中，线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称为关键线路，关键线路的长度就是网络计划的总工期。关键工作的实际进度提前或拖后，均会对总工期产生影响。因此，关键工作的实际进度是建设工程进度控制工作中的重点。
9、工期泛指完成一项任务所需要的时间。在网络计划中，工期一般有以下三种：(1) 计算工期。计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期，用Tc，表示。(2) 要求工期。要求工期是任务委托人所提出的指令性工期，用Tr，表示。(3) 计划工期。计划工期是指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期，用Tp表示。对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。
10、确定关键工作和关键线路
网络计划中，总时差最小的工作就是关键工作；关键线路上的节点称为关键节点，
关键线路上可能有虚工作存在。
11、时标网络计划中时间参数的判定
(1) 关键线路的判定
时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向进行判定。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。
(2) 工作总时差的判定
2) 其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值，即：(所有经过该工作的线路中最短波折线的长度记为该工作的总时差)应从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次进行。2) 其他工作的自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度。
12、实际进度与计划进度的比较方法横道图比较法前锋线比较法
13、网络计划的优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。
14、进度计划的审查内容
(1) 工期和时间安排的合理性： (2) 施工顺序的安排是否符合施工工艺要求。（3）施工准备的可靠性(4) 计划目标与施工能力的适应性： (5) 关键线路上的设备、人力安排是否恰当。（6）若经审批，监理工程师认为施工进度计划能满足施工要求，应在合理的时间同意承包人提出的施工进度计划。
15、进度计划实施中的调整方法
1．改变某些工作间的逻辑关系2．缩短某些工作的持续时间3．压缩关键工作的措施：
(1) 组织措施：1) 增加工作面，组织更多施工队伍；2) 增加每天施工时间(三班倒)；3) 增加劳动力和施工机械数量。
(2) 技术措施：1) 改进工艺和技术；2) 采用先进施工机械。
(3) 经济措施（4）其他配套措施
3．工程延期的审批原则
监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：
(1) 合同条件(2) 影响工期(3) 实际情况
16、工程延误的处理
1．停止付款；2．误期损失赔偿；3．取消承包资格。